Тендер - Поставка натра едкого технического ТР ГОСТ Р 55064-2012 №241154946

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Договор.doc
• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.11#2reve6fb7500

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

20872/125

Способ закупки: мелкая закупка.

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: п.п.4.2.2.1.1.

3. Наименование заказчика: ФГУП «ПСЗ.

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13.

Контактное лицо: Юрина Татьяна

Контактный телефон/факс: 8(35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Предмет договора: поставка натра едкого технического ТР ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

6. Состав, объем и количество товаров, работ, услуг: в соответствии с условиями договора.

7. Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

8. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с условиями договора

9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская обл., г. Трёхгорный, ул. Заречная, д.13

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей с НДС.

11. Соответствующие коды товаров, работ, услуг в соответствии с классификаторами ОКВЭД 2, ОКПД 2: 20.13; 20.13.25.111

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: см. Приложение 2 «Технические задания»

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с условиями договора

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): в соответствии с условиями договора

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа закупки предоставление документации о закупке иным способом не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: «не предъявляются».

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для данной закупки не предусмотрено.

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: для данной закупки не предусмотрено.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данного способа закупки не предусмотрено.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для данного способа закупки не предусмотрено.

23. Контрагент: ООО «Стройгрупп-НЧ»,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Татарстан, Тукаевский район, д.Кзыл-Байрак, ул.Центральная, д.44А ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3264

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика, организатора закупки, закупочной комиссии:

Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях:

- электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- телефон с автоответчиком для приема устных сообщений:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: технические задания.

Исполнитель: ___________________________________ /Юрина Т.Ю. /

ТЗ_на_натр_едкийxx

Техническое задание

на поставку сырья, материалов

Предмет закупки

Натр едкий технический марки ТР ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

- Посмотреть таблицу с данными

Трехгорный

2022

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Предмет закупки

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке продукции

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Подраздел 3.2 Требования к маркировке

Натр едкий должен иметь:

- транспортную маркировку по ГОСТ 14192, с нанесением манипуляционного знака «Герметичная упаковка», а также в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на соответствующем виде транспорта;

- маркировку, характеризующую опасность груза, - по ГОСТ 19433: номер чертежа знака опасности 8, класс 8, подкласс 8.2, классификационный шифр 8212, номера ООН 1823.

- маркировку, характеризующую опасность технического едкого натра, включая в себя: знак опасности по чертежу 8, класс опасности 8, транспортное наименование "НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ", классификационный шифр 8012, номер ООН 1823, аварийная карточка N 808;

- предупредительную маркировку по ГОСТ 31340.

На таре должны быть следующие обозначения:

- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и юридический адрес;

- наименование продукта, его марка и сорт;

- масса брутто и нетто;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначения настоящего стандарта.

Подраздел 3.3 Требования к упаковке

Натр едкий должен быть упакован во влагопрочные полимерные мешки, допущенные к перевозке на конкретном виде транспорта, масса нетто должна быть не более 25 кг. Тара, применяемая для упаковывания натра едкого должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319. Упаковка едкого натра должна быть сертифицирована на соответствие требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов в установленном порядке.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Возможна ранняя поставка по согласованию с поставщиком.

Доставка осуществляется гражданами Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными Договор поставки № _____/2012

PAGE 11

Договор поставки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05/4_________

г. Трехгорный «10» марта 2023 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Приборостроительный завод имени К.А. Володина» (ФГУП «ПСЗ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Белоброва Владислава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Стройгрупп-НЧ», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Хайруллина Альфреда Фаритовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем именуемый, вместе со всеми приложениями, Договор) на перечисленных ниже условиях:

1. Предмет Договора

1.1.В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель – принять и оплатить товар, наименование, номенклатура, количество, требование к качеству, цена, сроки поставки которого указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.Поставщик поставляет товар свободный от прав третьих лиц.

1.3. На момент поставки товар должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- товар должен быть в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ легально выпущенным (введенным) в гражданский оборот на территории Российской Федерации;

- в отношении товара должны быть исполнены все требования действующего законодательства РФ об обязательной сертификации, проведению обязательных испытаний, проверки безопасности товара, а также требования, связанные с получением предусмотренных законом разрешительных и иных подобных документов, подтверждающих безопасность товара и законную возможность его использования по целевому назначению;

- в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, для реализации товара на территории РФ должны быть получены все необходимые согласия, в том числе согласия правообладателей товарных знаков (их уполномоченных лиц) на ввоз товара, маркированного соответствующим товарным знаком, в Российскую Федерацию и его свободное отчуждение (распространение) на территории Российской Федерации;

- в отношении товара должны быть уплачены все налоги и пошлины, предусмотренные действующим законодательством РФ, в том числе налоги и пошлины, взимаемые при ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации.

1.4.Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору третьей стороне не допускается без письменного согласия другой Стороны Договора.

1.5.Качество товара должны соответствовать условиям Договора, государственным стандартам (ГОСТам), техническому заданию или иной нормативно-технической документации на данные виды товара, и подтверждаться передаваемыми Покупателю паспортом качества, заверенным ОТК завода-изготовителя.

1.6. Страна происхождения товара – Россия.

1.7.Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 30.09.2023г.

2. Условия поставки

2.1.Обязательные условия независимо от способа поставки

2.1.1. Сопровождающая товар документация

При поставке товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

- документы о сертификации товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности);

- паспорт о качестве на товар на русском языке;

- счет и счет-фактуру;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

- документы, подтверждающие соответствие товара требованиям, указанным в п. 1.3. и п. 1.5. Договора (по запросу Покупателя).

2.1.2. Срок поставки – существенное условие

Срок поставки является существенным условием Договора. Поставщик вправе осуществлять поставку после истечения срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.

2.1.3. Применение стандартного рабочего времени

Исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору осуществляется в пределах стандартного рабочего времени, установлено в соответствующей организации.

2.1.4. Досрочная поставка

Досрочная поставка допускается по письменному согласию Покупателя частями.

2.1.5. Переход права собственности

Право собственности на товар возникает у Покупателя со дня, следующего за днем истечения срока для приемки поставленного товара по качеству (п. 4.1.3. Договора) при условии не предъявления Покупателем претензий, связанных с его недостатками. Право собственности переходит к Покупателю при условии передачи Поставщиком всех документов, указанных в п. 2.1.1. Договора.

2.1.6. Переход рисков

Риски случайной гибели или случайного повреждения товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент фактического получения товара Покупателем от Поставщика, перевозчика или органа связи, что подтверждается подписанием товаросопроводительного документа (транспортной накладной, товарной накладной формы ТОРГ-12 , товарно-транспортной накладной, универсального передаточного документа).

2.1.7. Наличие допусков, разрешений и лицензий

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.

2.1.8. Соблюдение законодательства по охране труда и промышленной безопасности

Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.

2.1.9. Требование к лицам, доставляющим товар

Лица, доставляющие товар, должны быть гражданами Российской Федерации.

2.2. Порядок поставки

2.2.1. Обязательства Поставщика

Поставщик обязан в установленный срок поставки за свой счет доставить товар в место поставки – Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Заречная, 13 на условияхDDP (ИНКОТЕРМС 2010).

Выбор перевозчика и вида перевозки товара до места поставки осуществляется Поставщиком.

За 3 (три) рабочих дня до отгрузки Поставщик письменно сообщает Покупателю номер и дату Договора, наименование товара, дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов, данные на водителя, согласно установленной формы.

2.2.2. Обязательства Покупателя

Покупатель обязан в сроки, установленные настоящим Договором, осуществить все необходимые действия по приемке поставленного товара.

2.2.3. Погрузка и выгрузка товара

Погрузка товара на складе Поставщика в транспортное средство для доставки Покупателю осуществляется силами и средствами Поставщика. Выгрузка товара из транспортного средства на складе Покупателя осуществляется силами и средствами Покупателя.

2.2.4. Дата поставки

Датой поставки товара считается:

- дата, указанная в товарной накладной или универсальном передаточном документе, подписанных уполномоченным представителем Покупателя, при поступлении товара в место поставки (п. 2.2.1. Договора), если товар доставлен автомобильным транспортом;

2.4. Требования к упаковке и маркировке

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации, стандартам, техническим условиям, техническому заданию, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и(или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку и маркировку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

2.5. Экологические требования

Поставщик должен предоставить полную информацию о воздействии на окружающую среду, возникающую при хранении, транспортировании, эксплуатации материала, а также дать рекомендации по методам обращения с отходами, выбросами и сбросами, образующимися при эксплуатации этого материала.

Упаковка материала должна быть изготовлена из материалов, пригодных для сдачи на обезвреживание, утилизацию на территории РФ или повторного использования.

Экологические требования к товару должны соответствовать санитарному законодательству и законодательству в области охраны окружающей среды Российской Федерации.

3. Цена Договора, порядок расчетов

3.1. Цена Договора

Цена Договора является фиксированной (твердой), не подлежит изменению в течение срока действия Договора и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 00 коп, (Восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот рублей 00 коп), в том числе НДС 20 %▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто сорок одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 коп)

3.2. Состав Цены Договора

Цена Договора включает в себя: стоимость товара, тары, упаковки, маркировки, расходы на транспортировку товара до места поставки, расходы на погрузку товара на складе Поставщика, стоимость оформления документов, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена единицы товара, определена в Спецификации к настоящему Договору.

3.3. Валюта платежа

Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

3.4. Условия оплаты

Оплата товара осуществляется безналичным расчетом на основании выставляемых Поставщиком счетов на следующих условиях:

Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке платежными поручениями в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки товара (при условии передачи Покупателю полного пакета необходимых документов, указанных в п. 2.1.1. настоящего Договора, и при отсутствии претензий по количеству, качеству переданного товара).

Под датой приемки товара стороны понимают дату получения положительных результатов окончания проверки товара по количеству (весу), качеству, внешнему виду, габаритным размерам, на целостность упаковки, на соответствие маркировки сопроводительным документам.

3.5. Банковские расходы

Покупатель оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик – любые другие банковские расходы и издержки.

3.6. Предоставление счета-фактуры

В случаях, когда счет-фактура не предоставляется в соответствии с пунктом 2.1.1. Договора, Поставщик обязуется предоставлять Покупателю счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения любых сумм по Договору в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

3.7. Сверка взаиморасчетов

Стороны обязаны ежеквартально производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

Поставщик обязан представлять Покупателю два экземпляра подписанного акта сверки взаиморасчетов (далее – акт сверки), составленного на последнее число месяца прошедшего квартала в соответствии с Приложением № 2 к Договору.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает его и возвращает один экземпляр Поставщику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Поставщика подписанный протокол разногласий.

4. Условия приемки товара

4.1. Общие требования

4.1.1. Покупателю должен быть передан товар, количество, качество которого соответствуют условиям Договора, техническому заданию, обязательным стандартам, техническим нормам и правилам, в том числе прямо не указанным в Договоре.

Получение товара осуществляется в месте поставки в день прибытия товара (или на следующий рабочий день, если приемка товара в день его доставки Покупателю невозможна в рамках стандартного рабочего времени).

Поставщику известно о том, что въезд на территорию ЗАТО г.Трехгорный ограничивается и осуществляется в соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О закрытом административно-территориальном образовании», постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Поставщик самостоятельно и своевременно оформляет и получает все необходимые разрешения на въезд работников Поставщика в ЗАТО г.Трехгорный.

Вместе с товаром Покупателю должны быть переданы все документы, указанные в пункте 2.1.1. Договора.

При фактической передаче доставленного товара на складе Покупателя производится его приемка по количеству грузовых (тарных) мест уполномоченным представителем Покупателя путем сравнения со сведениями товаросопроводительных документов.

4.1.2. Покупатель в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня фактического получения товара обязан провести его приемку по количеству (весу), внешнему виду, габаритным размерам, целостности упаковки, на соответствие маркировки сопроводительным документам. Положительный результат приемки подтверждается подписью материально-ответственного лица Покупателя в товарной накладной (ТОРГ-12) или универсальном передаточном документе.

При отрицательном результате приемки товара составляется акт по форме, установленной у Покупателя.

4.1.3. При осуществлении приемки товара по качеству Покупатель должен проверить соответствие поставленного товара условиям Договора, товаросопроводительным документам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня фактического получения товара (подписания товарной накладной ТОРГ – 12 или универсального передаточного документа). Обязанность принять товар по качеству возникает у Покупателя при условии поставки всего количества товара (полной партии товара), предусмотренного договором, и получения всех документов, указанных в пункте 2.1.1. Договора. По результатам приемки товара по качеству оформляется протокол входного контроля.

Протокол входного контроля составляется по форме, установленной у Покупателя.

4.1.4. Покупатель вправе использовать любые методы проверки количества и качества товара (осмотр, анализ, испытание, вскрытие и т.д.). При проверке качества товара Покупатель вправе привлечь третьих лиц, при необходимости.

В случае если законодательством, подзаконными нормативными актами, обязательными нормами и правилами предусмотрен специальный порядок контроля качества товара, Покупатель обязан применить установленный порядок, сохраняя право дополнительно использовать иные методы проверки комплектности и качества товара.

4.1.5.При обнаружении несоответствия товара условиям Договора, товаросопроводительным документам о количестве, качестве товара, Покупатель приостанавливает приемку и в течение 24 часов после обнаружения несоответствия товара установленным требованиям, направляет уведомление Поставщику с указанием причины приостановления приемки, срока прибытия Поставщика на территорию Покупателя. Поставщик обязан в указанный в уведомлении срок обеспечить участие своего уполномоченного представителя в приемке товара и составления акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей (далее – рекламационный акт). Рекламационный акт оформляется по форме, установленной у Покупателя.

4.1.6. Представитель Поставщика, прибывший для составления рекламационного акта, должен иметь при себе надлежащим образом оформленную доверенность на право участия в приемке товара и подписания соответствующих итоговых документов.

4.1.7.В случае неявки представителя Поставщика в срок, указанный в уведомлении Покупателя, рекламационный акт оформляется Покупателем в одностороннем порядке, подписывается его представителем, что считается надлежащим подтверждением претензий Покупателя относительно количества, качества или комплектности поставленного товара. Односторонний рекламационный акт направляется в адрес Поставщика.

4.1.8. Допоставка недостающего количества товара, его замена производится Поставщиком в течение приемлемого для Покупателя срока, указанного в рекламационном акте или письменном уведомлении Покупателя. Расходы по доставке недостающего количества товара, вывозу со склада Покупателя некачественного товара и его замене относятся на Поставщика.

4.1.9. Срок, в течение которого Покупатель вправе предъявить Поставщику претензии по количеству поставленного товара составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты поставки (фактического получения товара) и получения полного комплекта документов, указанных в п. 2.1.1 Договора.

Требования Покупателя, касающиеся качества товара, могут быть предъявлены в сроки, указанные в пунктах 3 и 5 статьи 477 Гражданского кодекса РФ.

4.2. Отказ от товара

Покупатель вправе отказаться от товара (партии товара) в случаях, когда:

- товар поставлен в ненадлежащем количестве и (или) ненадлежащего качества, с товаром Покупателю не переданы все документы, указанные в пункте 2.1.1 Договора, товар не соответствует обязательным требованиям, перечисленным в п. 1.3. Договора. Отказ Покупателя от товара по основаниям, указанным в настоящем подпункте, и (или) согласование Сторонами сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков не является основанием для освобождения Поставщика от исполнения предусмотренных Договором обязательств по поставке товара и от ответственности за просрочку поставки;

- товар поставлен с нарушением срока поставки.

Оформление отказа от товара и принятие его на ответственное хранение оформляется сохранной распиской по форме, установленной у Покупателя. Покупатель обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого товара и уведомляет об этом Поставщика.

4.3. Последствия подписания сохранной расписки

Товар, принятый на ответственное хранение, вывозится Поставщиком с места поставки своими силами и за свой счет в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления от Покупателя.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение (расходы на хранение), а также его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

5. Гарантии поставщика

5.1. Гарантия не использования товара

Поставщик гарантирует, что товар является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не допускается поставка выставочных образцов.

5.2. Гарантии качества (соответствия условиям Договора)

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока:

Товар полностью соответствует требованиям Договора, приложений к нему;

Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, приложениями к нему;

Документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для предъявления Покупателем Поставщику претензии по качеству товара.

Покупатель вправе осуществлять оперативную проверку договорных требований в части организации работ, сроков и качества их выполнения, получать документацию и информацию, связанную с выполнением договора, направлять письма и претензии, проверять факт изготовления товара у изготовителя.

5.3. Гарантийный срок

Изготовитель должен гарантировать соответствие качества натра едкого требованиям ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения натра едкого должен составлять не менее 1 года. На момент поставки дата изготовления продукции не должна превышать 1/3 гарантийного срока хранения

Исчисление гарантийного срока начинается со дня истечения срока для приемки товара по качеству (п. 4.1.3. Договора) при условии не предъявления Покупателем претензий, связанных с недостатками поставленного товара.

При заявлении Покупателем обоснованных претензий относительно недостатков товара гарантийный срок начинает течь с момента истечения срока для приемки по качеству (п. 4.1.3. Договора) товара, переданного Покупателю в качестве замены или доукомплектования забракованных товаров.

6. Ответственность сторон

6.1. Неустойка

6.1.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.2.В случае нарушения сроков поставки товара (в том числе при условии полной не поставки товара), предусмотренных Договором, Спецификацией (Приложение № 1), Поставщик по требованию Покупателя выплачивает неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок товара, за каждый день просрочки.

6.1.3.В случае поставки товара ненадлежащего качества или несоответствующего требованиям п.1.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (десять) % от стоимости некачественного, несоответствующего требованиям п.1.3 Договора товара.

6.1.4.В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке товара, не предоставления относящихся к товару документов (п. 2.1.1. Договора), Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 5 (пять) % от суммы Договора.

6.1.5.В случае нарушения сроков оплаты по пункту 3.4 Договора Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от стоимости неоплаченного товара за каждый день просрочки.

6.2. Убытки и неустойка

В части, не покрытой неустойкой, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

6.3. Убытки, неустойка и исполнение обязательства в натуре

Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательства в натуре.

6.4. Ответственность при ненадлежащем оформлении счетов-фактур

В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

7.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

7.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

8. Действие Договора, отказ от исполнения

8.1. Действие Договора

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств по Договору.

8.2. Отказ от исполнения Договора

Случаи одностороннего отказа от исполнения Договора установлены действующим законодательством РФ и настоящим пунктом.

Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора:

- при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ;

- при выявлении следующих фактов: начала осуществления процедуры ликвидации или реорганизации (за исключением изменения организационно-правовой формы) Поставщика, либо подачи любым лицом в суд заявления о возбуждении в отношении Поставщика дела о несостоятельности (банкротстве);

- при любом нарушении срока поставки товара (отдельной партии товара), установленного Договором, Спецификацией;

- при поставке товара ненадлежащего качества и (или) некомплектного товара, недостатки которого не могут быть устранены Поставщиком в течение срока, указанного в соответствующем письменном требовании Покупателя;

- при отказе от предоставления, несвоевременном предоставлении и (или) предоставлении недостоверной и (или) неполной информации, сведений и документов, указанных в пунктах 2.1.1 и 9.6.Договора;

- при несоблюдении Поставщиком требований, указанных в п. 1.3. Договора;

- в случае не предоставления Поставщиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», постановлении Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения Договора обязательства Сторон по нему прекращаются.

8.3. Последствия отказа от исполнения Договора

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

9. Заключительные положения

9.1. Количество экземпляров, приложения к Договору и язык

Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Все приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

При противоречиях между положениями Договора и положениями приложений к Договору, преимущество при толковании имеют положения Договора.

9.2. Изменение реквизитов

В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов, указанных в разделе 10, Сторона письменно уведомляет об этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса и/или изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

9.3. Направление уведомлений

Любое уведомление в соответствии с Договором считается доставленным в момент вручения письменного уведомления уполномоченному представителю соответствующей стороны. Направление уведомлений посредством факса или системы объединенных компьютерных сетей, включая Интернет, допускается, если возможно достоверно установить, что документ исходит от стороны. При этом риски, вытекающие из неполучения уведомления или получения представителем, не имеющим соответствующих полномочий, несет Сторона, направившая уведомление.

Если уведомление, направленное стороной-отправителем стороне-адресату почтой России или курьерской службой по адресу стороны-адресата, указанному в Договоре (или в ЕГРЮЛ), вернулось стороне-отправителю, датой вручения уведомления стороне-адресату будет считаться дата возврата письма с уведомлением, указанная на сайте почты России или в документе курьерской службы.

9.4. Обмен оригиналами

Факсимильная копия Договора, изменения, дополнения к нему, направленные по электронной почте (включая заявки, спецификации, счета-фактуры, товарные накладные и иные документы), приравниваются к оригинальным письменным документам до момента получения оригиналов документов. Обмен оригиналами (замена копии) обязателен.

Сторона Договора, получившая от контрагента на оформление (замену копии) подписанный оригинал документа, обязана его надлежащим образом оформить (подписать уполномоченным лицом и проставить печать в случае, если печать является обязательным реквизитом и это предусмотрено законом или учредительными документами). Один экземпляр полностью оформленного документа должен быть направлен (возвращен) контрагенту в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения документа на оформление.

В случае непредставления оригиналов документов в установленный срок, Стороне Договора, нарушившей обязательство по замене копии документа её оригиналом, второй стороной Договора может быть начислена неустойка в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы Договора, за каждый день просрочки.

При возникновении спора в случае не осуществления замены копии письменного документа на её оригинал Стороны не вправе ссылаться на это в суде, как на обстоятельство, указывающее на отсутствие письменного документа.

9.5. Подсудность

9.5.1. Досудебное урегулирование

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, в том числе электронной почты, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны (при наличии) и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, в том числе электронной почты, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

В случае изменения адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне.

9.5.2.Удержание суммы требований

Покупатель вправе произвести начисление и зачет неустойки в одностороннем порядке, при условии направления Поставщику заявления о зачете встречных требований, которое может быть включено в текст претензии или иной документ.

Заявление о зачете встречных требований является основанием для удержания неустойки из оплаты товара.

С момента направления Поставщику заявления о зачете встречных требований, обязательства Покупателя по оплате принятого от Поставщика товара (в соответствующей части) считаются прекращенными (ст. 410 Гражданского кодекса РФ).

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, претензий, расчетов, уведомлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

ФГУП «ПСЗ»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ООО «СТРОЙГРУПП-НЧ»:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

9.5.3. Судебное урегулирование

Все споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном суде Челябинской области.

9.6. Положения о раскрытии информации о собственниках и руководителях

9.6.1. Поставщик обязан предоставлять Покупателю информацию в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме.

В случае изменения ранее предоставленных Поставщиком сведений, указанных в настоящем пункте, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня их изменения направить Покупателю соответствующее письменное уведомление и актуальную информацию по форме, а также по запросу Покупателя предоставить подтверждающие документы.

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

9.6.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

9.6.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

9.6.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.6.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

9.7. Заверения об обстоятельствах

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

9.8. Внесение сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков»

Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отраслиwww.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору или иных условий Договора и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству товара по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий Договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству товара по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении Договора с ним.

9.9. Противодействие коррупции

При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

9.10. Об отсутствии контроля по перечню

Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», постановлении Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252», а также, что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанными постановлениями Правительства Российской Федерацииили или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договорав соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставлениеПоставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика,а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

9.11. Применимое право

Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются правом Российской Федерации.

9.12. Ссылка на номер Договора

При переписке по Договору Стороны должны ссылаться на регистрационный номер Договора.

10.Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

ПРиложение № 1

к Договору поставки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/4 от «10» марта 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку натра едкого технического ТР ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2

- Посмотреть таблицу с данными

Сроки поставки: 1 поставка 4100 кг до 30.04.2023, 2 поставка 4000 кг до 30.09.2023

Требования к упаковке и маркировке:Натр едкий должен иметь:

- транспортную маркировку по ГОСТ 14192, с нанесением манипуляционного знака «Герметичная упаковка», а также в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на соответствующем виде транспорта;

- маркировку, характеризующую опасность груза, - по ГОСТ 19433: номер чертежа знака опасности 8, класс 8, подкласс 8.2, классификационный шифр 8212, номера ООН 1823.

- маркировку, характеризующую опасность технического едкого натра, включая в себя: знак опасности по чертежу 8, класс опасности 8, транспортное наименование "НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ", классификационный шифр 8012, номер ООН 1823, аварийная карточка N 808;

- предупредительную маркировку по ГОСТ 31340.

На таре должны быть следующие обозначения: наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и юридический адрес; наименование продукта, его марка и сорт; масса брутто и нетто; номер партии и дата изготовления; обозначения настоящего стандарта.

Натр едкийдолжен быть упакован во влагопрочные полимерные мешки, допущенные к перевозке на конкретном виде транспорта, масса нетто должна быть не более 25 кг. Тара, применяемая для упаковывания натра едкого должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319. Упаковка едкого натра должна быть сертифицирована на соответствие требованиям международных и национальных регламентов по перевозке опасных грузов в установленном порядке.

Поставляемый натр едкий должен иметь документ о качестве.

Документ о качестве должен содержать: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак (при наличии); наименование документа о качестве и его номер; наименование продукта, его квалификацию; обозначение стандарта; номер партии; дату отгрузки; массу, нетто; вид и тип тары, группу фасовки; дату изготовления (месяц, год); результаты анализа или подтверждение о соответствии качества продукта требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; гарантийный срок хранения.

ПОСТАВЩИКПОКУПАТЕЛЬ

________________ (___________)________________ (Белобров В.В.)

М.П. (подпись, расшифровка подписи) М.П. (подпись, расшифровка подписи)

Приложение № 2 к договору

№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05/4 от «10» марта 2023 г.

ОБРАЗЕЦ

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ № __________________

г. ______________ «__» __________20___г.

Между_____________________________________и______________________________________

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «___»___________20__г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

По данным_______________________________________________По данным_________________________________________

_________________________________________________________ ___________________________________________________

От_______________________________________________________От________________________________________________

(наименование Стороны 1) (наименование Стороны 2)

__________________ _________________(____________________) ______________ __________________(________________)

Действующего (ей) на основании ____________________________Действующего (ей) на основании _____________________

Поставщик Покупатель

________________ (__________________) ______________________ (Белобров В.В.)

М.п. (подпись, расшифровка подписи) М.п. (подпись, расшифровка подписи)

€‡_651

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть46 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно условиям Договора
Информация о документации по закупкеМесто предоставления документации:Данная процедура закупки не предусматривает предоставление документацииПорядок предоставления документации:Данная процедура закупки не предусматривает предоставление документацииОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется