Тендер - Поставка моющего средства для посуды №240948835

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Контракт.doc

описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ № ___________

на поставку моющего средства для посуды

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Надым «____» ________ 2023 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа “Надымская центральная районная больница”, в лице главного врача Калиберда Натальи Ивановны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________, действующий на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в соответствии с п.4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить моющее средство для посуды далее по тексту «Товар», в обусловленный срок, а «Заказчик» - принять и оплатить товар по условиям настоящего Контракта в номенклатуре, количестве и по ценам, указанным в спецификации (Приложение № 1 настоящего Контракта), которая является неотъемлемой частью Контракта.

Цена и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ рублей, в том числе НДС/НДС не облагается.
Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.2. Цена товара включает в себя стоимость самого товара, упаковки, маркировки и его доставки до склада «Заказчика», страховые расходы, накладные и прочие затраты «Поставщика», а так же налоги и сборы, установленные действующим законодательством России. Оплата поставляемого товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом (Приложение № 1 настоящего Контракта). По соглашению сторон возможно снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара и иных условий исполнения Контракта.
2.3 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая предусмотренного п. 2.2 настоящего Контракта.
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. «Заказчик» производит оплату по настоящему Контракту по безналичному расчету путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет «Поставщика», указанный в настоящем Контракте.
Расчет осуществляется по факту поставки Товара и в объеме поставленного Товара, на основании выставленного счета (счета-фактуры) (оригинала) и товарной (товарно-транспортной) накладной (оригинала) в 2-х экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (акта приемки-передачи на данный Товар), в соответствии с условиями Контракта.

Порядок, срок, условия поставки и приемки
3.1. Срок поставки Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Контракта.
Товар поставляется в полном объеме, согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Контракту) надлежащего качества и по ценам, предусмотренным настоящим Контрактом.
3.2. Порядок передачи Товара:
3.2.1.Место поставки: доставка Товара осуществляется «Поставщиком» непосредственно в адрес «Заказчика»: ЯНАО, г. Надым, улица Сенькина, 2. Прием Товара осуществляется в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 15.00.
3.2.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем «Заказчика» в однодневный (двухдневный) срок со дня поступления Товара в его адрес, на основании осмотра Товара и сопроводительных документов. При передаче Товара «Поставщик» предоставляет «Заказчику» следующие документы:
а) счета – фактуры (оригиналы);
б) товарные (товарно-транспортные) накладные (оригиналы) в 2-х экземплярах;
в) акты приема-передачи Товара (оригиналы) в 2-х экземплярах;
г) копии сертификата происхождения товара, сертификатов/декларации о соответствии, регистрационных удостоверений, заверенные подписью и печатью Поставщика.
При осуществлении приемки Товара «Заказчик» обязан осмотреть его, проверить количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
В случае невыполнения «Поставщиком» условия о передаче вышеупомянутых документов, «Заказчик» вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет «Поставщика».
3.2.3.Факт приемки «Заказчиком» Товара оформляется двухсторонним актом приемки, подписанным представителями «Заказчика» и «Поставщика», который подтверждает приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке несоответствия полученного Товара условиям настоящего контракта и (или) заявке, либо приложению к настоящему контракту, об этом делается соответствующая запись в акте.
3.2.4.В случае обнаружения в поставленном Товаре недостатков, недостач или иных несоответствий условиям контракта, заявки, либо Спецификации к настоящему контракту, «Заказчик» не позднее, чем в трехдневный срок с момента обнаружения, письменно (почта, электронная почта, факс, телеграмма) уведомляет об этом «Поставщика».
3.2.5.В случае отказа от поставленного Товара вследствие обнаружения каких–либо скрытых недостатков, «Заказчик» обеспечивает его сохранность, принимает Товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомляет об этом «Поставщика».
При принятии «Заказчиком» Товара на ответственное хранение, «Поставщик» обязан в десятидневный срок увезти указанный Товар или распорядиться иным образом, приняв на себя ответственность за судьбу Товара уплатив «Заказчику» его затраты, возникшие в результате приема Товара на ответственное хранение.
3.3. Датой поставки Товара считается день передачи Товара «Поставщиком» в месте назначения, указанном «Заказчиком» в отгрузочных реквизитах получателя Товара.
3.4.Надлежащей передачей Товара признается передача в полном соответствии с условиями настоящего контракта и соответствующей Приложению № 1 настоящего Контракта.
3.5. Право собственности на Товар прекращается у «Поставщика» с момента исполнения им обязательств по поставке Товара.
3.6. В случае если «Поставщик» не отгрузил определенное количество Товара в согласованный срок, он обязан осуществить допоставку Товара за свой счет, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента установления факта недопоставки. Решение о прекращении поставки, либо о допоставке принимает «Заказчик».
3.7. Товар транспортируется в надлежащей упаковке, отвечающей требованиям, установленным для районов Крайнего Севера и обеспечивающей их сохранность от повреждений при перевозке всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути и хранении, а так же от повреждений, вызванных воздействием низких (отрицательных) температур, в соответствии с ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».
3.8. Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям (ТУ), Фармакопейных статей (ФС) и иной нормативно-технической документации и подтверждаться копиями сертификатов соответствия/деклараций соответствия, регистрационных удостоверений, заверенные подписью и печатью Поставщика с областью действия – на всей территории РФ и паспортами завода-изготовителя, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара.
В случае невыполнения «Поставщиком» условия о передаче вышеупомянутых документов, «Заказчик» вправе отказаться от Товара и осуществить его возврат за счет «Поставщика».
3.9. «Поставщик» поставляет Товар новым.
3.10. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6)» и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по качеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7)», в части не противоречащими Гражданскому кодексу РФ».

