Тендер - 414.23.00172 Поставка Герметика электроизоляционного №240956828

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ЗД_414.23.00172.rar

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть28 Документация 038_ Типовая спецификация к техническому заданию_09_03_2023_17_24_17.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1_Техническое задание.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку Герметика электроизоляционного для нужд Пермского филиала

ООО «КВАРЦ Групп».

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

Наименование и объем закупаемых товаров
Герметик электроизоляционный (количество и наименование поставляемого товара указано в Спецификации (Приложение № 1 к ТЗ)).

Сроки поставки товаров
Начало поставки – с 03.04.2023г.
Окончание поставки – по 15.04.2023г.
В своем предложении (в файле «Техническое предложение») участник обязан указать свое согласие со сроками поставки товаров, в том числе промежуточными, установленными в техническом задании.

Возможность поставки эквивалентного товара.
Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам габаритным, установочным и присоединительным размерам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
2.1. Место применения, использования товара.
Планируется использование при выполнении работ по договорам подряда АО «Нижневартовской ГРЭС».
2.2. Требования к товару
Товар должен быть новым, не использованным ранее, изготовленным не ранее III квартала 2022 года.
Товар должен соответствовать характеристикам товара и соответствовать Спецификации (Приложение №1).
Победитель закупки предоставляет сертификаты соответствия предлагаемого товара и/или документы, подтверждающие качество продукции в момент поставки товара.
2.3. Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании
Не устанавливаются.
2.4. Требования о добровольной сертификации товара
Не требуется.
2.5. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар
Гарантийные обязательства на поставляемый товар должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на товар, и составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной. В своем предложении (в файле «Техническое предложение») участник выражает свое согласие со сроками гарантии на поставленные товары, установленные в техническом задании и момента, с которого она действует.
В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной, участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока.
В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.
Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного товара, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж несет поставщик данного товара.
2.6. Требование по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров
Не требуется.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
3.1. Требования к отгрузке приобретаемых товаров
Погрузка товара, его доставка до склада Заказчика должна осуществляться силами Поставщика. Разгрузка товара осуществляется силами Заказчика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Доставка, тара, упаковка и реквизит включены в стоимость Товара.
Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада Покупателя, находящегося по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская федерация, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Имени Глухова 1.
3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров
Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно ТР ТС 005/2011 и действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.
3.3. Требования к приемке товаров
Приемка товаров будет проводиться на складе Заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение двух рабочих дней с момента поставки товаров на склад.
Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товаросопроводительной документации.
3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров
С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, сертификаты и иная необходимая для монтажа, эксплуатации документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.
Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром необходимую техническую документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию, подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов и запасных частей, выполненного производителем (Поставщиком).
3.5. Прочие требования к поставке товаров
В техническом предложении Участник закупки должен подтвердить, что поставляемый товар будет соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
В связи с установкой по адресу Заказчика контрольно-пропускного режима, Поставщик обязан не позднее, чем за один рабочий день до предполагаемой даты поставки уведомить Заказчика по электронной почте о намерении поставить товар.

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ/НЕЗАВИСИМЫХ ГАРАНТИЙ
Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в закупочной документации.
Требования к порядку расчетов указаны в проекте договора.
Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», физические лица, или индивидуальные предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в соответствии с действующим законодательством). Иные требования, предъявляемые к участникам закупки, установлены в Извещении о проведении закупки.

ТРЕБОВНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
В случае если Участник закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве Поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник прикладывает в составе своей заявки копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».
5.2 Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Не требуется.
5.3. Требования к опыту поставки товаров
Не требуется.
5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товара.
Участник закупки в своем предложении указывает наименование производителя предлагаемой к поставке продукции.

ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Спецификация

Согласовано:

Руководитель НМТО А.П. Яборов

Ответственный исполнитель:

Инженер 1категории В.И. Петраченко

Приложение № 2_Проект договора.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор поставки № РЗ-П -___/23

Заключен на основании конкурентной карты № ____________ от __________2023г

Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (ООО «КВАРЦ Групп»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Пермского филиала ООО «КВАРЦ Групп» Метлина Владимира Владимировича, действующего на основании доверенности №84/2022 от 31.10.2022г., с одной стороны и

______ «_________________» (_______ «_________»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю Герметик электроизоляционный (далее - Товар) со всей необходимой документацией в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

Товар на дату его доставки Покупателю должен быть новым и не использованным ранее, отвечать требованиям законодательства, действующего на территории Российской Федерации, иметь паспорта, сертификаты качества (включая сертификат ГОСТ Р), соответствия промышленной безопасности, протоколы заводских испытаний (если применимо). Поставщик обязан обеспечить получение всех разрешений, заключений и освидетельствований, выдаваемых компетентными органами государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, в отношении Товара.

Поставщик гарантирует, что Товар на дату его поставки Покупателю не заложен, не находится под арестом и не обременен иным образом правами третьих лиц. Если какие-либо указанные в настоящем пункте гарантии впоследствии оказываются неточными или неверными, Поставщик обязуется возместить Покупателю любые убытки, понесенные Покупателем непосредственно в связи с тем, что Покупатель полагался на такие гарантии.

Объем обязательств Поставщика включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:

• доставка Товара до склада Покупателя, включая его разгрузку, погрузку, хранение и сертификацию;
• получение от уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления и организаций специальных разрешений на поставку и транспортировку Товара;
• разработка и предоставление всей необходимой эксплуатационной документации для Товара.

Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.

Конкретные условия поставки, сроки поставки, ассортимент и количество поставляемого Товара определяется в Приложении № 1 (Спецификация) к настоящему Договору.

Сумма Договора и порядок оплаты

Сумма Договора составляет ______________ руб__ коп. (________________________________________) рублей,____ копеек в том числе НДС 20%, в размере _______________ руб. ____ коп. (_________________) рублей.Сумма Договора устанавливается в рублях Российской Федерации. Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Днем оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Сумма Договора устанавливается в рублях Российской Федерации. Оплата по настоящему Договору производится в рублях. Днем оплаты признается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Сумма Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на страхование Товара, затраты Поставщика по доставке Товара в адрес Покупателя (до склада Покупателя) все налоги, сборы и пошлины, расходы по погрузке, упаковке, таре, а также иные расходы, связанные с осуществлением поставки по настоящему Договору. В случае поставки Товара иностранного производства цена соответствующего Товара, в том числе, включает в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Товара для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации. Сумма Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

Расчеты по настоящему Договору осуществляются в следующем порядке:

2.4.1. 100 % (сто процентов) Суммы Договора, указанной в п.2.1 настоящего Договора, оплачивается в течение 7(Семи) рабочих дней от даты поставки Товара и его принятия Покупателем с подписанием Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных оригиналов документов:

• Счета(ов)-фактуры;

• Счета(ов);

• Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД);

• Товарно-транспортной(ых) накладной(ых) (при необходимости);

Счета, не подтвержденные документами, не оплачиваются.

В случае возникновения претензий Покупателя в отношении качества, комплектности, количества и/или ассортимента поставленного Товара, Покупатель вправе после письменного уведомления Поставщика приостановить исполнение обязательства по оплате на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве, комплектности, количестве и/или ассортименте и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Покупатель не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный Товар.

Поставщик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Покупателя, оформленный со своей стороны акт сверки. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Поставщику один экземпляр надлежаще оформленного акта.

3. Качество и комплектность

3.1. Качество и комплектность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям Покупателя, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям или другой нормативно - технической документации на русском языке, в том числе, указанной в Спецификации, применительно к каждой позиции Товара.

3.2. Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии Товара передать Покупателю (грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

• Сертификат качества (технический паспорт);
• Инструкция по эксплуатации (указывать при необходимости);
• Упаковочный лист на каждую партию отгруженного Товара;
• иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого Товара;
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД);

3.3. Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на имя грузополучателя. В случае отсутствия необходимых документов Покупатель (грузополучатель) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 3 (Трёх) календарных дней с момента получения данного уведомления представить недостающие документы Покупателю (грузополучателю), что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной условиями настоящего Договора за нарушение срока поставки.

3.4. В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок или/и не предоставлены с Товаром, Покупатель вправе отказаться от Товара, а Поставщик обязан не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты уведомления его Покупателем об отказе от Товара возвратить Покупателю сумму ранее выплаченного Покупателем аванса, а также возместить понесенные убытки, в том числе уплатить проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

3.5. В случае необходимости в Спецификации указывается ГОСТ (технический регламент), ТУ, а также могут быть предусмотрены правила, по которым проводится приемка Товара по качеству и качественные исследования каждого вида Товара.

3.6. На Товар устанавливается гарантийный срок, равный не менее 12 месяцам и исчисляемый с даты подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД).

3.7. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Товара в соответствии с техническим требованиями к нему, установленными Договором, и возможность его использования по назначению. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя консультациями по использованию и поддержке Товара. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Товара.

4. Количество и ассортимент

Количество, цена, единица измерения и ассортимент поставляемого Товара указываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Тара, упаковка, маркировка

Товар, поставляемый по настоящему Договору, должен отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, соответствующих характеру поставляемого Товара. При этом упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.

При необходимости согласование способа затаривания, упаковки и средств пакетирования в случае, если отгружаемый Товар требует затаривания, упаковки, применения средств пакетирования, производится Сторонами в Спецификации на каждый вид Товара в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ или другой нормативно - технической документации.

Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. При необходимости в Спецификации указывается содержание, способ и места нанесения маркировки.

Стоимость тары, упаковки включена в цену Товара. Тара, упаковка возврату не подлежит.

Сроки, порядок и условия поставки

Срок поставки Товара с 03.04.2023г.. по 15.04.2023г. одной партией. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товара.
Поставщик в счет цены Договора должен доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская федерация, ХМАО-Югра, г. Сургут ул. Имени Глухова 1.

Поставщик обязан направить в адрес Покупателя средствами факсимильной/электронной связи с последующим направлением уведомления на бланке организации информацию о предполагаемой дате поставки Товара (частей Товара) на склад Покупателя не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты такой поставки.

Право собственности и риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД). Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара Покупателю с момента, указанного в настоящем пункте.

Поставщик в течение суток с даты отгрузки Товара, обязан уведомить об этом Покупателя средствами факсимильной/электронной связи. При этом Поставщик обязан указать № партии, № контейнера (вагона, транспортного средства), пункт назначения, дату отправки, предположительное время прибытия Товара в место назначения, наименование и количество Товара, наименование грузоотправителя и грузополучателя, товарно-транспортной накладной. (указывать при необходимости).

В случае неприбытия Товара в пункт назначения в указанное Поставщиком время прибытия Товара Поставщик за свой счет принимает меры по его розыску (указывать при необходимости).

Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.

Приемка по количеству и качеству, выявление и устранение недостатков Товара

Приемка Товара осуществляется Покупателем в следующем порядке.

Внешний осмотр тары и упаковки Товара с целью выявления наружных повреждений, проверки соответствия количества, отгруженного и поступившего на склад Покупателя Товара, выполняется Покупателем без нарушения целостности тары, упаковки и консервации в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты доставки товара на склад Покупателя. риант при поставке оборудования_____________________________________________________________________

Покупатель и Поставщик подписывают Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД) при отсутствии замечаний и недостатков.

Внутритарная приемка Товара производится Покупателем без участия Поставщика на объекте (складе) Покупателя с вскрытием ящиков (упаковки) Товара не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты доставки Товара на склад Покупателя.

Поставщик в дату отгрузки Товара (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Покупателя средствами факсимильной/электронной связи либо по телеграфу. Поставщик обязан передать сканированные копии документов, подтверждающих факт поставки, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт поставки (подписанные Поставщиком товарные накладные и счета–фактуры), должны быть направлены Покупателю не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня осуществления поставки, но в любом случае до 5-го числа месяца, следующего за месяцем осуществления поставки.

Документы, подтверждающие факт поставки, должны быть оформлены на имя Покупателя (грузополучателя). В случае непредставления необходимых документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного уведомления Покупателя, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором поставка была осуществлена, представить недостающие копии документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной в пункте 8.7. настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Поставщика копий документов, подтверждающих факт поставки. В таком уведомлении Покупатель должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Поставщик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Покупателя устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Покупателю, что не освобождает Поставщика от ответственности, предусмотренной пунктом 8.7. настоящего Договора.

В случае, если документы первичной отчетности оформлены не по форме и/или оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля, разделы), либо оформлены с ошибками, либо предоставлены не в полном объеме, то Покупатель вправе вернуть такие документы Поставщику на переоформление, не принимать и не оплачивать поставленный Товар на время переоформления Поставщиком таких документов, что не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку срока поставки Товара.

В случае, если при приёмке по внешнему виду тары и упаковки Товара, при внутритарной приемке Товара, во время производства работ по монтажу Товара или в течение гарантийного срока в Товаре или любой его части будут обнаружены любые дефекты, повреждения, несоответствия (недостатки), Покупатель обязан в разумный срок направить Поставщику уведомление о выявленных проблемах с Товаром и о необходимости прибыть для составления совместного Акта о выявленных недостатках Товара (Приложение № 4 к настоящему Договору).

Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя к месту составления Акта о выявленных недостатках Товара не позднее срока, указанного Покупателем для составления Акта о выявленных недостатках Товара либо в срок не позднее следующего рабочего дня после получения указанного уведомления Поставщик обязан дать ответ о своём согласии на составление Акта о выявленных недостатках Товара без участия уполномоченного представителя Поставщика.

Поставщик, не обеспечивший прибытие своего уполномоченного представителя для составления Акта о выявленных недостатках Товара, принимает Акт о выявленных недостатках Товара, составленный в одностороннем порядке Покупателем как документ, подтверждающий факт и причины возникновения недостатков Товара.

После составления Акта о выявленных недостатках Товара Покупатель направляет в адрес Поставщика требование, в котором по выбору Покупателя указывается, что Поставщик:

- производит за свой счет ремонт Товара;

• производит за свой счет замену Товара;
• возвращает Покупателю стоимость Товара;
• возмещает Покупателю расходы, связанные с устранением недостатков Товара.

В случае замены, ремонта Товара, гарантийный срок данного Товара начинается снова со дня его замены, ремонта.

В случае, уклонения Поставщика от устранения выявленных дефектов, Покупатель вправе принять меры по их устранению. В последующем Покупатель без ущерба другим своим правам вправе предъявить Поставщику к оплате стоимость выполненных работ, равную произведенным и документально подтвержденным затратам на устранение дефектов, а Поставщик обязан оплатить вышеуказанную сумму.

8. Ответственность по Договору

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ

8.2. За нарушение сроков окончательных расчетов за поставленные по настоящему Договору Товары Покупатель выплачивает по письменному требованию Поставщика неустойку в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

8.3. За нарушение промежуточных сроков поставки, ассортимента и количества поставляемого Товара, непредставление вместе с Товаром документов, необходимых для его использования и/или ввода в эксплуатацию (постановку на учёт, регистрацию), Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

8.4. За нарушение итогового срока поставки Товара, определенного в соответствии с п.6.1. Договора, Поставщик выплатит по письменному требованию Покупателя неустойку в размере 0,1 % от цены Договора за каждый день просрочки.

8.5. Если Поставщик поставил Товар не в полном объеме либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара в установленный срок, Покупатель вправе приобрести недопоставленный/качественный Товар у других лиц с отнесением на Поставщика разницы стоимости Товара, а также иных расходов, связанных с нарушением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.6. При несвоевременном представлении Поставщиком товаросопроводительной документации, а также при нарушении условий упаковки или маркировки Товара Поставщик возмещает Покупателю убытки, вызванные указанной задержкой или несоблюдением условий упаковки или маркировки, установленных настоящим Договором.

8.7. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами 2.6., 7.5., 7.6. настоящего Договора Покупатель имеет право потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 1/360 ключевой ставки Банка России от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 2.6., 7.5., 7.6. настоящего Договора для целей расчета неустойки, указанной в настоящем пункте, суммой неисполненного Поставщиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре, акте сверки и/или документах, подтверждающих факт поставки

8.8. Независимо от уплаты неустойки Сторона, нарушившая Договор, возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки, включая любые убытки, понесенные Покупателем в связи с невозможностью поставлять электроэнергию (мощность) на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от полного выполнения Сторонами обязательств по Договору.

8.9. В случае возникновения претензий к Поставщику независимо от их характера, со Стороны третьих лиц, Покупатель не несет по ним никакой ответственности.

8.10. Стороны пришли к соглашению, что в случае изъятия Товара (предъявления требования об изъятии/предполагающее изъятие) у Покупателя при признании Договора недействительным или расторжения Договора по обстоятельствам, возникшим по вине Поставщика, а также вследствие предъявления претензии третьими лицами к Покупателю, в том числе со стороны предыдущих собственников товара или иных третьих лиц, Поставщик обязуется в сроки, указанные в требовании Покупателя, приобрести Покупателю равнозначный товар или предоставить Покупателю денежные средства для самостоятельного приобретения товара, исходя из стоимости аналогичного товара, действующей на рынке аналогичных товаров на момент расторжения Договора (применения последствий недействительности Договора), а также возместить все понесенные убытки и расходы, связанные с приобретением товара по Договору.

8.11. В случае непоставки Товара в связи с любыми действиями любого государственного органа любого государства в отношении объявления эмбарго, санкций и т.д. в связи с поставкой Товара на территорию РФ Покупатель имеет право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор и потребовать от Поставщика возврата уплаченного по Договору авансового платежа, а также компенсации понесенных Покупателем убытков.

8.12. В случае передачи товара ненадлежащего качества Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 1% от цены Договора за каждый день с даты передачи такого товара до полного устранения недостатков Товара (замены Товара).

9. Форс-мажор

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

9.2. Стороны договорились, что для целей исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны не будут считать форс-мажорным обстоятельством любые действия любого государственного органа любого государства в отношении объявления эмбарго, санкций и т.д. в связи с поставкой Товара на территорию РФ.

9.3. Сторона, не исполняющая своих обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в 5-тидневный срок сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. Связанные с форс-мажором обстоятельства должны быть документально подтверждены Торговой Палатой соответствующей страны.

9.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 (Трёх) месяцев, то Покупатель и Поставщик обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения условий Договора.

9.6. Если в течение 3 (Трёх) месяцев соглашения, устраивающего Стороны не будет достигнуто, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. Поставщику известно о том, что ООО «КВАРЦ Групп» ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что со Стороны-контрагента и (или) его представителя, и (или) работника, и (или) его аффилированного лица произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи/пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить о данном обстоятельстве другую Сторону в письменной форме и продублировать уведомление на горячую линию этой Стороны (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть – горячая линия для ООО «КВАРЦ Групп», указать адрес горячей линии другой Стороны Договора – при наличии). Сторона, направившая письменное уведомление, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Стороной, получившей указанное уведомление, в адрес направившей его Стороны, в течение семи рабочих дней с даты получения вышеуказанного письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Стороной-контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный п. 10.1 настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о его расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения, при условии представления подтверждающих такой реальный ущерб документов.

11. Разрешение споров

11.1. Все споры, возникшие из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора, Стороны обязуются разрешать путем переговоров.

11.2. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном суде в Арбитражном суде Пермского края в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

12. Основания расторжения Договора

12.1. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

12.1.1. задержки Поставщиком выполнения обязательств по настоящему Договору более чем на 30 (Тридцать) дней по причинам, не зависящим от Покупателя;

12.1.2. нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, ведущее к существенному снижению качества Товара, в том числе при поставке некачественного Товара;

12.1.3. в случае непоставки Товара в связи с любыми действиями любого государственного органа любого государства в отношении объявления эмбарго, санкций и т.д. в связи с поставкой Товара на территорию РФ;

12.1.4. в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком;

12.1.5. при установлении нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора, определяемой Покупателем.

12.2. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно быть направлено Поставщику посредством факсимильной/электронной связи, либо по телеграфу не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения с последующей досылкой на бумажном носителе.

12.3. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным пунктом 12.1. настоящего Договора, с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

12.4. В случае расторжения настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата ранее уплаченных сумм, в том числе, причиненных убытков в течение 7 (семи) календарных дней с даты расторжения Договора.

12.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком любой из обязанностей по предоставлению документов/информации, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со статьями 310, 450 и 450.1 ГК РФ. Стороны признают, что указанное в настоящем пункте основание для одностороннего отказа от исполнения Договора, относится к основаниям, связанным с нарушением Поставщиком своих обязательств.

13. Заключительные положения

13.1. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение 5 (Пяти) лет

13.2. При изменении реквизитов, Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 5-тидневный срок. В противном случае сообщения и расчеты, переданные и произведенные по последнему известному адресу и реквизитам, считаются переданными и произведенными надлежащим образом.

13.3. Документы, переданные средствами факсимильной/электронной связи, имеют юридическую силу, оригиналы указанных документов направляются по почте в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты передачи средствами факсимильной/электронной связи.

13.4. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия Покупателя, поэтому Поставщик обязан получать письменное согласие Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу.

13.5. В случае нарушения Поставщиком обязанности по получению согласия Покупателя на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и/или обязанностей Поставщика по Договору, а также по дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Договора, третьему лицу, Поставщик должен уплатить Покупателю неустойку в размере 50% от уступленной суммы.

13.6. Поставщик обязуется раскрывать ООО «КВАРЦ Групп» сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций ____________ (*указать название другой Стороны Договора) по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с представлением подтверждающих документов.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций ___________________ (*указать название другой Стороны Договора), включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) ______________(*указать название другой Стороны Договора) обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить ООО «КВАРЦ Групп» актуализированные сведения. Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ____________ (*указать название другой Стороны Договора) обязательств, предусмотренных настоящим пунктом договора, ООО «КВАРЦ Групп» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

13.7. Поставщик обязуется раскрывать/предоставлять Покупателю информацию о привлекаемом субпоставщике в объеме документов, предъявляемых Поставщиком при заключении Договора.

13.8. Поставщик обязуется ежеквартально предоставлять Покупателю в срок не позднее последнего рабочего дня квартала документальное подтверждение наличия трудовых и материальных ресурсов у Поставщика, субпоставщиков, используемых при исполнении обязательств в рамках настоящего Договора.

13.9. Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» Поставщик обязуется заполнить и предоставить Покупателю данные о стране происхождения товара, в том числе поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с приложением № 3 к настоящему договору в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара, в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

13.9.1 Во исполнение постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения» (далее – Постановление № 2013) Поставщик обязуется не осуществлять замену товара (товаров), содержащегося (содержащихся) в одном из реестров, предусмотренных пунктом 2 Постановления № 2013 , на товар (товары), не содержащийся (не содержащиеся) в таких реестрах.

13.10. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между Сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего Договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

13.11. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

13.12. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме в виде единого документа и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.

13.13. В части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.14. Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

13.14.1. Заверения об обстоятельствах и ответственность за их несоблюдение, изложены в Приложении № 5 к настоящему Договору

14. Приложения к настоящему Договору

• Приложение № 1 – Форма Спецификация;
• Приложение № 2 - Форма справки о цепочке собственников компании;
• Приложение № 3 - Форма справки о предоставлении информации о стране происхождения товара;
• Приложение № 4 - Форма Акта о выявленных недостатках товара;
• Приложение № 5 – Заверения об обстоятельствах и ответственность за их несоблюдение.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

______________________________ Товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства ИЛИ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". 15. Адреса и реквизиты Сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору поставки № _____

от «___» _________ ______ г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки № _____

от «___» _________ ______ г.

ФОРМА

Справка о цепочке собственников компании

- Посмотреть таблицу с данными

______________ гарантирует ООО «КВАРЦ Групп», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые ООО «КВАРЦ Групп» являются полными, точными и достоверными.

________________ настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие ООО «КВАРЦ Групп» полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). _______________ настоящим освобождает ООО «КВАРЦ Групп» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает ООО «КВАРЦ Групп» убытки, понесенные в связи с предъявлением ООО «КВАРЦ Групп» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору поставки №____________

от «_____» ___________ ____ г.

ФОРМА

Справка

о предоставлении информации о стране происхождения товара

- Посмотреть таблицу с данными

* Номер реестровой записи товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства ИЛИ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Представитель Поставщика:

_____________________ (должность)

____________________/______________________ (подпись/Ф.И.О.)

Форму утверждаем.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4

к Договору поставки №____________

от «_____» ___________ ____ г.

Форма

АКТ №______

О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРА

Место составления акта «____»____________ 20___г.

Комиссия в составе: _______________________________________________________ (Ф.И.О., должность, место работы всех членов комиссии; комиссия в составе не менее 3 человек)

(выбрать нужное)

- с участием представителя поставщика ___________________________________ (Ф.И.О., должность, наименование поставщика), действующ____ на основании _________________________________________________.

- представитель поставщика ____________________________ (наименование поставщика) для составления акта не явился.

Извещение о дате и месте составления настоящего акта "_____" _______________ ____ г. направлено ________________________________________ (способ направления извещения, например, почтой, телеграммой и т.д., и наименование поставщика)

установила следующее:

1. "_____" ___________ ____ г. на основании Договора поставки № _____ от "__" ________ _____ г., по товарной накладной/УПД № ____ от "___" _________ _____ г. Поставщик передал _____________________ (наименование товара) (далее - Товар) в количестве _____________________ (количество Товара и его единицы измерения) по цене ____________ руб., в том числе НДС ___%, а Покупатель принял Товар.

2. "______" ___________ ____ г. при __________________________ (условия, при которых выявлены недостатки (например, при приёмке по внешнему виду тары и упаковки Товара, при внутритарной приёмке Товара, при эксплуатации Товара, при хранении Товара) Товара в количестве ___________________ (количество Товара и соответствующее обозначение единицы измерения) выявлены следующие недостатки:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Гарантийный срок, установленный п. ___ Договора, по "__"________ _______ г.

4. Выявленные недостатки подтверждены ___________________________________ (способ подтверждения, например, осмотр, контрольный запуск, экспертиза и т.п.).

5. Заключение об условиях хранения (эксплуатации) Товара ________________ (условия хранения, эксплуатации Товара и т.п.).

6. Заключение о причинах выявленных недостатков Товара _________________.

7. Заключение о возможности устранения выявленных недостатков Товара ____________________________________________________________________________.

8. Приложения к акту: __________________________________ (расчет общей стоимости некачественного Товара и др.).

Подписи членов комиссии: ____________________ (___________)

____________________ (___________)

____________________ (___________)

Представитель поставщика ____________________ (___________)

(если представитель поставщика явился для составления акта/при

отказе поставщика от подписания акта указывается причина отказа)

Форму утверждаем.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 5

к Договору поставки №____________

от «_____» ___________ ____ г.

Заверения об обстоятельствах и ответственность за их несоблюдение

1.1. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ Поставщик заверяет Покупателя, что на момент заключения Договора:

a) работники и иные физические лица, привлекаемые Поставщиком для исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора, имеют необходимые для этого знания, опыт и квалификацию, подтверждаемые соответствующими документами.

b) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) обладают ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и умениями, а также опытом, необходимыми для исполнения обязательств, возникших из Договора;

c) Поставщик, а также привлекаемые им в целях исполнения Договора лица (субподрядчики, субисполнители, субпоставщики и т.п.) являются добросовестными налогоплательщиками; в отношении каждого привлеченного лица (субподрядчика, субисполнителя, субпоставщика и т.п.) Поставщик располагает необходимыми документами, свидетельствующими о соблюдении привлеченными Поставщиками требований налогового законодательства;

d) обязательства по Договору будут исполняться непосредственно Поставщиком и (или) лицом (лицами), на которого (которых) Поставщик возложил исполнение обязательств по соответствующему договору; Поставщик несет ответственность за действительность отношений с лицами, привлекаемыми им в целях исполнения обязательств по Договору.

Покупатель полагается на указанные в настоящем пункте заверения об обстоятельствах при заключении и исполнении настоящего Договора, каждое из указанных заверений имеет для Покупателя существенное значение.

1.2. В соответствии со ст. 307 ГК РФ Поставщик обязуется обеспечить соответствие своей деятельности и деятельности привлекаемых им лиц (субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков и т.п.) условиям, указанным в п. 1.1. настоящего Приложения, в налоговых периодах, в течение которых осуществляется исполнение обязательств по Договору, совершаются какие-либо операции по Договору. В этом смысле все обстоятельства, в отношении которых Поставщик дает заверения в п. 1.1. настоящего Приложения, на момент его заключения, одновременно являются условиями, исполнение которых Поставщик обязуется обеспечить в будущем и отвечать за их неисполнение по правилам главы 25 ГК РФ.

1.3. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Поставщик обязуется возместить Покупателю полностью все его имущественные потери, возникшие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих налоговых обязанностей, либо в связи с привлечением им в качестве своих контрагентов (например, субподрядчиков, субпоставщиков) организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности, либо в связи с привлечением контрагентами Поставщика в качестве своих контрагентов организаций, не исполняющих либо ненадлежащим образом исполняющих свои налоговые обязанности или имеющих иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случаев - независимо от того, знал ли Поставщик о данных фактах или нет), в случае наступления совокупности следующих обстоятельств:

а) в порядке применения ст. 101 НК РФ налоговым органом в отношении Покупателя вынесено решение о привлечении к ответственности или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения с указанием сумм недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующих сумм штрафов, пеней (далее - «Решение налогового органа»),

б) суммы недоимки по налогам (налог на прибыль, НДС), соответствующие суммы штрафов (если применимо), пеней списаны с банковского счета Покупателя в безакцептном порядке или перечислены Покупателем добровольно (вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком) в соответствии с решением налогового органа.

Размер имущественных потерь Покупателя определяется как совокупность следующих сумм:

- суммы налога на прибыль и/или НДС, доначисленного Покупателю в связи с эпизодами, связанными с Поставщиком, или уплаченного Покупателем в бюджет вследствие добровольного отказа Покупателя от применения вычета по операциям с Поставщиком («Доначисленные налоги») в соответствии с Решением налогового органа; плюс

- суммы начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Пени»); плюс

- штрафов, начисленных Покупателю за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой им Доначисленных налогов в соответствии с Решением налогового органа («Штрафы»).

Поставщик возмещает Покупателю указанные в настоящем пункте имущественные потери в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.

Покупатель вправе удержать сумму возмещения потерь из иных расчетов по любым сделкам с Поставщиком (в том числе произвести зачет встречных однородных требований).

1.4. Стороны согласовали следующую процедуру взаимодействия сторон по минимизации имущественных потерь:

а) При получении в порядке ст. 100 НК РФ акта налоговой проверки (далее – «Акт налоговой проверки»), в котором проверяющими отражены выявленные нарушения законодательства о налогах и сборах, вызванные действиями или бездействием Поставщика при исчислении и уплате налогов, а также привлеченных Поставщиком в целях исполнения обязательств по Договору субконтрагентов (например, субподрядчиков, субисполнителей, субпоставщиков), Покупатель в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения акта налоговой проверки направляет в адрес Поставщика выписку из акта налогового органа по соответствующему эпизоду (далее – «Выписка»).

б) В случае несогласия с фактами, изложенными в Выписке, а также с выводами и предложениями проверяющих, Поставщик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Выписки из акта налогового органа направляет в адрес Покупателя письменные мотивированные возражения по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в ней, которые Покупатель обязан представить в налоговый орган в порядке п. 6 ст. 100 НК РФ.

В случае непредставления Поставщиком в указанный выше срок письменных мотивированных возражений по фактам (выводам проверяющих), содержащимся в Выписке, считается, что у Поставщика отсутствуют возражения против выводов проверяющих, изложенных в Выписке.

1.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения имущественных потерь, связанных с наступлением обстоятельств, указанных в п.1.3 настоящего Приложения, в течение срока действия Договора и в течение трех лет после окончания срока действия Договора.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3_Форма КП_.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 4_Справка о цепочке собственников компании.docx

Справка о цепочке собственников компании

- Посмотреть таблицу с данными

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Покупателю являются полными, точными и достоверными.
• Поставщик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Покупателю полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Поставщик настоящим освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Поставщику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 5_Согласие на обработку персональных данных.docx

«___» ___________ 2023г.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, Фамилия Имя Отчество, паспорт серия ____ №_______, выдан ________________________________________ __.__.____ г., даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:

• Общество с ограниченной ответственностью «КВАРЦ Групп» (Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14);
• Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2);
• Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3);
• Правительство Российской Федерации (103274, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 2);
• Министерство энергетики Российской Федерации (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7);
• Федеральная служба по финансовому мониторингу (107450, г. Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1);
• Федеральная налоговая служба (127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23).

Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2011 года № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, от 5 марта 2012 года № ВП-П▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 6_Анкета.docx

Приложение №6

к Уведомлению о проведении

упрощенной процедуры закупки

Анкета Участника закупки

Форма Анкеты Участника закупки

начало формы

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника закупки: _________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению

• • • Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.
    • Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.
    • Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».
    • В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 7_Согласие с проектом Договора.docx

Согласие с проектом Договора

Форма письма-согласия с проектом Договора

начало формы

Приложение №___ к коммерческому предложению
от «____»_____________ года №_______

Настоящим подтверждаем свое согласие со всеми условиями проекта договора, предусмотренным закупочной документацией.

- Посмотреть таблицу с данными

конец формы

Инструкции по заполнению Письма согласия с проектом Договора

1. Участник закупки приводит номер и дату коммерческого предложения, приложением к которому является данная форма

Приложение № 8_Форма предоставлении информации о Стране происхождения товара.docx

Приложение №3

к Договору поставки от «___» ___________ 2023г.

ФОРМА

Справка

о предоставлении информации о стране происхождения товара

- Посмотреть таблицу с данными

* Номер реестровой записи товара, включенного в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, или в реестр промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства ИЛИ в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Представитель Поставщика:

_____________________ (должность)

____________________/______________________ (подпись/Ф.И.О.)

Форму утверждаем.

- Посмотреть таблицу с даннымиУведомление КВАРЦ.docx

10 марта 2023 г.

Уведомление

о проведении упрощенной процедуры закупки

В целях удовлетворения нужд Пермского филиала ООО «КВАРЦ Групп», фактический адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Пермский край, г. Добрянка, Промплощадка.

Организатор закупки – ЗЦ «Запад» филиала «Костромская ГРЭС», фактический адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКостромская область, г. Волгореченск; контактный телефон (49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, адрес электронной почты ответственного лица ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, настоящим уведомляет Вас о проведении упрощенной закупочной процедуры на поставку Герметика электроизоляционного для нужд СПУ Пермского филиала ООО «КВАРЦ Групп.

Краткая справка по закупке:

Начальная (максимальная) цена▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,60 руб. без НДС

Сроки поставки товаров: в соответствии со спецификацией.

Объем поставляемых товаров: в соответствии со спецификацией.

Место поставки товаров: в соответствии с техническим заданием и проектом договора.

Требования, предъявляемые к участникам закупки:

- К участию в закупочной процедуре допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

- Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Поставщика, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест. Экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

- Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и /или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

6. В случае если, Участником не являющимся производителем, подана заявка с признаками демпинговых цен, Заказчик вправе направить в его адрес запрос на предоставление документов, подтверждающих приобретение товара у производителя, а также обосновывающих низкую цену и гарантирующих возможность своевременной поставки.

7. Иные условия закупки содержатся в Техническом задании и проекте договора.

На основании вышеизложенного, предлагаем Вам в срок до 10:00 мск 20.03.2023г. предоставить свое Предложение на Ценовой запрос, размещенный в корпоративном Интернет-магазине Группы «Интер РАО» (КИМ), расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В составе Предложения необходимо предоставить следующий пакет документов:

Коммерческое предложение в формате pdf (копию в формате Excel).

Согласие с предложенным проектом договора.

Справка о цепочки собственников, по форме, приведенной в приложении в настоящем Уведомлении.

Согласие на обработку персональных данных, по форме, приведенной в приложении в настоящем уведомлении.

Анкета Участника закупки.

Устав

Приложения:

№1. Техническое задание в формате Word с приложением (спецификация Excel).

№2. Проект договора в формате Word.

№3. Форма коммерческого предложения Excel.

№4. Форма согласия на обработку персональных данных.

№5. Форма справки о цепочки собственников.

№6. Анкета Участника закупки в формате word.

№7. Форма «Согласие с проектом Договора».

№8. Форма предоставлении информации о Стране происхождения товара.

Карякина Юлия Михайловна

Тел. +7 (49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть