Тендер - 907-A650-23/23 порошок металлический ПР-12Х18Н10Т-10/63 №241055683

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• извещение.pdf

Договор_с_ООО_НПО_Центротех

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

г. Москва «___» ____________2023

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Агапова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Русатом-Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по производству и технологиям Трусова Сергея Борисовича, действующего на основании доверенности № 793/8-ДОВ от 09.01.2023 года, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

• Поставщик обязуется поставить (передать) в обусловленный срок Порошок металлический ПР-12Х18Н10Т-10/63 (далее-Товар) Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору), являющихся его неотъемлемой частью.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках настоящего Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободно от требований и претензий третьих лиц. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, если иное не указано в спецификации.

Порядок и условия поставки

• Ассортимент, качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать условиям Договора, а также требованиям, указанным в согласованной сторонами спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и техническом задании (Приложение №2 к настоящему Договору). Качество Товара удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством и настоящим Договором.
• Срок поставки Товара согласовывается Сторонами в спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). Изменение сроков поставки допускается по письменному согласию Покупателя.
• Датой (моментом) поставки Товара считается дата приемки Товара Покупателем или уполномоченным им лицом по товарной накладной (ТОРГ-12) или универсальному передаточному документу.
• Право собственности, а также риск случайной гибели (повреждения) Товара переходит от Поставщика Покупателю в момент передачи Товара Покупателю. С момента передачи Товар Покупателю, Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика.
• Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.
• Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
• Поставляемый Товар должен иметь отличительную маркировку для идентификации с сопроводительной документацией.
• Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
• В случае если обязательство по поставке, обусловлено исполнением Покупателем встречного обязательства (не уплатой досрочно поставленных партий Товара, предоставлением документов), Поставщик вправе приостановить исполнения обязательств по поставке до исполнения Покупателем встречного обязательства.

При этом Поставщик обязан вручить Покупателю соответствующее уведомление не позднее, чем в день, предшествующий Сроку поставки. Срок приостановления исполнения обязательств по поставке не может превышать срока просрочки исполнения встречного обязательства Покупателем.

При непредставлении или просрочке предоставления Поставщиком предусмотренного настоящим пунктом Договора уведомления о приостановлении исполнения обязательств по поставке, Поставщик не вправе отказаться от поставки или приостановить поставку, ссылаясь на неисполнение Покупателем встречного обязательства, даже в том случае, когда Покупатель знал или должен был знать о том, что исполнил свое обязательство ненадлежащим образом (в том числе, оплатил авансовый платеж с просрочкой и (или) частично).

Права и Обязанности сторон.

• Поставщик обязан:
• Произвести поставку Товара в соответствии с настоящим Договором, спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и техническим заданием (Приложение №2 к настоящему Договору).
• Незамедлительно уведомить Покупателя по электронной почте или факсимильной связи об отгрузке Товара, сообщив ему следующие данные: номер настоящего Договора, отгрузочные реквизиты Грузоотправителя, наименование и количество Товара, номер вагона, контейнера, цистерны, полувагона, платформы, наименование документа, подтверждающего качество Товара, номер квитанции и дату отгрузки.
• Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу нахождения Покупателя (г. Москва, Каширское шоссе, дом 49).
• В момент поставки Товара Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы первичных учетных документов (счет - фактура, товарная накладная, универсальный передаточный документ), документы подтверждающие качество Товара (паспорт, сертификат, удостоверение, формуляр и др.), копии сертификата соответствия по системе сертификации ГОСТ Р или Таможенного союза, разрешение на применение, заверенную копию или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется Товар (ТУ и т.п.) - в случае если Товар изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту. Документация должна быть на русском языке. Копии документов должны быть заверены Поставщиком.

При поставке Товара импортного производства обязательное наличие в первичных учетных документах (товарной накладной, универсальном передаточном документе) номера ГТД (грузовых таможенной декларации) по каждому виду Товара прошедшего таможенное оформление, а также копии самих ГТД со штампом таможенной службы «выпуск разрешен».

Товар, включенный в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен подтверждаться сертификатом (декларацией) соответствия, выданным сертификационным органом (оригинал или копия заверенная поставщиком). Если Товар не включен в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации или декларированию, Поставщик предоставляет Покупателю отказное (информационное) письмо сертификационного органа о том, что поставляемый Товар не подлежит обязательной сертификации или декларированию.

Поставка Товара без документов, предусмотренных пунктом 3.1.4 настоящего Договора, считается некомплектной и не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. Если Товар уже оплачен, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектного Товара. Требование Покупателя должно быть исполнено в течение 7 (семи) дней с момента его получения Поставщиком.

• • Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков – и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.
  • Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока, при исполнении обязательств по Договору Поставщик обязуется обеспечить соблюдение, как самостоятельное, так и субпоставщиками, требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности.
• Покупатель обязан:
• Оплатить Товар в размере, в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и спецификацией.
• Предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

Порядок приемки Товара его качество, комплектность и гарантии.

• Покупатель обязан совершить комплекс действий по принятию, осмотру и проверке Товара на соответствие условиям настоящего Договора.
• Покупатель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления Товара осмотреть Товар и проверить его на соответствие по качеству, комплектности, количеству, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора.
• В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям настоящего Договора, Покупатель незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию с приложением копии Акта о несоответствии. Товар, при этом, не считается принятым, а принимается Покупателем на ответственное хранение.

Поставщик в течение 15 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

• Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара соответствует действующим стандартам на данный вид Товара.
• Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара.
• Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар на срок, указанный в технической документации (техническом паспорте или другом документе), но не менее срока, указанного в спецификации.
• Недостатки Товара, обнаруженные как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатке.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование с указанием требуемого срока.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами.

Если Поставщик не устранил выявленные недостатки или не приступил к их устранению в установленный выше срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица). При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или действующим законодательством в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные или авансировать предстоящие расходы Покупателя на устранение недостатков согласно в течение десяти (10) рабочих дней после получения соответствующего требования.

Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация (авансирование) расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения иных убытков, причиненных ему передачей Товара ненадлежащего качества.

Если недостатки Товара в установленный срок не были устранены либо являются существенными и (или) неустранимыми, Покупатель вправе по своему выбору потребовать замены Товара, или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Замена Товара осуществляется в сроки, согласованные Сторонами, а в случае отсутствия согласованных сроков срок замены Товара устанавливается в размере срока поставки Товара по настоящему Договору, исчисляемый с даты получения Поставщиком соответствующего письменного обращения Покупателя.

• Поставщик обязан своими силами и (или) своими средствами вывезти неисправный или дефектный Товар (часть Товара) или иным способом распорядиться им в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения замены его на Товар (часть Товара) надлежащего качества (дня получения Поставщиком уведомления об отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Договора).

Если Поставщик в этот срок не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между реализацией и утилизацией.

Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и (или) утилизацией Товара или его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком.

При этом вырученное от реализации неисправного или дефективного Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

• Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в случаях, прямо предусмотренных Договором.

Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем переданных ему согласно положениям настоящего Договора инструкций по эксплуатации (хранению, обслуживанию) Товара.

• Ненадлежащее осуществление Покупателем приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за исполнение гарантийных обязательств.
• В случае доставки Товара Поставщиком или его представителем, Поставщик (его представитель) самостоятельно несет ответственность за безопасную доставку Товара до представителя Покупателя (грузополучателя), при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям перевозимого Товара, одновременно Поставщик или его представитель должен обладать необходимыми документами, позволяющими осуществлять перевозку соответствующего Товара.

Цена Товара и порядок расчетов.

• Стоимость поставляемого Товара составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Сто девяносто одна тысяча четыреста) рублей 00 копеек. Цена Товара является твердофиксированной и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора.

Если в спецификации не указано иное, Цена Договора включает в себя стоимость: Товара, тары, упаковки, маркировки, расходов на транспортировку Товара до места поставки, все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Покупатель производит оплату за поставленный Товар в сроки и способом, установленными в спецификации.
• Валютой исполнения обязательств в соответствии со ст. 140, 317 ГК РФ принимается российский рубль.
• При перечислении денежных средств моментом оплаты и исполнения обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
• Покупатель оплачивает расходы и издержки банка Покупателя, Поставщик – любые другие банковские расходы и издержки.
• Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, об уплате неустойки.

Ответственность сторон.

• В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору и спецификации к нему стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
• Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой Стороной убытков.
• За нарушение срока поставки Товара, предусмотренного настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый календарный день просрочки. Неустойка начисляется начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока поставки Товара.
• За несвоевременную оплату Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
• В случае, если в соответствии с п. 4.7 настоящего Договора недостатки Товара являются существенными и (или) неустранимыми, либо они в установленный в настоящем Договоре срок не были устранены Поставщиком, и вследствие этого необходима замена Товара, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от стоимости Товара.
• В случае нарушения сроков замены по п. 4.3, 4.7. настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки (пени) в размере 0,05 % от стоимости заменяемого Товара за каждый календарный день просрочки.
• Стороны согласны на особый порядок прекращения обязательства по уплате неустойки: Сторона Договора вправе удержать сумму неустойки (пеня, штраф) начисленной за нарушение обязательств согласно пунктов 6.3 - 6.6 настоящего Договора при осуществлении окончательных расчетов по настоящему Договору.
• Если при приемке Товара будет обнаружено повреждение Товара, нарушение целостности тары (упаковки) при отсутствии ответственности перевозчика согласно правовым актам, действующим на транспорте, то Поставщик будет нести самостоятельную ответственность за повреждение Товара.
• В случае ненадлежащего оформления Поставщиком счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
• Уплата неустойки и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

Обстоятельства непреодолимой силы.

• Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
• Под обстоятельствам непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли на территории Российской Федерации после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами и/или вступившими в силу нормативными актами органов власти.
• Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации. Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.
• Если после прекращения действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение настоящего Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
• В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

Разрешение споров.

• Обращение Стороной в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.
• Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручена другой Стороне под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

• Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии с приложением обосновывающих документов. Ответ на претензию должен быть направлен заказным письмом с описью вложений или уведомлением о вручении, либо вручен другой Стороне под расписку.
• В случаях, когда условиями настоящего Договора предполагается осуществление обеими Сторонами какого-либо согласованного действия (в том числе, приведения положений Договора в соответствие с изменившимися обстоятельствами), любая из Сторон вправе передать разногласия, возникшие при согласовании такого действия, в суд только в том случае, если согласие в отношении такого действия не было достигнуто в течение 10 (десяти) календарных дней (после возникновения необходимости для этого). Возможность обращения в суд с требованием об урегулировании разногласий не лишает Сторону возможности реализовать иные права, предусмотренные Договором или действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, отказаться от исполнения Договора или требовать его расторжения).
• Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов, предусмотренных настоящим пунктом Договора, будут использоваться следующие адреса электронной почты:

ООО «РуcАТ»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ООО «НПО «Центротех»: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

При этом Стороны договорились применении следующих правил о подсудности:

• • Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

В случае изменения указанного в п.8.5 настоящего Договора адреса электронной почты, Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Конфиденциальность сведений.

• Стороны подтверждают, что условия Договора не содержат сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, служебную информацию ограниченного распространения, а также иных сведения ограниченного доступа.
• Стороны договариваются о том, что передаваемые в рамках Договора и в связи с его исполнением материалы и информация будут считаться конфиденциальными (далее - Конфиденциальная информация), если иное не согласовано Сторонами в рамках настоящего раздела и дополнительных соглашений Сторон. Стороны обязуются принять меры по предотвращению полного или частичного разглашения Конфиденциальной информации, передаваемой друг другу в процессе сотрудничества письменно или иным образом, в том числе с использованием различных средств связи, посредством переписки в сети Интернет и т.д. При этом Конфиденциальной информацией будет считаться вся информация, которая касается коммерческой Стороны или иным образом относящаяся к предмету Договора.
• Порядок обработки и передачи Конфиденциальной информации, передаваемой друг другу Сторонами в процессе сотрудничества должен отвечать принципам взаимности (равнозначные требования по обеспечению), достаточности (наличие требований должно обеспечивать цель конфиденциальности) и разумной осмотрительности (исключение передачи при невозможности обеспечения требований и допустимость передачи по адресам и каналам связи, определенным в Договоре).
• Конфиденциальная информация не может быть передана/раскрыта третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны, передавшей такую информацию, за исключением передачи Конфиденциальной информации во исполнение цели заключения Договора Госкорпорации «Росатом», а также экспертам по аккредитации/техническим экспертам в области использования атомной энергии.
• Положения данного раздела не распространяются на случаи обязательного в соответствии с законодательством Российской Федерации раскрытия информации, в частности, по требованию уполномоченных государственных органов. В любом случае, Сторона, которая обязана раскрыть Конфиденциальную информацию в соответствии с данным абзацем, обязана незамедлительно до раскрытия такой информации сообщить о требовании о раскрытии информации другой Стороне, и предпринять все меры для проверки обоснованности такого требования о раскрытии Конфиденциальной информации.
• Положения данного раздела не распространяются на случаи публикации Договора, а также связанных с его заключением, исполнением и прекращением материалов и информации на сайтах (http://zakupki.rosatom.ru/; http://www.zakupki.gov.ru).
• Стороны имеют право раскрывать конфиденциальную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора Госкорпорации «Росатом», АО «Гринатом», своему учредителю (акционерам, участникам), аудиторам.
• В случае если для надлежащего исполнения Договора любой из Сторон дополнительно потребуется доступ к информации, содержащей сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну, служебную информацию ограниченного распространения, а также иные сведения ограниченного доступа, имеющиеся у третьих лиц, оформление допуска к таким сведениям осуществляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, а также отраслевых нормативных/ненормативных актов.

Антикоррупционная оговорка.

• При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и коррупции.
• Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором,. предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

Положения о внесении сведений в информационную систему
«Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков

• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения условий настоящего Договора в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.
• Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» могут являться:
• выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;
• выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
• судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;
• судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством продукции (товаров, работ, услуг);
• подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком продукции (товаров, работ, услуг) по настоящему Договору, нарушающей права третьих лиц;
• подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения настоящего Договора.
• Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

Заверение об обстоятельствах

12.1. Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

Сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

12.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий Договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

12.3. Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

Срок действия Договора.

• Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.
• Стороны признают, что настоящий Договор заключен с условием его исполнения к определенному сроку (ст. 457 ГК РФ). При нарушении Поставщиком срока поставки (передачи) Товара более чем на 14 календарных дней, Покупатель утрачивает интерес к Договору и вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отказаться от поставленного Товара без уведомления Поставщика.
• Настоящий Договор может быть расторгнут:
• по взаимному согласию Сторон;
• в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством и настоящим Договором.

Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ, другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения второй Стороной уведомления. С момента расторжения обязательства Сторон по Договору (за исключениями, определенными пунктом 13.5 настоящего Договора) прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с расторжением Договора.

13.4. Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством РФ, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора:

- при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

13.5. Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора.

Дополнительные условия

• Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны полномочными представителями обеих Сторон и скреплены печатями.
• Стороны пришли к соглашению о том, что во исполнение положений настоящего Договора оплата, направление документов и прочее будет производиться по соответствующим реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора. В случае изменения платежных и/или отгрузочных реквизитов, а также юридического и/или почтового адреса, номеров телефонов, факсов, электронной почты, Сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону. Все убытки, связанные с неправильным указанием платежных и иных реквизитов, указанных в Разделе 16 несет виновная Сторона.
• По всем вопросам, связанным с поставкой и оплатой Товара и не урегулированным настоящим Договором, Стороны договорились руководствоваться действующим законодательством РФ.
• Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без согласия другой Стороны, оформленного в письменной форме.
• Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Поставщика, второй экземпляр Договора находится у Покупателя.
• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты Поставщика на адреса электронной почты Покупателя (далее - Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю, соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом. Также Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

• До момента полного исполнения Сторонами денежных обязательств по настоящему Договору, не реже одного раза в квартал Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки взаимных расчетов. Поставщик в течение 10 рабочих дней с момента получения акта сверки взаимных расчетов, обязан подписать его и вернуть в адрес Покупателя, либо, в случае несогласия с актом сверки, Поставщик обязан в письменном виде направить в адрес Покупателя свои возражения.
• К настоящему Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 «Спецификация».

- Приложение № 2 «Техническое задание»

Юридические адреса и иные реквизиты Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __________________ от «______» ___________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от «______» ___________ 2023г.

Поставщик: ООО «Научно-производственное объединение «Центротех»

Покупатель: ООО «Русатом-Аддитивные технологии»

- Посмотреть таблицу с данными

Условия оплаты Товара: Оплата осуществляется Покупателем в течение 30 календарных дней с даты подписания накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).

Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Каширское шоссе, дом 49.

Сроки поставки Товара: 30 (Тридцать) календарных дней с даты заключения Договора.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № __________________ от «______» ___________ 2023г.

Техническое задание №376/П от 18.01.2023

На поставку порошковых материалов для 3D-печати (порошки)

Предмет закупки - Порошок металлический ПР-12Х18Н10Т-10/63

Москва

2023 г

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№_1_Техническое_задание

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по

производству и технологиям

ООО «РусАТ»

_______________ С.Б. Трусов

Техническое задание №376/П от 18.01.2023

На поставку порошковых материалов для 3D-печати (порошки)

Предмет закупки - Порошок металлический ПР-12Х18Н10Т-10/63

Москва

2023 г

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ..........................................................................3

Подраздел 1.1 Наименование..............................................................................3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.....................................................................3

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2.................................................................................3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................3

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ .........................................................3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ......................................................3

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров......................................3

Подраздел 4.2 Требования к маркировке...........................................................4

Подраздел 4.3 Требования к упаковке ...............................................................4

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ...............5

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки ..........................................................5

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных

документов при поставке товаров......................................................................5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ.........................................................5

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ...........................................................6

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

ПОСТАВКИ .............................................................................................................6

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ......................................................................................................6

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Порошок металлический ПР-12Х18Н10Т-10/63 (далее – Товар).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска,

пригодным для использования в соответствии с его назначением, не

восстановленным и не изготовленным из восстановленных компонентов,

ранее не использовался, не обременен правами третьих лиц, в споре и под

арестом не состоит.

Подраздел 1.3 Код ОКПД 2

24.10.14.130

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар применяется как исходный материал для аддитивного

производства методом прямого лазерного синтеза.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар предназначен для использования в качестве исходного

материала для изготовления металлических изделий.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

4.1.1 Товар должен соответствовать следующим характеристикам:

4.1.2 Фракционный состав порошка должен быть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмкм, при этом

массовая доля содержания основной фракции не менее 90 %.

4.1.3 Форма частиц в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть: сферическая (lmax/lmin

от 1,0 до 1,2) не менее 70%, округлая (lmax/lmin от 1,2 до 2,0) не более 25%,

другая форма (lmax/lmin более 2,0) не более 8%.

4.1.4 В порошке не должно быть загрязнений и инородных включений, в том

числе неметаллических.

4.1.5 Текучесть порошка должна быть не более 50 г/20 сек по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. «Порошки металлические. Определение текучести с помощью

калиброванной воронки (прибора Холла)».

4.1.6 Насыпная плотность должна быть не менее 4,5 г/см3 по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Порошки металлические. Определение насыпной плотности. Часть 1.

Метод с использованием воронки. Часть 2. Метод волюмометра Скотта».

4.1.7 Химический состав порошка должен соответствовать марке

12Х18Н10Т согласно ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть «Нержавеющие стали и сплавы

коррозионностойкие,

жаростойкие

и

жаропрочные.

Марки

(с Изменением N1)». Содержание кислорода – не более 0,05%.

4.1.8 Определение химического состава порошка проводится в соответствии

с ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного анализа с

индуктивно связанной плазмой». Определение массовой доли углерода по

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 «Стали легированные и высоколегированные. Методы

определения углерода». Определение серы по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 «Стали

легированные и высоколегированные. Методы определения серы».

Определение кислорода по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Стали и сплавы. Метод

определения содержания газов». Определение фосфора по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Стали легированные и высоколегированные. Методы определения

фосфора».

4.1.9 Определение массовой доли содержания в порошке фракции более 63

мкм проводится по остатку на ситах с размером ячеек 63 мкм сухим

просеиванием в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Порошки металлические.

Определение размера частиц сухим просеиванием».

4.1.10 Определение насыпной плотности партии проводится в соответствии

с (ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПорошки металлические. Определение насыпной

плотности. Часть 1. Метод с использованием воронки. Часть 2. Метод

волюмометра Скотта);

4.1.11 Определение формы частиц порошка проводится в соответствии с

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(СТ СЭВ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Порошки металлические. Метод

определения формы частиц);

4.1.12 Определение текучести порошков проводится в соответствии с (ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. «Порошки металлические. Определение текучести с помощью

калиброванной воронки (прибора Холла)»).

Подраздел 4.2 Требования к маркировке

Упаковка/тара Товара должны иметь следующую маркировку:

 наименование предприятия-изготовителя;

 марка порошка;

 номер партии;

 номер упаковки;

 масса нетто, кг;

 масса брутто, кг;

 дата изготовления.

Подраздел 4.3 Требования к упаковке

Товар должен отгружаться Поставщиком в исправной таре и упаковке

изготовителя без видимых нарушений ее целостности. Упаковка должна

обеспечивать полную сохранность груза от всякого рода повреждений и

порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного

хранения (не менее трех лет).

Товар должен быть упакован в тару от производителя,

гарантирующую герметичность (отсутствие контакта с внешней средой) и

обеспечивающую сохранность порошка и его свойств/характеристик.

Вес брутто одной упаковки Товара должен быть не менее 5 кг и не

более 20 кг.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик обязан не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до момента

поставки (приёма-передачи) Товара известить Покупателя любым

доступным способом, включая средства электронной связи, о дате

готовности к поставке, с указанием номера автомашины, ее марки, Ф.И.О.

водителя (паспортные данные, серия и номер) и при необходимости,

сопровождающего лица.

В течение 10 рабочих дней после подписания транспортной накладной

Покупатель проводит приемку Товара по количеству и целостности

упаковки с подписанием ТОРГ-12 или УПД.

Контроль в соответствии с подразделом 4.1 осуществляется

Покупателем и/или специализированной организацией в срок не более 30

рабочих дней с момента поставки партии Товара Покупателю.

Подраздел 5.2 Требования по передаче покупателю технических и иных

документов при поставке товаров

Поставщик одновременно с передачей Товара предоставляет

Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим

образом:

1. Сертификат происхождения Товара (если товар зарубежного

производства);

2. Товарную накладную;

3. Счет-фактуру и Счет.

4. Паспорт на Товар, в котором указано:

 наименование предприятия-изготовителя;

 марка порошка;

 гранулометрический состав;

 текучесть;

 химический состав порошка;

 номер партии;

 микрофотографии частиц порошка;

 насыпная плотность;

 форма частиц порошка.

Паспорт на Товар должен быть заверен Поставщиком и скреплен

печатью.

К паспорту на Товар должны прилагаться копии протоколов

испытаний характеристик порошка, указанных в подразделе 4.1 настоящего

ТЗ. Протоколы испытаний (копии протоколов испытаний) должны быть

подписаны (заверены) Поставщиком и скреплены печатью.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Товар должен храниться в упакованном виде в отапливаемых и

вентилируемых помещениях при температуре от 5 °С до 35 °С и

относительной влажности воздуха не выше 80 % (при температуре 25 °С)

при отсутствии в этих помещениях конденсации влаги, паров химически

активных веществ и источников электромагнитных полей.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно

(паспортом), см. подраздел 5.2.

быть

подтверждено

сертификатом

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

ПОСТАВКИ

8.1.

8.2.

8.3.

Общая масса поставляемого Товара▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькилограмм.

Срок поставки - 30 календарных дней, с даты заключения договора.

Место поставки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Москва, Каширское шоссе, д.49.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ

Вся сопроводительная документация должна быть предоставлена на

русском языке.

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

Ведущий специалист:

Руководитель группы

____________ Юдин А.В.

____________Малафеев Д.А.

«___»______________2023 г.

«___»_____________2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ/ ДОКУМЕНТАЦИЯ О

ЗАКУПКЕ

1. Способ закупки: Бриф

2. Основание выбора способа закупки по Единому отраслевому

стандарту закупок (Положению о закупке) Госкорпорации «Росатом»: СТ.3.2

Ч.1 П.К) При необходимости распорядительными документами генерального

директора Корпорации: к) способы закупок, условия их применения, порядок

и/или особые условия проведения закупок, в том числе порядок расчета НМЦ,

установления требований и критериев оценки, для конкретной закупки

(группы закупок) (с указанием предмета закупки и лица, ответственного за

определение стоимости договора) или коллегиальный орган, на основании

решения которого устанавливаются способы закупки, условия их применения,

порядок и/или особые условия проведения закупок, в том числе порядок

расчета НМЦ, установления требований и критериев оценки, для конкретной

закупки (группы закупок) (с указанием предмета закупки и лица,

ответственного за определение стоимости договора).

3. Наименование

заказчика:

Общество

с

ограниченной

ответственностью "Русатом-Аддитивные технологии"

4. Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Москва,

115409, Москва г, Каширское ш, 49, стр. 61, этаж 8, ком. 3А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Москва,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Москва г, Каширское ш, 49, стр. 61, этаж 8, ком. 3А

Контактное лицо: Данилов Андрей Викторович

Контактный телефон/факс: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ДОБ. 7117, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ДОБ. 7117

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5. Предмет договора: Порошок металлический ПР-12Х18Н10Т-10/63

6. Состав, объем и количество товаров: в соответствии с условиями

проекта договора (Приложение 1).

7. Срок (период) поставки товара: в соответствии с условиями проекта

договора (Приложение 1).

8. Условия поставки товара: в соответствии с условиями проекта

договора (Приложение 1).

9. Место поставки товара: в соответствии с условиями проекта

договора (Приложение 1).

10. Сведения о начальной (максимальной) цене договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(Один миллион сто сорок восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, включая

НДС 20%.

11. Соответствующие коды товаров в соответствии с классификаторами

ОКВЭД 2, ОКПД 2: ОКВЭД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10.14, ОКПД▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.10.14.130.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, к их

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные требования,

связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям

заказчика: в соответствии с проектом договора (Приложение 1).

13. Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с проектом

договора (Приложение 1).

14. Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и

других обязательных платежей): в соответствии с проектом договора

(Приложение 1).

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке,

размер порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за

предоставление документации, если такая плата установлена: настоящая

документация о закупке размещена в открытом доступе; для данного способа

закупки предоставление документации о закупке не предусмотрено.

16. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на

участие в закупке: не предъявляются.

17. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

на участие в закупке: для данной закупки не устанавливаются.

18. Требования к участникам закупки и перечень документов,

представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия

установленным требованиям:

Требование к участникам закупки

Перечень документов

участник закупки должен обладать гражданской

правоспособностью в полном объеме для заключения и

исполнения договора по результатам закупки, в том

числе:

быть зарегистрированным в качестве юридического

лица в установленном в РФ порядке (для российских

юридических лиц);

быть зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя в установленном в РФ порядке (для

российских индивидуальных предпринимателей);

предоставление

документов,

подтверждающих соответствие

быть зарегистрированным в качестве субъекта указанным требованиям, не

гражданского права в соответствии с законодательством требуется

государства по месту нахождения (для иностранных

участников);

если исполнение договора предусмотрено на территории

РФ:

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством РФ (для российских участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством государства по месту нахождения

такого участника закупки и в соответствии с

законодательством РФ (для иностранных участников);

либо

если исполнение договора предусмотрено на территории

иностранного государства:

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством РФ (для российских участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством государства по месту нахождения

такого

участника

закупки

(для

иностранных

участников);

иметь право на ведение деятельности в соответствии с

законодательством государства по месту исполнения

договора (для российских и иностранных участников);

не находиться в процессе ликвидации (для

юридического лица), не быть признанным по решению

арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

не являться организацией, на имущество которой в

части, необходимой для выполнения договора, наложен

арест по решению суда, административного органа и

(или) деятельность, которой приостановлена;

соответствовать требованиям, установленным на

основании поручений Правительства РФ: должен

раскрыть информацию в отношении всей цепочки

собственников, включая бенефициаров (в том числе

конечных);

не

находиться

в

реестре

недобросовестных

поставщиков, ведущемся в соответствии с положениями

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц».

19. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

20. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и

подведения итогов закупки: для данной закупки не устанавливаются.

21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

22. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: для

данной закупки не предусмотрено.

23. Контрагент: Общество с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное

объединение»

Центротех»,

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6,

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0690.

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2

24. Наименование, электронный адрес арбитражного комитета, в

котором могут быть обжалованы действия (бездействие) заказчика,

организатора закупки, закупочной комиссии: Центральный арбитражный

комитет Госкорпорации «Росатом» - ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

25. Горячая линия для направления сообщений о нарушениях: электронный почтовый ящик ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; - телефон с автоответчиком

для приема устных сообщений: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(круглосуточно, звонок

бесплатный).

26. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

Приложение 1: проект договора;

Приложение 2: техническое задание.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрезультат_осуществления_закупки_способом_БРИФ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}