Тендер - Имитаторы наркотических и взрывчатых веществ №240934652

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть52  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_ГК_ИК-2_,_имитаторы_запаха

Государственный контракт № ______

на поставку имитаторов запаха наркотического и взрывчатых

веществ (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Махачкала « ____ » _____________ 2023

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Дагестан (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника учреждения Шихбабаева Рустама Шихбалаевича с одной стороны, и _ вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Государственный заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями Контракта имитаторы запаха наркотического вещества (далее – Товар) согласно Спецификации (Приложение № 1).

1.2. Источник финансирования – Федеральный бюджет.

1.3. Страна происхождения товара – Российская Федерация.

2. Товар и гарантийные обязательства

2.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 и ГОСТу.

2.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), и в объеме (количестве), предусмотренными Контрактом и Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

2.3. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», и ГОСТу.

2.4. Срок хранения (годности) Товара устанавливается в соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами и ТУ и не может быть менее 2/3 общего срока хранения (годности) с даты поставки указанной в товарной накладной.

2.5. Срок устранения недостатков или замены Товара в период гарантийного срока – не более 30 дней с момента обнаружения дефектов и уведомления о них Поставщика по средствам почтовой, факсимильной или телеграфной связи.

2.6. На момент поставки Государственному заказчику, Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, и не быть обремененным правами третьих лиц.

2.7. Право собственности на Товар и риски его случайного повреждения или гибели переходит от Поставщика Государственному заказчику с момента выполнения Поставщиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.8. Гарантийный срок составляет – не менее 12 месяцев со дня поставки Товара. Поставщик обязан обеспечить возможность использования Товара по его прямому назначению в течение гарантийного срока.

2.9. Транспортные и другие расходы, связанные с заменой некачественного Товара в период гарантийного срока уплачиваются за счет Поставщика.

2.10. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ГОСТу, и правил перевозок скоропортящихся грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на складе Грузополучателя. Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил и быть подготовлен к перевозке товара (почищен, помыт и подвергнут дезинфекции). В месте разгрузки товара должен быть представлен оригинал документа, подтверждающего проведение дезинфекции, оформленный надлежащим образом.

3. Сроки и порядок поставки Товара

3.1. Поставщик обязуется произвести поставку Товара Государственному заказчику в количестве, цене, предусмотренной спецификацией (приложение № 1), а Государственный заказчик обеспечивает приемку товара.

3.2. Срок поставки товара не ранее 30.08.2023. (дата выпуска товара не ранее августа месяца 2023г.) Поставщик обязан осуществить поставку товара (партии товара) в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления Поставщику заявки, поданной в любой форме, от Государственного заказчика на товар (партию товара)

3.3. Товар, получивший при транспортировке повреждения, вследствие использования ненадлежащей упаковки считается не поставленным.

3.4. Поставщик обязуется поставить Товар, не обремененный правами третьих лиц.

3.5. Днем поставки Товара считается дата подписания товарной накладной (Торг-12).

3.6. Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика в упаковке (внешней и внутренней), которая должна обеспечить максимальную сохранность при транспортировке, соответствовать ГОСТ. Упаковка должна соответствовать установленным в Российской Федерации стандартам и иным требованиям к упаковке данного Товара.

3.7. Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящуюся к товару документацию:

счет на оплату;

товарную накладную (ТОРГ-12), оформленную в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика и Государственного заказчика) с печатью Поставщика;

оригинал декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза, либо её копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности)), оформленный производителем в соответствии с требованиями ГОСТ и нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ____________________________________________

4.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, указанную в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), стоимости тары и упаковочных материалов, стоимость страхования, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

Подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя сумма, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

4.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10. настоящего Контракта.

4.4. В Спецификации указываются цена и количество Товара. Цены неизменны в течение всего срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10. настоящего Контракта.

4.5. Обязательства Государственного заказчика считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

4.6. Оплата поставляемого Товара производится Государственным заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, платежными поручениями путем перечисления денежных средств, выделяемых из федерального бюджета, на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после подписания обеими Сторонами товарной накладной (Торг-12) в течение 30 дней с момента поставки Товара. Аванс не предусмотрен.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик вправе:

5.1.1. По согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего Контракта:

требовать от Поставщика передачи недостающего или замены некачественного Товара.

5.1.2. Не производить оплату за объем (количество) Товара, поставленного Поставщиком сверх указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

5.1.3. Требовать уплату неустойки и штрафа, в соответствии с условиями Контракта.

5.2. Государственный заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить Поставщику своевременную оплату и приемку поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.2.2. В случае расторжения Контракта по любым основаниям оплатить Поставщику Товар, фактически поставленный на момент расторжения Контракта, при отсутствии претензий по его качеству и количеству.

5.3. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и в полном соответствии с условиями Контракта поставить Товар и предоставить Государственному заказчику Комплект документации на оплату.

5.4.2. За свой счет производить замену некачественного Товара и необходимых сопроводительных документов из Комплекта сопроводительной документации в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения Контракта, разрешаются между Поставщиком и Государственным заказчиком в добровольном порядке.

6.2. При невозможности достижения соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республике Дагестан.

6.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.12. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее – форс-мажорные обстоятельства), включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной и власти, и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) рабочих дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

8.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

9. Прочие условия

9.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. После подписания Контракта все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Контракта, теряют юридическую силу.

9.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом в течение рабочего дня в письменной форме с последующим составлением дополнительного соглашения. В противном случае все риски связанные с перечислением денежных средств Государственным заказчиком на указанный в Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

9.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.5. Приложение № 1 к Контракту (Спецификация) является неотъемлемой частью Контракта.

10. Изменение, расторжение Контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

в) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества товара, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества товара при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены Контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

10.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

11. Срок действия Контракта

11.1. Контракт действует с момента подписания его Сторонами до 30.12.2023, а в части финансовых и гарантийных обязательств до полного их исполнения.

12. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон на момент подписания Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ____ от « ___ » _________ 2023

СПЕКЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными