Тендер - СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ №240956540

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Договор_зубные_щетки_для_ИВС_ПРОЕКТ_2022_(2)_(1)

ДОГОВОР № ____________________

на поставку хозяйственных товаров

ИКЗ_____________________________________________)

г. Можайск «__» _____________ 2023 г.

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Можайскому городскому округу , именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя начальника Петрова Дмитрия Николаевича, действующего на основании доверенности от 11.01.2023 г. №88/4 с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _____________________________________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика осуществить поставку хозяйственных товаров для ОМВД России по Можайскому городскому округу (далее – Товар), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара, предусмотренного настоящим Договором.

1.2. Поставщик поставляет Товар в соответствии со спецификацией (Приложение № 1) и условиями настоящего договора.

1.3. Место поставки товара: М.О. г. Можайск ул. Коммунистическая д. 57.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. ст.346.11. гл.26.2 НК РФ.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость товара, всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (упаковка, маркировка, погрузо–разгрузочные работы, транспортные расходы, страхование), а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту поставки, безналичным перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями, в течение 10 рабочих дней с момента выставления счета, счета-фактуры, подписания товарной накладной.

2.4. В силу ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также с целью использования функционала единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/ (далее - ЕИС) по электронному актированию акта сдачи-приемки оказанных услуг, акта возврата недоставленных платежных документов, универсальный передаточный документ, а именно счет-фактура и товарная накладная по форме ТОРГ-12 или УПД, может формироваться и подписываться Сторонами по средствам ЕИС.

2.5. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени), Заказчик на основании статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации начисляет на основании требования об уплате неустойки (штрафов, пени) задолженность Поставщика и осуществляет ее оплату за Поставщика из средств, подлежащих выплате Поставщику в связи с приемкой товара.

Оплата по договору осуществляется путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), которая перечисляется в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. Поставить Товар Заказчику, с момента заключения Договора в течение 10 рабочих дней, одной партией, за свой счет собственными силами или с привлечением третьих лиц.

3.1.2. Передать Товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.3. Передать Заказчику оформленные в установленном порядке оригиналы товарных накладных и счетов-фактур не позднее 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем отгрузки Товара Заказчику;

3.1.4. Участвовать в приемке-передаче Товара в соответствии с разделом 6 настоящего Договора;

3.1.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять Товар в соответствии с разделом 6 настоящегоДоговора и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара, подписать товарные накладные и передать один экземпляр Поставщику.

3.2.2. Оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, качество, количество, комплектность, ассортимент и иные характеристики которого должны соответствовать Спецификации (Приложение №1 к договору).

4.2. При исполнении Договора, по согласованию Заказчика с Поставщиком, допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Договоре.

4.3. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества и безопасности, а также иным обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товаров, в том числе действующим техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативам, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Товар должен быть упакован в упаковку, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения.

Упаковка Товара должна содержать необходимую маркировку.

4.5. Срок предоставления гарантии качества на Товар составляет не менее 6 месяцев и исчисляется с момента подписания акта приема-передачи Товара. Срок предоставления гарантии качества на Товар должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

4.6. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 3 рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала).

Срок предоставления гарантии качества на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.

В рамках исполнения Договора Стороны предусматривают возможность использования электронного документооборота ЕИС для оформления, обмена и подписания документов о приемке в ЕИС, а также представления в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), УПД (счета-фактуры, товарной накладной по форме ТОРГ-12), в том числе корректировочных документов к ним

5.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

5.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ.

5.4. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара (товарную накладную, УПД или первичный учетный документ), счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

5.5. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в пункте 6.4 Договора, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

5.6. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.7. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 6.4 Договора.

5.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн.рублей до 100 млн.рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн.руб.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.1.5 настоящего Договора, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 3 млн.рублей до 50 млн.рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн.рублей до 100 млн.рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн.рублей.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену Договора.

6.13. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.14. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Поставщика, компенсируется Поставщиком.

6.15. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по любому из указанных оснований в пункте 10.5 настоящего Договора, Поставщик обязан выплатить Заказчику сумму упущенной выгоды на основании претензии, направленной Заказчиком посредством факсимильной либо почтовой связи, либо посредством электронной почты.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой стороны.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны будут принимать все меры по разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договор или в связи с ним, путем переговоров.

В случае нарушения любой из сторон условий настоящего Договора, другая Сторона вправе предъявить претензию в установленном порядке до подачи искового заявления в арбитражный суд Московской области. Претензии рассматриваются Сторонами в срок не более 15 дней.

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно (неисполнение) явилось следствием обязательств непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого - либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней

уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны в срок не более 3-х дней проводят взаимные консультации для принятия необходимых мер.

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

8.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

8.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны в срок не более 3- дней проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

8.7. Если в срок, указанный в п. 9.2 и 9.6 настоящего Договора, Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части настоящего Договора, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Цена Договора может быть изменена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг и иных условий исполнения муниципального договора (в соответствии с подп. «а», «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.

9.3. При расторжении Договора по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Договора.

9.4. Сторона имеет право обратиться в суд в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Договора.

9.5. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:

- отказ Поставщика передать Заказчику товар или принадлежности к нему;

- существенное нарушение Поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;

- нарушение Поставщиком сроков поставки товара.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и становятся его неотъемлемыми Приложениями лишь при условии, что они исполнены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

10.3. Все уведомления, поручения и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в связи с ним, должны быть составлены в письменной форме и доставлены полномочному представителю заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером под роспись.

10.4. В случае изменения реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга в течение 3-х (трех) дней с момента их изменения.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания Сторонами и действует до 30.09.2023 года.

11.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору и ответственности за его нарушение.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах идентичных друг другу по содержанию и юридической силе, по одному для каждой Стороны.

Перечень Приложений:

Приложение № 1. Спецификация на 1 листе.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

К договору _______________

от _________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку хозяйственных товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании ст. ст.346.11. гл.26.2 НК РФ.

- Посмотреть таблицу с данными