Тендер - Сотовый поликарбонат №240865980

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_контракта_Березка_товар

Государственный контракт №_____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Красноярск «____» _____________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 27 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее - Заказчик), в лице начальника Кузнецова Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________ действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола закупочной сессии № ___________ от __________, заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать Государственному заказчику ________________ (далее – Товар), в количестве и по цене указанных в спецификации (Приложение №1 к контракту), а Государственный Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара согласно условиям настоящего контракта.

Цена контракта, порядок и сроки расчетов

Цена Товара соответствует цене Контракта и составляет _____________, с НДС ( НДС не облагается). Указанная цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

Цена включает стоимость товара, расходы по погрузке товара, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по контракту.

Оплата Товара по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения товара по настоящему Контракту и представления документов на оплату.

2.4. После поставки товара Поставщик направляет Заказчику полный комплект документов, который включает в себя:

- УПД (Универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, утвержден Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленную в 2-х экземплярах или

- счет – фактуру и товарную накладную, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, Государственного заказчика);

Направление неполного комплекта документов либо документов, содержащих неверные сведения, является основанием для отказа Заказчиком от оплаты товара. При этом Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков в оформлении комплекта документов письменно уведомляет Поставщика об имеющихся замечаниях. Срок оплаты товара, в оформлении которой установлены недостатки, начинает течь заново с момента получения исправленного комплекта документов.

2.5. Предъявляемая Заказчику товарная накладная на товар унифицированной формы ТОРГ-12 должна содержать ссылку на номер настоящего контракта.

В счете-фактуре в строке «Грузополучатель» Поставщик обязан указать полное или сокращенное наименование Заказчика, а также его почтовый адрес. При заполнении в счете-фактуре строки «Покупатель» Поставщик обязан указать: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 27 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому краю», адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Красноярск, ул. Кразовская, д. 6, ИНН/КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Счета-фактуры, оформленные с нарушением требованием установленных действующим законодательством и контрактом, не оплачиваются Заказчиком до устранения имеющихся нарушений.

2.6. В случае расхождений между наименованием и количеством товара, указанными в товаросопроводительных документах, по сравнению с наименованием и количеством товара, указанными в счетах-фактурах, Заказчик вправе задержать оплату товара до получения от Поставщика письменного уведомления о наименовании и количестве фактически поставленного товара. Поставщик не вправе требовать, с Заказчика уплаты штрафных санкций за просрочку оплаты, вызванную обстоятельствами, указанными в настоящем пункте контракта.

2.7. Оплата Товара осуществляется в безналичной форме. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в контракте реквизитам Поставщика, несет сам Поставщик.

2.9. Источник финансирования: за счет средств (дополнительного бюджетного финансирования, КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; федерального бюджета КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4/___).

Права и обязанности Сторон

Заказчик имеет право:

Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

В соответствии с условиями контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем контракте.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим контрактом.

В случае поставки товара с нарушением условий настоящего контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара.

Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара.

Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком документов и материалов в случаях массовых жалоб на качество товара.

Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке товара по количеству и качеству.

Заказчик обязуется:

Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечить приемку товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

В случае расторжения контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Заказчиком актов о приемке товаров.

Взыскать пени и штраф в соответствии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в связи с осуществленным нарушением Поставщиком условий контракта.

Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе их поставки или приемки.

Обеспечивать в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заключения экспертизы приемку исполнения обязательств Поставщика.

Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

Поставщик вправе:

Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям контракта.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, свидетельствующих об исполнении обязательств по контракту.

Поставщик обязуется:

С использованием любых средств связи известить Заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки.

Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Заказчика и условиям контракта.

Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных технических документах и в контракте, в количестве, предусмотренном контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

3.4.4. Осуществить безвозмездную замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ и ТУ в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

3.4.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

3.4.6. Своевременно и надлежащим образом поставить товар и представить Заказчику документы и материалы, предусмотренные настоящим контрактом.

3.4.7. Предоставить Заказчику в двух экземплярах документы, подтверждающие качество поставляемого товара, указанные в настоящем контракте. Один экземпляр указанных документов должен следовать вместе с товаром Заказчику, другой должен быть предоставлен в комплекте с документами указанными в настоящем контракте.

3.4.8. Документы предоставляются: Заказчику при предоставлении документов на оплату товара, поставляемого по настоящему контракту. В случае истечения срока действия документов до окончания срока действия настоящего контракта, должны быть предоставлены новые документы.

3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

Качество, порядок, сроки и условия поставки и приемки товара

Поставляемый товар по показателям качества и безопасности должен подтверждаться Поставщиком в товарно-сопроводительных документах. Оценка товара по количеству и качеству производится экспертной организацией на соответствие требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ, стандартов и подтверждается документами о качестве.

Приемка товара производится транспортом за счет Заказчика по адресу: г. Красноярск, ул. Кразовская, дом 6.

Сдача и приемка товара по качеству и количеству производится в соответствии с Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления № П-7 и П-6, утвержденными постановлениями Госарбитража от 25.04.66 и от 15.04.1965 соответственно, с последующими изменениями и дополнениями, (далее – Инструкции № П-7 и № П-6).

При приемке товара передается копия Сертификата качества на Товар (копия декларации соответствия) Заказчику. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара считается дата приемки товара, отмеченные в товарной накладной Заказчиком.

Поставка товара производится в срок до 30 декабря 2022 года.

Товар подлежит поставке в количестве и сроки, заявленном Заказчиком на отгрузку товара. Заказчик вправе отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. При этом Заказчик имеет право реализовать свои права, предусмотренные настоящим контрактом.

Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания товарной накладной Заказчиком и получения положительного заключения экспертизы качества поставляемого товара.

Поставщик обязан обеспечить отгрузку товара и указывать его в транспортных, товаросопроводительных документах и счетах (счетах-фактурах) в тех же единицах измерения, которые указаны в контракте.

Поставщик несет расходы по оплате налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

Поставщик обязуется передать Заказчику, товар в количестве, по качеству и цене, предусмотренные условиями Контракта, согласно заявке, направленной с использованием любых средств связи, а Заказчик обеспечивает приемку товара, в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7).

Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Заказчиком.

Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к товару документацию:

- УПД (Универсальный передаточный документ, заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, утвержден Письмом ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96@), оформленную в 2-х экземплярах или

- счет – фактуру и товарную накладную, оформленные в 2-х экземплярах (по одному для Поставщика, Государственного заказчика);

4.13. В случае, если документы, указанные в пункте 4.12. настоящего контракта, не переданы Поставщиком Заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента подписания акта о приемке товара по факту приемки товара.

Порядок проведения экспертизы товара.

Требования к транспортировке товара.

• В целях проверки соответствия передаваемого Поставщиком товара условиям Контракта и предусмотренной на товар нормативной и технической документации проводится экспертиза. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
• Транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке до места назначения и разгрузке на складе Заказчика.

6. Гарантийные обязательства. Качество и безопасность товара.

6.1. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.2. При исполнении обязательств по настоящему контракту Поставщик обязуется не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц.

6.3. Качество и безопасность поставляемого товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а так же нормативно-технической документации на поставляемый товар.

6.4. Заказчик обязуется обеспечить режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

6.5. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров в произвольной форме.

7. Расчет и обоснование цены контракта

7.1. Цена контракта была определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей 00 копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.08.2017 № 1042 (далее – постановление Правительства РФ от 30.08.2017
№ 1042).

8.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пени).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе неисполнения или ненадлежащего исполнения гарантийного обязательства, недопоставки товара или непоставки предусмотренного Контрактом количества товара к моменту прекращения действия Контракта, поставки некачественного товара, или несвоевременного представления документов, указанных в п 2.4. контракта), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Государственному заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере _______ рублей ______копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, определяемой в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, в размере 1000 рублей 00 копеек, установленной в зависимости от цены контракта, указанной в пункте 2.1. контракта:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.11. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.12. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны
от исполнения обязательств по контракту.

8.13. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по контракту, возмещается за его счет.

9. Форс-мажор

• Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств
  по Контракту.
• При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
• По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
• Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
• В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) календарных дней, с даты получения претензии.

10.3. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения – с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются одной из Сторон в Арбитражный суд Красноярского края.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в контракт и его расторжения

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

11.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и условиями Контракта.

11.4 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

11.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Действие контракта

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года, а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

13. Прочие условия

13.1. Приемка товара Заказчиком по настоящему контракту осуществляется в соответствии с условиями контракта. Все почтовые отправления, связанные с исполнением настоящего контракта, подлежат направлению в адрес заинтересованной стороны.

13.2. Права и обязанности Сторон по настоящему контракту не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

13.3. Настоящий контракт заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему контракту, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

13.5. При изменении почтовых реквизитов, органов управления юридическим лицом, внесения изменений в учредительные документы Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем Стороны, внесшей изменения. В случае изменения банковских реквизитов уведомление должно быть направлено в суточный срок, с даты изменения с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем Поставщика и заверенного печатью Поставщика. В случае несоблюдения Поставщиком условий настоящего пункта контракта Заказчик не несет ответственности за не поступление и/или несвоевременное поступление на расчетный счет Поставщика денежных средств.

13.6. Вся переписка, направление телеграфных сообщений касающихся исполнения условий настоящего контракта осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 14 настоящего контракта.

13.7.Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 14 настоящего контракта являются фактическими адресами местонахождения Сторон.

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту № _____

- Посмотреть таблицу с данными

____________________/И.В. Кузнецов/ ___________________/ / /\

Березка_поликарбонат