Тендер - набор химических имитаторов запахов наркотических средств №240994017

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть17  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен ГК_проект ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт № ___

на поставку товара

г. Киров «___» ________2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кировской области» (далее – ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Кировской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд на 2023 год, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Пальчикова Романа Александровича, действующего на основании Устава, и

________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь, пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о закупках) заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта

«Поставщик» обязуется доставить и передать «Государственному заказчику» набор химических имитаторов запахов наркотических средств (далее - товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Наименование, количество, характеристики и иные условия поставляемого Товара указаны в спецификации (приложение №1 к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Срок поставки товара: до 07.04.2023 г.

1.4. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара, в соответствии с условиями раздела 4 Контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного и принятого на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

2.2.2. В ходе приемки товара привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) соответствия показателей качества и безопасности товара требованиям, установленным в нормативных и технических документах и в настоящем Контракте.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о закупках.

2.2.5. Взыскивать пени и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

2.2.6. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта, в случае расторжения Контракта по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта включается в установленном Законом о закупках порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить Государственному заказчику результаты поставки товара.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 4 Контракта.

2.3.5. Передать Государственному заказчику товар в комплекте с относящейся к нему документацией.

2.3.6. Передать Государственному заказчику платежные и иные документы в порядке и на условиях, установленных в разделе 4 Контракта.

2.3.7. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 Контракта.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, штрафов а также возмещения убытков, согласно разделу 7 настоящего Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена Контракта __________________________________________________

3.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев снижения цены Контракта по соглашению Сторон, без изменения предусмотренного Контрактом количества товара и иных условий исполнения Контракта.

3.3. Источник финансирования Контракта – средства федерального бюджета.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств федерального бюджетного финансирования на 2023 год, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, по коду бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44, на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 13 Контракта, услуги оплачиваются в течение 7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке (УПД или товарной накладной).

3.5. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Сроки, порядок поставки товара.

4.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику, качественный товар, предусмотренный Предметом контракта, в срок до 07.04.2023 года по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Киров, ул. Мопра, 1, транспортным средством, позволяющим сохранить качественные характеристики товара в период транспортировки.

4.2. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику следующие относящиеся к товару документы (сопроводительная документация):

счет – фактуру и/или счет, товарную накладную или универсальный передаточный документ, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью (при наличии) и подписью Поставщика, товарно-транспортную накладную (при наличии), акт приема-передачи товара, оформленный в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью (при наличии) Поставщика.

4.3. В случае, если документы, указанные в пункте 4.2. контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.4. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком акта приема-передачи товара без замечаний.

4.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 4.4. Контракта.

4.6. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента поставки товара в соответствии с пунктом 4.4. Контракта.

4.7. Надлежащим исполнением обязательств по поставке товара считается поставка товара надлежащего качества, с предоставлением документов, подтверждающих качество в сроки и в количестве, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

5.1. Поставляемый товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями и условиями Контракта.

5.2. Тара и упаковочные материалы возврату не подлежат, стоимость залога за тару и упаковочные материалы не взыскиваются, их стоимость включена в стоимость товара.

5.3. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при перевозке и хранении.

5.4. На упаковке поставляемого товара должна содержаться информация о товаре.

5.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

6. Качество и безопасность товара.

6.1. Поставщик несет ответственность за качество поставляемого Товара.

6.2. Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не быть использованным в выставочных, демонстрационных и других целях.

6.3. Срок замены некачественного товара составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик и Поставщик несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.1.1. Государственный заказчик освобождается от ответственности, предусмотренной п.7.2, п.7.3 настоящего Контракта, в случае непредставления Поставщиком вместе с товаром сопроводительных документов, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (в том числе по оплате товара), Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара, гарантийного срока, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа составляет 10% от цены контракта (этапа).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения Поставщик уплачивает Государственному Заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта.

7.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

7.13. В случае нецелевого использования финансовых средств, выплачиваемых Государственным заказчиком Поставщику, Поставщик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.14. В случаях неправомерного удержания Поставщиком денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Проценты за пользование чужими денежными средствами взымаются по день уплаты суммы этих средств Государственному заказчику.

8. Форс-мажорные обстоятельства.

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Изменение, расторжение Контракта.

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

9.2. Все изменения к контракту действительны, если они оформлены в виде дополнения или изменения к контракту и подписаны Сторонами при следующих случаях:

9.2.1. Снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

9.2.2. Если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9.2.3. Предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

9.2.4. При исполнении контракта допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

9.3. Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, исключительно по следующим основаниям:

9.3.1. по соглашению Сторон;

9.3.2. по решению суда по иску одной из Сторон при существенном нарушении контракта другой Стороной или по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.4. В случае расторжения контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного на момент расторжения Контракта.

9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и контрактом, в том числе:

отказ Поставщика передать Государственному заказчику товар (п. 1 ст. 463 ГК РФ);

существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Государственным заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (п. 2 ст.475 ГК РФ);

неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки товаров (п. 2 ст. 523 ГК РФ);

9.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 7 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в арбитражном суде Кировской области.

11. Прочие условия.

11.1. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, а исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.4. Приложение №1 – спецификация.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.05.2023 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ______ от « ____» _________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ - Посмотреть таблицу с данными

Документация, поставляемая с товаром:

Технический паспорт;

Сертификат соответствия (при наличии);

Иной документ подтверждающий качество продукции

- Посмотреть таблицу с данными