Ответственность сторон
4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителя ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнения условий Контракта несет Поставщик.
4.2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042 утверждены «Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
4.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
4.6. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации*:
Штраф по Контракту устанавливается в размере: 1000,00 руб. (одна тысяча рублей ноль копеек).
4.7. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренных Контрактом, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 4.3. - 4.5. Контракта.
4.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.9. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
4.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
4.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации*:
Штраф по Контракту устанавливается в размере: _________ рублей, что составляет 10% (десять процентов) от цены Контракта.
4.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
4.14. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 1000,00 руб. (одна тысяча рублей ноль копеек).
4.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
4.16. Уплата Стороной неустойки (штраф, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает её от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в случае действия непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Контракту. В этом случае срок выполнения контрактных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

6. Разрешение споров

6.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Контракту и в связи с ним Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.

6.2. Если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

6.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров:

6.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

6.3.2. В претензии должны быть указаны наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

6.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

6.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

6.3.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

Порядок расторжения Контракта

7.1. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, в тридцатидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.

7.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, или при вступлении в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует по 31 мая 2023 года. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

8.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями настоящего Контракта.

9. Особые условия

9.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, решаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае изменения правового статуса одной из сторон, она в течение 3 (трех) рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правоприемнике.

9.3. В случае изменения у какой-либо Стороны местонахождения, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и имеет в своем составе следующее приложение:

- Приложение № 1 – Спецификация

- Приложение № 2 - Акт сдачи приемки товара

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

10.1. «Заказчик»: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная больница»,

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым, улица Сенькина, 2, телефон:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, эл. адрес: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

По вопросу поставки товара (отдел снабжения) (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9102, Департамент финансов ЯНАО (ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) ЕКС:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Расчетно-кассовом центре города Салехарда, Казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

10.2.«Поставщик»: _________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________, телефоны: ________________________,

ИНН ________________, КПП ___________, ОКОНХ_______________, ОКПО______________.

расчетный счет № __________________ в_________________________ БИК ________________.

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

г. Надым "___" _________ 20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: __________________________________

1. В соответствии с Контрактом №___________________________________________ от "_____" _______ 20__ г. Поставщик поставил товар, а именно:__________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

2. Фактически поставленный товар соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Поставка товара согласно Контракту должна быть выполнена "__" _____ 20_г., фактически выполнена "__" ______ 20__ г.

4. Недостатки выявлены/не выявлены

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________5. Результат поставки товара по Контракту:

Принял: Сдал:

Заказчик Поставщик

______________ / ____________ / ______________ / ____________ /

М.П. М.П.