Тендер - Краска (в рамках капитального ремонта) №240933769

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

%8e%81%8e%91%8d%8e%82%80%8d%88%85 - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки

Приложение 1 к извещению об осуществлении

электронного запроса котировок №63/2023

Описание объекта закупки

Объект закупки и его характеристики:

Краска (КТРУ 20.30.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть):

1. Область применения: Внутренняя окраска

2. Основа состава: Акриловая

3. Тип краски: Водоэмульсионная

4. Объем( для удобства хранения): Не менее 10 кг не более 20 кг

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Количество закупаемого товара: 320 кг

Качество товара:

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Качество товара подтверждается декларацией о соответствии (или ее заверенной копией) или сертификатом соответствия (или его заверенной копией), оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Тара, упаковка: товар должен быть упакован в тару и упаковку, которые гарантируют целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении, соответствуют требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и НТД. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме от 10.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000013

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Челябинская обл, Челябинск г, ул. Сталеваров, д.10

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 35040.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ОБОСНОВАНИЕ

Проект контракта

1 Проект государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению (5) (1)

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

Требования_к_содержанию,_составу_заявки,_инструкция_по_ее_заполнению_(5)_(1)

Приложение 3 к извещению об осуществлении

электронного запроса котировок № 63 /2023

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

и инструкция по ее заполнению

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Заявка на участие в электронном запросе котировок должна содержать:

1. Информацию и документы об участнике закупки:

1) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

4) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

6) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

8) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

9) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы).

10) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

11) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

- не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

12) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1-9 пункта 1 настоящего раздела, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Государственному заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки (Приложение 1 к извещению об осуществлении электронного запроса котировок №65/2023 (прикрепленный файл «Описание объекта закупки»)), товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в котировке

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ оператору электронной площадки.

Предоставление в составе заявки информации и документов об участнике закупки:

Участником закупки должны быть предоставлены в полном объеме информация и документы об участнике закупки, предусмотренные разделом «Информация и документы об участнике закупки».

Информация и документы, предусмотренные подпунктами 1-9 пункта 1 раздела «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) Государственному заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой.

2. Заполнение предложения участника закупки в отношении объекта закупки. Участник должен указать:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки (Приложение 1 к извещению об осуществлении электронного запроса котировок №63/2023 (прикрепленный файл «Описание объекта закупки»)), товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Участник закупки должен указать показатели, соответствующие всем показателям, перечисленным заказчиком в указанном разделе.

Не допускается предоставления двойных или неоднозначных предложений.

При указании показателей характеристик краски: «Область применения - Внутренняя окраска», «Основа состава – Акриловая», «Тип краски - Водоэмульсионная», объем- необходимо указать конкретное значение.

Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Проект_государственного_контракта

Приложение 4 к извещению об осуществлении

электронного запроса котировок № 63/2023

Проект государственного контракта

Государственный контракт _______________

номер государственного контракта)

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области» (ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Государственный заказчик”, в лице________, действующего на основании __________, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от __ ______ 2023 г. N ___ и в соответствии с ______ Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ), заключили настоящий государственный контракт в рамках капитального ремонта (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Государственного контракта

1.1. «Поставщик» обязуется поставить, а «Государственный заказчик» обязуется принять
и оплатить краска (далее – товар), с характеристиками и в количестве, указанными в спецификации (Приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) сумму ___________ (___________) руб. ___ коп., в том числе НДС _____ руб. _____коп./НДС не облагается (указывается в зависимости от способа налогообложения «Поставщика»).

Итого: на общую сумму ________ (_______) руб. _____ коп.

1.2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

1.3. Наименование страны происхождения товара___________________.

2. Требования к гарантийным обязательствам

2.1. Поставляемый товар новый, не бывший в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации товара составляет не менее 12 месяцев с даты приемки товара, но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем.

С товаром Поставщик предоставляет технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон/книжку (при наличии).

3. Качество и порядок приемки товара

3.1. Поставляемый товар соответствует требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.2. Качество поставляемого товара подтверждается декларацией о соответствии (или ее копией), оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.3. Приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР №П-6 от 15.06.1965, №П-7 от 25.04.1966 с изменением и дополнением от 14.11.1974 №98 и разделом 3 настоящего Контракта.

3.4. В день поставки Товара по адресу поставки, указанному в настоящем Контракте, Поставщик обязан сформировать с использованием единой информационной системы, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пп. «а» - «ж» п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона N 44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке, сформированная с использованием единой информационной системы.

3.5. Приемка Товара производится по транспортным и сопроводительным документам, документам, удостоверяющим качество товара (декларация о соответствии (или ее копия), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации), гарантийные обязательства (руководство по эксплуатации товара на русском языке, гарантийный талон (книжка)) на поставляемый товар и при предоставлении Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в размере и порядке, указанном в разделе 2 настоящего Контракта.

3.6. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Государственным заказчиком проводится экспертиза товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Государственного заказчика, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.7. Государственный заказчик в срок не более 10 рабочих дней со дня поставки товара и получения от Поставщика документов о приемке товара, указанных в п. 3.4, 3.5 настоящего Контракта, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.6. Контракта, осуществляет приемку товара и в день ее окончания:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке, в котором указываются недостатки и сроки их устранения, усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

В случае, если документы, указанные в пункте 3.5 Контракта, не переданы Поставщиком Грузополучателю одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

Срок предоставления Поставщиком недостающих документов 5 (пять) календарных дней с момента получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственным заказчиком.

Срок замены некачественного товара в пределах 10 дней с момента обнаружения дефектов и предъявления претензии Государственным заказчиком.

Государственный заказчик имеет право частично принять поставленный товар с отражением информации о фактически принятом количестве товара в документе о приемке.

3.8. В случае получения в соответствии с п.3.7 настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик устраняет причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направляет Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном п.3.4. настоящего Контракта.

3.9. После устранения Поставщиком недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приемке по Контракту, Государственный заказчик подписывает документ о приемке по Контракту в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 3.7. Контракта.

3.10. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

Право собственности и риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Грузополучателю Государственного заказчика с даты получения товара, указанной в документе о приемке.

4. Тара и упаковка

4.1. Товар упакован в упаковку, обеспечивающую его целостность и сохранность при перевозке и хранении.

5. Форс-мажорные условия

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

5.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

5.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 5.2 - 5.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

5.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

6. Сроки и порядок поставки товара

6.1. «Поставщик» осуществляет поставку товара на склад Государственного заказчика ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области, расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Сталеваров, д10.

6.2. Сроки поставки товара: единовременно, в течение 10 дней с момента заключения настоящего контракта.

6.3. «Поставщик» обязуется передать «Государственному заказчику» товар,
не обремененный правами третьих лиц.

7. Цены и порядок расчетов

7.1. Цена Контракта (предложение о цене за право заключения Контракта [1] ) составляет _____________ (_______) рублей __ копеек, в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______)рублей __ копеек/НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

7.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, стоимость тары и упаковки, расходы на доставку товара на склад Государственного заказчика, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением обязательств по Контракту.

7.3. Цена Контракта является твердой и изменению не подлежит на протяжении всего действия настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и пунктами 7.4.-7.5 настоящего Контракта.

7.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

7.5. Цена Контракта может быть снижена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.

7.6. При исполнении настоящего Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона N 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

7.7. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ и настоящим Контрактом изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, в порядке, предусмотренном частью 1.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ и настоящим Контрактом цены Контракта Государственный заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру уменьшения цены Контракта.

7.8. Источник финансирования Контракта – федеральный бюджет.

Оплата за поставленный товар производится в форме безналичного денежного расчета из средств федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на соответствующую статью и код бюджетной классификации на 2023, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке товара.

7.11. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

7.12. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Государственного Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

7.13. Государственный заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Законом N 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г.Челябинск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Получатель:

УФК по Челябинской области (ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10)

р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8. Права и обязанности сторон

8.1. «Поставщик» обязан:

8.1.1. поставить товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

8.1.2. обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии поставленного товара условиям настоящего Контракта или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

8.1.3. предоставлять Государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

8.2. «Поставщик» имеет право:

8.2.1. требовать от Государственного заказчика произвести приемку товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара.

8.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2.4. досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятого товара.

8.3. «Государственный заказчик» обязан:

8.3.1. обеспечить своевременную оплату поставленного товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

8.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ) и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.3.3. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

8.3.4. обеспечить своевременную приемку поставленного товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

8.4. «Государственный заказчик» имеет право:

8.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение гарантийного срока эксплуатации.

8.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего Контракта.

8.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

8.4.5. отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

8.4.6. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4.7. осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.

8.5. «Стороны» не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой «Стороны».

9. Имущественная ответственность

9.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в размере 1% цены контракта, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

9.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 % начальной (максимальной) цены контракта (в случае если цена Контракта не превышает 3 млн. руб.).

- в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 % цены контракта (если цена контракта не превышает 3 млн. рублей);

5 % цены контракта (если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно));

1 % цены контракта (если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)).

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.11. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта.

9.12. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и (или) качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и (или) поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара и (или) поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в сроки, установленные в соответствующем требовании Государственного заказчика.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие в процессе заключения и исполнения Контракта, решаются «Сторонами» в добровольном порядке. При невозможности достижения соглашения «Сторон» споры рассматриваются в Арбитражном суде Челябинской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров.

10.3. До передачи спора на разрешение в Арбитражном суде Челябинской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. Претензия должна быть составлена и направлена одной Стороной другой Стороне в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном ч.16 ст.94 Закона N 44-ФЗ.

