Тендер - Поставка горюче - смазочных материалов №240909355

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Приложение_-_Расчёт_ОНМЦК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

Договора на поставку товара (ГСМ) для нужд

Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная (максимальная) цена Договора:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,30 (Сто шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 30 копеек.

Проект_Договора_ГСМ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №____

на поставку товара для нужд Главного управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

г. Челябинск «____»_______________2023г.

От имени Российской Федерации Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно и по отдельности именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать товар Заказчику по наименованиям, в количестве и ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в срок согласно п. 1.4 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.
1.2. Поставщик гарантирует Заказчику, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.
1.3. Место поставки товара – Административное здание, расположенное по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 11 (гараж Управления).
1.4. Срок поставки: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Договора, за исключением случаев, установленных настоящим Договора и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая цена Договора составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,30 (Сто шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 30 копеек, в том числе НДС/НДС 20% не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.
2.3. В стоимость Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, транспортные расходы по доставке товара до места назначения. Разгрузка товара производится силами и за счет Заказчика.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке: расчет осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (Пяти) банковских дней, на основании представленного Поставщиком счета и товарной накладной.
2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов новые условия по цене и (или) количеству товаров.

Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.
3.1.2. Контролировать целевое использование Поставщиком средств, предоставляемых Заказчиком для исполнения Договора, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность
3.1.3. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Договором.
3.1.4. Досрочно принять и оплатить товар (его часть) в соответствии с условиями Договора.
3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставленных товаров по Договору по количеству, качеству, ассортименту и комплектации.
3.2.2. Оплатить товары в порядке, предусмотренном Договором.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар.
3.3.2. Доставить товар своим транспортом и за свой счет, а также представить все принадлежности и документы изготовителя для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.3. Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации.
3.3.4. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для решения вопросов о выявленных недостатках товара.
3.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты товара в объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Договора.

Порядок сдачи и приемки товара

4.1. Поставщик в срок, указанный в п. 1.4 настоящего Договора, при поставке товара должен передать Заказчику следующие документы:

• товарные накладные;
• счет и счет-фактуру.

4.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки товара.

4.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии Поставщика. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества, комплектности, ассортимента и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Договором, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

4.4. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.4.1. В присутствии представителей Сторон осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар (п. 4.1), а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки (в случае, если товар поставляется в упаковке), осмотр товара на наличие сколов, трещин, внешних повреждений.

4.4.2. После внешнего осмотра товара (п. 4.4.1) осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар (п. 4.1).

4.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

Если Поставщик передал меньшее количество товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее количество товара, либо направить Поставщику уведомление о расторжении Договора в случае, если поставка недостающего количества товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, предусмотренном п. 4.4.7 настоящего Контракта. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

4.4.4. Выборочная проверка качества товара не допускается.

4.4.5. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного товара, Заказчик непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 4.4.7 настоящего Договора.

4.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик производит диагностику недостатков товара в специализированном сервисном центре/уполномоченной изготовителем организации. Заказчик возмещает расходы Поставщика на проведение диагностики товара в случаях, если по результатам диагностики будет установлено, что недостатки товара возникли в результате нарушения Заказчиком требований по хранению, использованию и эксплуатации товара, установленные изготовителем, эксплуатация, монтаж и пусконаладочные работы проводились неквалифицированным персоналом, а также производилось постороннее, несанкционированное вмешательство.

4.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору составляется Заказчиком в письменной форме с указанием допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. Срок устранения недостатков/гарантийного ремонта устанавливается в специализированном сервисном центре/уполномоченной изготовителем организации после проведения диагностики недостатков товара. В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным. Адресом электронной почты для получения извещения является: _________________.

4.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 4.4.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику уведомление о расторжении Договора по соглашению сторон.

4.5. Заказчик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки товара.

4.6. Приемка товара оформляется товарной накладной или универсальным передаточным документом, который составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и Поставщиком.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товаров до их приемки (до подписания товарной накладной или универсального передаточного документа) Заказчиком несет Поставщик.

5. Форс-мажор

5.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием не зависящих от воли Сторон обстоятельств (стихийных бедствий, военных действий и т.д.).

5.2. Если указанные обстоятельства повлияли на сроки исполнения обязательств по настоящему Договору, то эти сроки подлежат продлению на время действия указанных обстоятельств.

5.3. Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств и предполагаемом сроке их прекращения.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.8. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего Договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Порядок разрешения споров

7.1 Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Договора.

7.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

8. Срок действия Договора

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 мая 2023г. Срок окончания действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, за исключением обязательств по оплате товара, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

9. Основание и порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара (объема работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий Договора.

9.2. Договор может быть изменен по предложению Заказчика - увеличивается предусмотренное Договором количество товара не более чем на десять процентов.

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством.

9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

9.5.1. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков выполнения своих обязательств.

9.5.2. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

9.6. Поставщик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке в случаях:

9.7. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных работ.

9.8. Порядок одностороннего отказа от исполнения Договора определяется в соответствии с действующим законодательством.

9.9. Договор заключается в простой письменной форме, составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

10. Адреса и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору № ____ от «______»______________2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара для нужд Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма прописью: _________ (___________________) рублей __ копеек, в том числе НДС/НДС 20% не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной системы налогообложения.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору № ____ от «______»______________2023 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара для нужд Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области

Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению.
Поставка Товара производится по адресу: Административное здание, расположенное по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 11 (гараж Управления).
Поставщик своими силами и за свой счет выполняет следующие сопутствующие работы (услуги):
– доставку Товара по Адресу поставки;
– погрузку и разгрузку Товара по Адресу поставки до места складирования;
– осуществляет уборку и вывоз упаковочного материала.

Общие требования к поставляемому Товару.
2.1. Поставщик поставляет Товар с характеристиками в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию. Помимо требований, указанных в Приложении № 1 Технического задания, Товар должен соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам.
2.2. Поставляемый Товар должен быть новым и соответствовать обязательным требованиям к качеству и безопасности, предусмотренными для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.
2.3. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке завода изготовителя, упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и иных повреждений, должна обеспечивать полную сохранность и качество Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке. Риски порчи Товара при транспортировке несет Поставщик. Упаковка Товара должна иметь соответствующую маркировку, обязательную для данного вида Товара в соответствии с действующими в Российской Федерации государственными стандартами. Вся информация, нанесенная на упаковку, должна быть четко промаркирована и доступна для чтения.

Сроки поставки Товара.
3.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
3.2. Поставка Товара осуществляется по рабочим дням:
Поставка Товара осуществляется по рабочим дням:
– с понедельника по четверг с 09:00 ч. до 17:00 ч. (обед. время с 12:00 ч. до 13:00 ч.);
– в пятницу, в предвыходные и предпраздничные дни с 09:00 ч. до 16:00 ч. (обед. время с 12:00 ч. до 13:00 ч.).
Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время и дату поставки Товара.

Порядок оплаты Товара.
Заказчик осуществляет оплату Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком Акта приема-передачи Товара на основании надлежаще оформленных и предоставленных Поставщиком документов для оплаты:
– Акт приема-передачи Товара в 2 экз.;
– товарная накладная в 2 экз.;
– счет, счет-фактура.
Счет-фактура предоставляется в течение срока установленного законодательством Российской Федерации.
Заказчик осуществляет оплату Товара в безналичной форме, валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с Поставщиком – российский рубль. Авансовые выплаты (предоплата) по Контракту не предусмотрены. Этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты не предусмотрены.
Обязательства по поставке Товара считаются выполненными после подписания обеими сторонами Акта приемки-передачи Товара.
Доставка документов для оплаты производится Поставщиком по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 136 «в»

Требования к поставке Товара, объему гарантий качества и сроку гарантий качества.

Качество и комплектность Товара должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, ГОСТ, ТУ и могут подтверждаться декларациями о соответствии, передаваемыми вместе с Товаром в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными