Тендер - Кислород газообразный медицинский №241025136

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• сканирование.pdf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть36  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен ГК_кислород_березка_ЕАТ

Государственный контракт

на поставку кислорода газообразного медицинского № __

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 23 Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России), от имени Российской Федерации, в лице врио начальника Бакунина Алексея Олеговича, действующего на основании приказа УФСИН России по Краснодарскому краю от 26.01.2023 № 24-к и Устава, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик (далее - Заказчик), с одной стороны, и ______________________________________________, в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), в целях обеспечения государственных нужд, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Грузополучателям Заказчика, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара.

1.2. Предметом Контракта является поставка кислорода газообразного медицинского, наименование, цена, количество которого предусмотрены Спецификацией (приложение № 1) и Техническими характеристиками (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Грузополучателем Заказчика является: филиал «Краевая больница № 2» федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 23 Федеральной службы исполнения наказаний»: Республика Адыгея, п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 28 (далее – филиал КБ-2 ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России), уполномоченные Заказчиком на приемку товара.

Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставок товара, предусмотренного Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку и оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. Обеспечить передачу Поставщику пустых баллонов в количестве, соответствующему принятому, одновременно с передачей товара.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта привлекать экспертов, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативным и техническим документам и условиям настоящего Контракта.

2.3.2. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта.

2.3.3. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет __________ (_______________________) рублей ___ копеек и включает в себя стоимость товара, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества, качества товара и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Поставщик направляет Заказчику счет (счет-фактуру), товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в трех экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Заказчика) с печатью Поставщика а также Акт приема-передачи Товара (Приложение № 3). Все указанные документы выставляются в рублях. Заказчик возвращает Поставщику подписанный со своей стороны уполномоченными лицами оригинал Акта приема-передачи Товара.

3.4. Оплата должна быть произведена Поставщику в течение 7 рабочих дней с даты поставки товара (части товара) и подписания Грузополучателем без замечаний акта приема - передачи товара. Оплата производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.5. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам несет Поставщик.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Маркировка, упаковка и транспортировка

4.1. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, таким образом, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке.

4.2. Заказчик обеспечивает передачу Поставщику пустых баллонов в количестве, соответствующему принятому, одновременно с передачей товара.

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Сроки и порядок поставки товара

5.1. Поставщик обязуется поставить товар в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Грузополучателя в объеме, указанном в заявке, и поставить товар Грузополучателю, от которого поступила заявка – филиал КБ-2 ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России, расположенный по адресу: Республика Адыгея, п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 28. Объем поставки – от 1 баллона газа единовременно, количество выездов не ограничено и определяется Грузополучателем самостоятельно.

5.2. Поставщик обязуется передать Заказчику (Грузополучателю) Товар, необремененный правами третьих лиц.

5.3. Вместе с товаром Поставщик передает Грузополучателю относящуюся к товару документацию:

счет (счет – фактуру) в 2-х экземплярах (по одному для Грузополучателя и Заказчика);

товарную накладную, оформленную в 3-х экземплярах (по одному для Поставщика, Грузополучателя и Заказчика) с печатью Поставщика;

акт приема – передачи товара (Приложение № 3), подписанный Поставщиком в 3-х экземплярах (по одному для Грузополучателя, Заказчика и Поставщика);

акт приема-передачи пустых баллонов (приложение № 4), подписанный Поставщиком в 3-х экземплярах (по одному для Грузополучателя, Заказчика и Поставщика);

оригиналы либо копии протоколов лабораторных исследований (испытаний) на каждую партию отгружаемого (поставляемого) товара, на соответствие установленным требованиям, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

документ, подтверждающий качество поставляемого товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности) или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.4. В случае если документы, указанные в пункте 5.3. Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается непоставленным и приемке не подлежит.

5.5. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Заказчиком без замечаний акта приема - передачи товара (Приложение № 3).

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара.

Качество, безопасность и порядок приемки товара

6.1. Качество и безопасность поставляемого товара должно соответствовать действующей декларации о соответствии и условиям настоящего Контракта.

6.2. Порядок приемки товаров по количеству и качеству производится Грузополучателем в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.3. Для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта (в том числе в части соответствия их количества, комплектности, объема) Заказчик обеспечивает проведение экспертизы.

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

6.4. Место проведения экспертизы силами Заказчика – филиал КБ-2 ФКУЗ МСЧ-23 ФСИН России: Республика Адыгея, п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 28, срок проведения экспертизы – 3 рабочих дня.

6.5. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое составляется и подписывается представителем Заказчика в 3 (трех) экземплярах, по одному для Заказчика, Поставщика и Грузополучателя

6.6. В случае, если по результатам экспертизы будет установлено, что поставленный товар не соответствует условиям, предусмотренным Контрактом, такой товар приемке не подлежит и считается непоставленным. При этом Грузополучатель составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта приема-передачи товара, который направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует:

соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта.

7.2. Срок годности на товар составляет не менее 6 месяцев с момента поставки товара.

7.3. В течение срока годности на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

7.4. Срок замены некачественного товара составляет не более 3 (трех) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Грузополучателя о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7.5. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

7.6. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности товара оплачиваются за счет Поставщика.

Ответственность Сторон

8.1. В случае неоплаты поставленных товаров, ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа.

Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 " Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063", и составляет 1000,00 руб.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока оказания услуг, указанного в Контракте, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в виде суммы, определяемой в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 " Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063" и составляет: 10 процентов цены контракта, а именно: ____ рублей ___ копеек.

8.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 рабочих дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документы, подтверждающие наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств, выданные компетентным органом или организацией.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

Изменение и расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе.

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.4. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Порядок разрешения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

11.3. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 30 календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

Прочие условия

12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.2. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в письменной форме.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 – Спецификация;

Приложение № 2 – Технические характеристики;

Приложение № 3 – Акт приема-передачи товара (образец);

Приложение № 4 – Акт приема – передачи пустых баллонов (образец);

Приложение № 5 – Расчет НМЦК.

Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «25» декабря 2023 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств - до их полного исполнения.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту № _____
от «___»___________ 202___ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

по Государственному контракту от «____» __________ 202_ г. № ____

г. Краснодар «_____» ____________________ 202_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице ____________________________________, с одной стороны и представитель Грузополучателя ___________________________________________________ в лице _____________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями контракта от __________ 202_г. № _____, Поставщик поставил, а грузополучатель Заказчика принял и оприходовал товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от ______ № _______; счет (счет-фактура) от _______ № _______; счет от ______ № _______;

документы, удостоверяющие качество товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ______ № _______;

__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю , 3-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПУСТЫХ БАЛЛОНОВ

по Государственному контракту от «____» __________ 202_ г. № ____

г. Краснодар «_____» ____________________ 202_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице ____________________________________, с одной стороны и представитель Грузополучателя ___________________________________________________ в лице _____________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями контракта от __________ 202_ г. № _____, Грузополучатель Заказчика____________ передал, а Поставщик принял пустые баллоны, указанные в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Грузополучателем в трех подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Заказчику, 2-й экземпляр – Грузополучателю , 3-й экземпляр – Поставщику.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5 к контракту № _____

от «___»___________ 202__ г. - Посмотреть таблицу с данными

№ п/п

МНН/ Лек. форма/ Дозировка

ЕСКЛП

Ед. измерения

Цена, рассчитанная методом анализа рынка, руб.

Цена, рассчитанная тарифным методом, руб.

Средневзвешенная цена, руб.

Референтная цена*, руб.

Минимальная цена за единицу, руб.

Оптовая надбавка, %

НДС, %

Цена за ед.,с учетом опт. надбавки и НДС, руб.

Количество товара, подлежащее закупке, за ед.

НМЦК (руб.)

1

КИСЛОРОД, ГАЗ МЕДИЦИНСКИЙ СЖАТЫЙ, 100%

21.20.23.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00000

кубический метр

120,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

-

119,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

-

119,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

-

20,00

143,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

49,92

7187,71

* Референтная цена в расчете не используется до появления этих цен в ЕИС (согласно п.6 Порядка Приказа 1064н)

Наименьшая цена контракта составляет 7187,71 рубль, таким образом НМЦК составит 7187,71 рубль

- Посмотреть таблицу с данными