Тендер - Поставка хозяйственных товаров, канцелярии №240898823

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Контракт №

г. Новосибирск ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 __.03.2023 г.

_ и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директор Сазоновой Елены Ивановны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласно в соответствии ч.1 ст.93 п.4 Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

2.1. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации, быть зарегистрированными в Российской Федерации, быть в неповрежденной таре и упаковке, сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должны иметь сертификат соответствия.

2.3. Все расходы, связанные с возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика.

2.4. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

• Условия поставки и приемки товаров

3.1. Товар поставляется по наименованию и в количестве в соответствии со Спецификацией (Приложение 1).

Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения контракта, по предварительной заявке Заказчика.

В случае просрочки в поставке товара составляется акт подписываемый Заказчиком, являющийся основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактом.

Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 43 и производится в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, согласно акта приема-передачи, счетам-фактурам, накладным на переданный товар.

Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, экспертиза осуществляется за счет поставщика.

3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком и Поставщиком товарных накладных, счетов-фактур и акта приема-передачи, на поставляемый товар.

3.4. При выявлении несоответствия наименований, количества Товара, Заказчик направляет поставщику извещение о необходимости замены или допоставки Товара, которое подлежит исполнению в течение 1 (одних) суток с даты извещения.

3.5. В случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности товара, повреждение содержимого и т.д.), Заказчик вправе отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать замены его на Товар надлежащего качества. Срок замены Товара Поставщиком с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования – не более 10 дней.

3.6. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

3.7. При обнаружении недостатков качества Товара в процессе использования в течение срока годности Товара Заказчик извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 3-х часов принять решение о дальнейшем использовании Товара ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и т.п.), а также о его замене.

• Порядок приемки товара

4.1. Приемка товара осуществляется после проверки ассортимента, количества и качества поставляемого товара (товар должен быть собран и установлен в месте нахождения Заказчика: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 43, без внешних и внутренних дефектов, ранее не эксплуатированным.

4.2. Передача товара оформляется актом приемки-передачи, подписываемым сторонами. Поставляемый товар должен иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству, товарную накладную.

5. Цена и порядок расчетов

5.1. Оплата производится по факту поставки товара на основании предъявленных счетов-фактур, товарных накладных, акта приемки-передачи, подписанных сторонами, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 10 рабочих дней.

5.2. Цена поставленных по настоящему контракту товаров включает в себя стоимость товара, НДС, сборку, установку, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и остается неизменной в течение всего срока поставки.

5.3. Общая сумма поставки по настоящему контракту составляет: ____________(_______рублей __копеек), в т.ч. НДС (без НДС (на основании п.2 ст.346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

5.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

5.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара является дата предъявления платежных документов в Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

6. Источник финансирования

6.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет города Новосибирска на 2023 год.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Взыскание неустойки с Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф, рассчитанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.3. Взыскание неустойки с Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается, как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы, не уплаченной в срок.

7.3.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф, рассчитанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Срок исполнения контракта

8.1. Поставка товара осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения контракта, по предварительной заявке Заказчика.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

9.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Порядок разрешения споров

10.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

Срок рассмотрения претензий – не более 10 дней с момента ее получения.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Срок действия контракта и прочие условия

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023 года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

11.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону и заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. Расторжение контракта

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.2. Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. Прочие условия

13.1. Все вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Ни одна из сторон не имеет права:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

13.3. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.

13.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий контракта, заключенного по итогам размещения заказа, оплата контракта производится путем выплаты Поставщику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

14. Приложения

14.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта.

1. Спецификация (приложение № 1контракту);

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320263666 26-32 Моющие средства В соответствии с Закупочной документацией. Просим подгружать КП в том числе и в редактируемом формате.	Запрос предложений #320263666	См. док.	2 дня 22.12.2025 19.01.2026
Тендер №320504683 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320504683	600 000 Обеспечение контракта: 10%	6 дней 25.12.2025 23.01.2026
Тендер №320507721 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320507721	600 000 Обеспечение контракта: 10%	6 дней 25.12.2025 23.01.2026
Тендер №320589397 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320589397	600 000	13 дней 26.12.2025 30.01.2026
Тендер №320756006 Поставка расходных материалов (моющие)	Электронный аукцион #320756006	284 847 Обеспечение контракта: 5%	6 дней 30.12.2025 23.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240898778 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #240898778	493 698	срок истек - 14.03.2023
Тендер №240898396 Поставка моющих и чистящих средств. Лот 1 (с результатом)	Электронный аукцион #240898396	285 573 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 2 856	срок истек 10.03.2023 20.03.2023
Тендер №240898251 РАСТВОРИТЕЛИ (РАЗБАВИТЕЛИ)	Электронный аукцион #240898251	6 526	срок истек - 10.03.2023
Тендер №240898104 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКОЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" объявляет тендер: Поставка моющих и чистящих средств. Лот 1	Электронный аукцион #240898104	285 573 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 2 856	срок истек - 20.03.2023
Тендер №240897970 Хозяйственные принадлежности (с результатом)	Запрос предложений #240897970	608 566	срок истек 10.03.2023 20.03.2023

Тендеры из региона Новосибирск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240898467 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА" объявляет тендер: Выполнение работ по капитальному ремонту пожарного водопровода (пожарных кранов №1,8,15,18) в здании, рас...	Запрос котировок #240898467	601 924	срок истек 10.03.2023 17.03.2023
Тендер №240898383 Поставка масла сливочного (с результатом)	Электронный аукцион #240898383	733 971 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 10.03.2023 22.03.2023
Тендер №240898375 2023-№3817 Поставка медицинских изделий: CD4 клеточный маркер ИВД, антитела (с результатом)	Электронный аукцион #240898375	16 605 000 Обеспечение заявки: 166 050	срок истек 10.03.2023 22.03.2023
Тендер №240898337 Выполнение работ по расчистке просек в филиалах ЧеЭС, ПЭС	Конкурс #240898337	2 893 608	срок истек - 20.03.2023
Тендер №240898316 Поставка бумаги для регистрации электрокардиограмм (с результатом)	Электронный аукцион #240898316	278 082 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 10.03.2023 27.03.2023