10.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов.

10.6. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.7. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

10.8. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.9. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области.

11. Срок действия и порядок изменения, расторжения контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2023 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств по оплате поставленного товара - до полного их исполнения Стороной.

11.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

11.3. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом N 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11.4. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным Соглашением и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

11.5. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом N 44-ФЗ.

11.6. При расторжении Контракта обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств Государственного заказчика по оплате стоимости товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, а также права Стороны требовать возмещения убытков и взыскания неустоек (штрафов, пеней) по дату фактического исполнения Поставщиком обязательств по поставке.

12. Прочие положения

12.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 10 календарных дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

12.3. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Государственным заказчиком условий Контракта, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений в соответствии с частью 16 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

12.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

12.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров будет являться государство - член Евразийского экономического союза.

12.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

12.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13. Реквизиты сторон

13.1. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон на момент заключения Контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

М.П.

Поставщик:

Наименование:

Юрид. адрес:

Почтовый адрес:

ИНН

КПП

ОКПО

Банковские реквизиты:

от Поставщика____________ М.П. (при наличии)

Приложение №1

к государственному контракту №__________ от ______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

указывается в случае, если государственный контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился за право заключения государственного контракта в соответствии со ст. 49 Закона N44-ФЗ. ↑

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение об осуществлении запроса котировок в электронной форме (далее – запрос котировок) № 63/2023 ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области на поставку краски

1. Сведения о государственном заказчике

- Посмотреть таблицу с данными

2. Используемый способ определения поставщика, ИКЗ

Государственный заказчик проводит закупку путем проведения запроса котировок №63/2023 (далее котировка).

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Котировка будет проводиться на единой электронной торговой площадке «ЕЭТП» по адресу: https://www.roseltorg.ru (далее электронная площадка).

4. Наименование объекта закупки. Информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Объект закупки и его характеристики:

Краска (КТРУ 20.30.11.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть):

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. Количество закупаемого товара: 320 кг

6. Место поставки: Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: г.Челябинск, ул. Сталеваров, д.10 (ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области).

7. Срок исполнения контракта: товар поставляется одной партией в течение 10 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

8. Начальная максимальная цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Тридцать пять тысяч сорок) рублей 00 копеек.

Источник финансирования: Источником финансирования заказа является федеральный бюджет.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта
и расчетов с поставщиком: Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиком, является российский рубль.

9. Требования, предъявляемые к участникам котировки

При осуществлении закупки установлены следующие единые требования к участникам закупки в соответствии с ч.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

1) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

5) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

6) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

7) участник закупки не является иностранным агентом;

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

При осуществлении закупки установлены следующие требования к участникам закупки в соответствии ч.1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

При осуществлении закупки установлены следующие требования к участникам закупки в соответствии ч.1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с п.1 ч.1 ст.31, ч.2 и 2.1. ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: не установлены.

10. Преимущества, представляемые в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

Не установлены.

11. Преимущества, представляемые в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: не установлены.

12. Преимущества участия в определении поставщика в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

К субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие следующим условиям:

1) для хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований:

а) участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, общественные или религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением инвестиционных фондов) владеют суммарно не более чем двадцатью пятью процентами долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем двадцатью пятью процентами голосующих акций акционерного общества, а участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества - иностранные юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, владеют суммарно не более чем сорока девятью процентами долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем сорока девятью процентами голосующих акций акционерного общества. Предусмотренное настоящим подпунктом ограничение в отношении суммарной доли участия общественных объединений инвалидов, иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется:

на хозяйственные общества, соответствующие условиям, указанным в подпунктах "б" - "д", "ж" настоящего пункта;

б) акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково";

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".

ж) участниками обществ с ограниченной ответственностью являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения) и в таких обществах с ограниченной ответственностью за предшествующий календарный год среднесписочная численность инвалидов по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов;

2) среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей не должна превышать 100 человек;

3) доход хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из требований, указанных в пункте 1, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать 800 млн. рублей.

К социально ориентированным некоммерческим организациям относятся – социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с указанием объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций: не установлено.

13. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств:

Не установлены.

14. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия независимой гарантии: не установлено.

15. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: не установлено

16. Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению: не установлено.

17. Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов: не предусмотрено.

18. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

Порядок и основания одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта определены в соответствии с гражданским законодательством РФ и положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

19. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в котировке:

Дата и время окончания срока подачи заявок: 09.00 местного времени 17.03.2023 г.

20. Дата подведения итогов определения поставщика: 20.03.2023 г.

21. Информация о банковском сопровождении в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: не установлено.

22. Информация о казначейском сопровождении: не установлено.

Приложения к извещению:

Описание объекта закупки;

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению;

Проект государственного контракта.