Тендер - Хозяйственные товары. Моющие и чистящие средства. Гигиена. Бытовые товары. №240919344

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

’‡

СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ ГПД

%80%92%8c%8e_%84%8e%83%8e%82%8e%90 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Гражданско-правовой договор № _____________

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Республиканская клиническая психиатрическая больница (ГБУЗ РБ РКПБ), далее именуемое "Заказчик", в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Валеева Тимура Галимовича, действующего на основании Доверенности 06.12.2022г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/011, с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать в обусловленный Договором срок в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить:

- Посмотреть таблицу с данными

(далее - товар).

Поставщик доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Прудная, д. 15, корпус 1, Склад – 1 этаж (далее – Место доставки), в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо местному времени.

2. Документы на оплату

2.1. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром следующие документы:

- оригинал счета;

- оригинал счет-фактуры (при наличии);

- оригинал товарной накладной или УПД;

- документы, подтверждающие качество продукции в установленном законодательством порядке: декларация о соответствии, сертификат соответствия (при наличии).

3. Качество товара

3.1. Передаваемый по Договору товар не был в употреблении и недостатков не имеет.

3.2. Качество товара должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара.

3.3. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно используется, и соответствовать условиям настоящего Договора.

3.4. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству Товара в момент его передачи, в течение срока гарантии, установленного настоящим Договором. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение срока гарантии Товара.

3.5. В течение срока гарантии Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Поставщика.

3.6. Получив товары ненадлежащего качества, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных товаров, без промедления не заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

4. Цена и порядок оплаты

4.1. Цена договора составляет ___________________ (____________________________) рублей ____________ копеек, без НДС/ с НДС. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения.

4.2. Источники финансирования: за счет средств бюджета РБ.

4.3. Заказчик обязуется полностью оплатить товар в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке.

4.4. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

5. Срок и условия поставки

5.1. Поставка товара осуществляется единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора.

5.2. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.3. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара с момента вручения товара и подписания товарной накладной (универсального передаточного документа) Заказчиком.

5.4. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней после истечения срока поставки.

5.5. Окончание срока действия Договора не прекращает обязанность Поставщика по восполнению недопоставки товара.

5.6. Поставляемый товар должен быть затарен (упакован) в обычно применяемую для него тару (упаковку).

5.7. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

5.8. Стоимость тары (упаковки) товара входит в цену товара и отдельно не оплачивается.

5.9. Маркировка товара должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям.

5.10. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

5.11. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента подписания документов о приемке товара.

5.12. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

6. Приемка товара

6.1. Поставщик гарантирует, что товар, который он обязуется поставить по настоящему договору, имеет свободное обращение в России, свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов.

6.2. Заказчик осуществляет проверку упаковки товара на предмет соответствия требованиям договора, в том числе отсутствие внешних повреждений, и при отсутствии замечаний по отгрузке (передаче) товара уполномоченный представитель Заказчика подписывает и передает Поставщику товарную (товарно-транспортную) накладную и/или УПД.

6.3. С момента подписания товарной (товарно-транспортной) накладной и/или УПД со стороны Заказчика к нему переходят все риски случайной гибели или случайного повреждения товара.

6.4. Приемка товара Заказчиком включает в себя следующие этапы:

6.4.1. Проверка товара в части его соответствия количественным и качественным (функциональным, потребительским, эксплуатационным и иным) требованиям, установленным в договоре;

6.4.2. Проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями настоящего договора.

6.5. Срок приемки товара, включая оформление результатов приемки, не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней.

6.6. В случае если в ходе приемки товара (в том числе экспертизы товара) будет выявлено несоответствие поставленного товара одному или нескольким из условий, перечисленных в пунктах 6.4.1 – 6.4.2 настоящего договора, Заказчик в срок, установленный пунктом 6.6 настоящего договора, составляет и передает (направляет) Поставщику мотивированный отказ от приемки товара с указанием перечня недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки в установленные сроки без дополнительной оплаты.

6.7. При отсутствии замечаний товарная накладная и/или УПД подписывается уполномоченным представителем Заказчика.

6.8. Обязанность Поставщика по передаче товара Заказчику считается исполненной с момента подписания товарной накладной (унифицированного передаточного акта) Заказчиком. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки товара такой товар считается не переданным Заказчику и возвращается Поставщику. В этом случае сдача и приемка товара осуществляется повторно в порядке, предусмотренном настоящим разделом договора, после устранения Поставщиком всех недостатков.

6.9. Поставка товара считается завершенной с момента подписания обеими Сторонами товарной накладной (унифицированного передаточного акта), подтверждающей полную поставку товара.

6.10. Положения пункта 5 статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации по настоящему договору не применяются.

6.11. Подписание Заказчиком документов о приемке товара в день поступления товара без возражений не лишает его права предъявлять в последующее время требования, связанные с недостатками поставленного товара.

6.12. При обнаружении Заказчиком скрытых дефектов товара, Заказчик в 10-дневный срок должен известить об этом Поставщика, направив ему претензию по скрытым дефектам.

6.13. В случае отказа Поставщика от замены товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке согласно Гражданского кодекса РФ, либо обратиться в Арбитражный суд Республики Башкортостан для решения данного вопроса.

6.14. Сдача-приемка товара после устранения недостатков оформляется товарной накладной и/или УПД, подписываемой уполномоченными представителями сторон.

6.15. Ответственный представитель Заказчика – Путинцева В.С., Минеева О. О. осуществляют контроль за исполнением договора в части приемки товара (в том числе за соответствие качеству и количеству и своевременной подачи документации на оплату поставленного товара).

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Расторжение договора

8.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения Договора в соответствии с Гражданским законодательством.

9. Разрешение споров

9.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию. 9.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения претензии. 9.3. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

9.4. Споры, вытекающие из Договора, подлежат рассмотрению арбитражным судом в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Заключительные положения

10.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения. 10.2. Договор действует до "30" апреля 2023 года, а в части расчетов – до полного исполнения.

10.3. Договор составлен в форме электронного документа, подписан обеими сторонами с помощью усиленной цифровой подписи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными