Тендер - Поставка моторного масла, тормозной жидкости, жидкости охлаждающей №241007709

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_ГК_моторное_масло_ГОЗ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Государственный контракт на поставку товара №________________________________________

г. Томск «__» ____________ 2023 г.

ИКЗ ________________________________

ИГК ________________________________

Федеральное казенное учреждение «Отдел по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Томской области» (сокращено - ФКУ ОК УФСИН России по Томской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд и выполнения государственного оборонного заказа на 2023 год, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Сафина Рината Хамитовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ (сокращено - __________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь п.4 ч.1 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1275 «О примерных условиях государственных контрактов (контрактов) по государственному оборонному заказу, заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом «Поставщик» принимает на себя обязательство поставить масло моторное, тормозная жидкость, жидкость охлаждающая (далее по тексту Контракта – товар), а «Государственный заказчик» обязуется принять и оплатить данный товар в порядке и на условиях настоящего Контракта.

1.2. Количество, качественные характеристики, цена поставляемого товара, устанавливаются Сторонами в спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Контракту в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» присваивается идентификатор. Идентификатор Контракта подлежит указанию в платежных документах, а также в документах, которые подтверждают возникновение обязательств Поставщика и перечень которых определяется Министерством финансов РФ.

2.СУММА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Товар оплачивается «Государственным заказчиком» в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.

2.2. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования: федеральный бюджет Российской Федерации.

2.4. Сумма, подлежащая уплате «Поставщику», уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.5. Цена настоящего Контракта составляет ____________ (________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____% в размере ___________ (_______________) рублей __ копеек/ НДС не облагается.

Цена Контракта на период действия Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения настоящего контракта, за исключением случаев предусмотренных п. 1.1, 1.2. ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

2.6. Оплата «Государственным заказчиком» фактически поставленного «Поставщиком» товара осуществляется на основании счета, счет-фактуры (при наличии), выставленных «Поставщиком» с приложением подписанной «Государственным заказчиком» товарной накладной.

2.7. Срок оплаты «Государственным заказчиком» поставленного товара должен составлять не более 30 дней с даты подписания «Государственным заказчиком» документа о приемке (товарной накладной).

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления «Государственным заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Поставщика», указанный в Контракте.

2.9. В настоящем Контракте указываются цены, включая стоимость товара, расходов по доставке, тары, упаковки, маркировки, страхования, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей за счет «Поставщика».

3.УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ И ЭТАПЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

3.1. Поставка товара производится одной партией в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта. Поставка товара производится транспортом и за счет «Поставщика» в адрес «Государственного заказчика» по адресу: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 1. Частичная поставка не предусмотрена.

3.2. Обязанность «Поставщика» передать товар «Государственному заказчику» считается исполненной в момент передачи товара «Государственному заказчику» на месте назначения товара, указанного в п.3.1. контракта. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на «Государственного заказчика» с момента, когда «Поставщик» считается исполнившим свою обязанность по передаче товара «Государственному заказчику».

3.3. «Поставщик» имеет право исполнить обязательство досрочно по письменному согласованию с «Государственным заказчиком».

3.4. «Поставщик» обязуется передать «Государственному заказчику» товара, не обремененный правами третьих лиц.

3.5. Вместе с товаром «Поставщик» передает «Государственному заказчику» относящуюся к товару документацию:

счёт;

счёт-фактуру (при наличии);

товарную накладную (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для «Поставщика» и «Государственного заказчика») с печатью «Поставщика»;

документ, удостоверяющий качество и безопасность поставляемого товара.

3.6. В случае, если документы, указанные в пункте 3.5. Контракта, не переданы «Поставщиком» одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

3.7. Обязательство «Поставщика» по поставке (передаче) товара считается исполненным после подписания сторонами товарных накладных.

3.8. Этап исполнения Контракта соотносить со сроком поставки и оплаты товара, указанными в Контракте.

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

«Поставщик» обязуется:

- самостоятельно поставить товар в соответствии с условиями Контракта;

- обеспечить устранение за свой счет недостатков, выявленных при приемке товара.

- исполнять требования законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- заключить договор о банковском сопровождении с уполномоченным банком, в случаях установленных действующим федеральным законодательством;

- соблюдать режим использования отдельного счета, в случаях установленных действующим федеральным законодательством;

- указывать в распоряжении идентификатор государственного контракта;

- обеспечить исполнение предусмотренной Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» обязанности по предоставлению информации, необходимой для осуществления контроля распоряжений;

- обеспечить соответствие товара, поставляемого по Контракту, обязательным требованиям, установленным «Государственным заказчиком» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом;

- обеспечить качество товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика, условиями Контракта;

- обеспечить допуск уполномоченных представителей «Государственного заказчика» и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию головного исполнителя (исполнителя) и условий для осуществления ими контроля за исполнением Контракта в соответствии с законодательством РФ о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения;

- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности (затрат, связанных с исполнением Контракта) по Контракту и представляет «Государственному заказчику» информацию об исполнении Контракта в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации;

- представлять по запросу «Государственного заказчика», контролирующего органа информацию о цене предлагаемого к поставке товара, соответствующие расчетно-калькуляционные материалы, а также информацию о затратах по исполненным Контрактам;

- представлять (после полного исполнения Контракта и получения соответствующего уведомления от уполномоченного банка) в уполномоченный банк заявление о закрытии отдельного счета, открытого для осуществления расчетов по такому Контракту, в случаях установленных действующим федеральным законодательством;

- соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере.

- досрочно исполнить обязательства по государственному контракту (контракту), при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности «Государственного заказчика» по досрочной оплате принятой продукции;

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе.

«Государственный заказчик» обязуется:

- принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

- использовать для расчетов по Контракту только отдельный счет, открытый в уполномоченном банке «Поставщику», при наличии у такого «Поставщика» договора о банковском сопровождении, заключенного с уполномоченным банком, в соответствии с требованиями пп. «З» п. 2 ст. 8.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

- осуществлять контроль за целевым использованием «Поставщиком» бюджетных ассигнований, выделенных из федерального бюджета на оплату товара по Контракту;

- осуществлять контроль за обеспечением «Поставщиком» поставки товара по Контракту;

- осуществлять контроль качества поставленного товара на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов «Государственного заказчика», условиям Контракта;

- обеспечить приемку товара в соответствии с условиями Контракта;

- направить в установленном порядке уведомление о полном исполнении Контракта в уполномоченный банк в случаях предусмотренных действующим федеральным законодательством;

- информировать не позднее чем в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения информации, в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 8.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», головного исполнителя о банках, в отношении которых Правительством Российской Федерации принято решение об отнесении к категории уполномоченных банков.

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе.

4.3. «Поставщик» вправе:

- требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого «Государственным заказчиком» товара.

4.4. «Государственный заказчик» вправе:

- требовать от «Поставщика» надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом; - требовать от «Поставщика» своевременного устранения выявленных недостатков товара;

- осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность «Поставщика».

4.5. «Поставщик» гарантирует соответствие единым требованиям, установленным ст. 31 Закона N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

5.1. Исполнение Контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия «Государственного заказчика» с «Поставщиком» в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, в том числе:

приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта;

оплату «Государственным заказчиком» поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта;

взаимодействие «Государственного заказчика» с «Поставщиком» при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения «Поставщиком» или «Государственным заказчиком» условий Контракта.

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию «Государственного заказчика» с «Поставщиком» допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

6. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Товар должен быть новым, товаром, который не был в употреблении, без внешних повреждений и скрытых дефектов.

6.2. Товар не должен иметь ни внешних, ни внутренних повреждений. Товар не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

6.3. Поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам, определенным фирмами-производителями.

6.4. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке любым видом транспорта и хранении в соответствии с принятыми для данного вида Товара требованиями, без повреждений (вмятин, порезов) и следов вскрытия, отсутствия признаков вторичной переупаковки.

6.5. Поставляемый Товар должен иметь на упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики Товара. Упаковка и маркировка Товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителями – защитные пломбы; марки; содержащие все элементы защиты от подделок.

6.6. Упаковка должна гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

6.7. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования «Поставщиком» ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

6.8. Приемка товара по количеству производится «Государственным заказчиком» в сроки и в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), в части не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.9. Приемка товара по качеству производится «Государственным заказчиком» в сроки и в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7), в части не противоречащей требованиям законодательства и условиям Контракта.

6.10. По факту приемки товара «Государственный заказчик» подписывает товарную накладную в 2 (двух) экземплярах, по одному для Сторон.

6.11. Соответствие качества товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством РФ:

- сертификатом соответствия (или декларацией), оформленными в соответствии с законодательством РФ;

- сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством РФ.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА

7.1. Для проверки предоставленных «Поставщиком» результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта «Государственный заказчик» обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится «Государственным заказчиком» своими силами в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.2. Для приемки результатов исполнения контракта создается приемочная комиссия. Результат проведения экспертизы оформляется актом приемки.

7.3. В случае привлечения «Государственным заказчиком» для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.4. «Государственный заказчик» вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.5. Приемка результатов исполнения контракта, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены п. 6.8. и п.6.9. Контракта. Фактом приемки товара является подписание сторонами товарной накладной.

Товар, не соответствующий требованиям, предусмотренным Контрактом, приемке не подлежит и считается не поставленным. При этом «Государственный заказчик» составляет мотивированный отказ от приемки Товара, который направляет «Поставщику» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления несоответствия Товара требованиям законодательства и условиям Контракта.

7.6. В случае оформления «Поставщиком» первичных бухгалтерских или платежных документов, не соответствующих требованиям законодательства РФ или условиям Контракта (в части наименования, количества, цены товара и др.), указанные документы подлежат исправлению «Поставщиком» в течение 1 (Одного) рабочего дня.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. «Поставщик» гарантирует:

-соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

-устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение срока годности на товар;

-что поставляемый товар является новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

8.2. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям условиям настоящего Контракта. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения «Поставщиком» письменного требования «Государственного заказчика» о замене товара несоответствующего качества. В данный срок не входит время, затраченное на транспортировку товара. Срок хранения товара на момент поставки должен быть не менее 36 месяцев от даты производства.

Все расходы, связанные с устранением недостатков и заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности оплачиваются за счет «Поставщика».

Обязательства «Поставщика» по безвозмездной замене действуют в пределах срока годности на товар. За пределами срока годности обязательства действуют только по скрытым дефектам.

Под скрытыми дефектами Стороны понимают дефекты, происхождение которых связано с некачественным изготовлением и выявление которых с помощью применяемых методов и средств контроля в технологическом процессе изготовления невозможно.

8.3. При замене товара срок годности на него исчисляется заново со дня приемки товара «Государственным заказчиком».

8.4. «Государственный заказчик» обеспечивает режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

8.5. При расторжении Контракта гарантийные обязательства «Поставщика» по Контракту не прекращаются.

9. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Поставщик» (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Государственный заказчик» направляет «Поставщику» (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

9.5.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

9.6. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПравил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в редакции Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011 (далее по тексту - Правила), за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

9.9. За каждый факт неисполнения «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

9.10. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «Государственным заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.13. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.14. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Контракту, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия и т.д.). О наступлении подобных обстоятельств Стороны обязуются немедленно письменно извещать друг друга.

9.15. Уплата Сторонами неустойки (пени, штраф) не освобождает их от исполнения или надлежащего исполнения обязательств установленных государственным контрактом.

10. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Перечень случаев отказа от исполнения Контракта, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения обязательств:

- отказ «Поставщика» передать «Государственному заказчику» товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

- существенное нарушение «Поставщиком» требований к качеству товара, а именно обнаружение «Государственным заказчиком» неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, или других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

- невыполнение «Поставщиком» в разумный срок требования «Государственного заказчика» о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

- неоднократное нарушение «Поставщиком» сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

10.4. При исполнении Контракта (за исключением случае, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, техническиеи функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническимии функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара.

10.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:

неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

10.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

10.8. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10.9. Особенности порядка принятия сторонами Контракта решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта при осуществлении закупки товара по государственному оборонному заказу могут быть установлены Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

11.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лищается права ссылаться на такие обстоятельства, а тауже должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

11.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

11.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем предъявления претензий. Срок ответа на претензию, письма - 7 дней с момента получения.

12.2. В случае не достижения согласия, споры передаются сторонами на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

12.3 Условия настоящего Контракта могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не подлежат изменению в течение срока действия настоящего Контракта.

13.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

13.2. После подписания настоящего Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся настоящего Контракта, теряют юридическую силу.

13.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение десятидневного срока в письменном виде.

13.4. Поставщик предупрежден об ответственности по ст.14.55 КоАП РФ за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, касающихся количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.05.2023.

Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку Товара по Контракту;

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№ _______ от _________2023 г.

Спецификация на поставку товара

по контракту

«Поставщик» передает в собственность «Государственного заказчика», а «Государственный заказчик» принимает и оплачивает на условиях доставки «Государственному заказчику» следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 5 (пять), на сумму: ______________ (____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __% в размере _______ ( ______________) рублей __ копеек/НДС не облагается.

При поставке Поставщик учитывает кратность тары общему количеству поставляемого Товара.

* Использование характеристик «Класс вязкости», «Классификация по API» обусловлена и обосновано необходимостью обеспечения совместимости закупаемых расходных материалов с двигателями различных типов, модификаций имеющихся и эксплуатирующихся «Государственным заказчиком».

** Использование характеристик «Вид тары», «Объем тары» определяется потребностями «Государственного заказчика». Данные параметры устанавливаются в целях безопасной транспортировки на дальние расстояния, сохранности тары в условиях хранения на складах выдерживать динамические и статические нагрузки.

- Посмотреть таблицу с данными