Тендер - Дезинфицирующее средство (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) №240841651

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_заданиеxx Техническое задание - Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_средство_дезинфекционное ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт№

- Посмотреть таблицу с данными

Управление ветеринарии Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Таранухи Дениса Александровича, действующего на основании Положения об управлении ветеринарии Ставропольского края, утверждённого постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п и _______________________________________________________________, в лице директора ____________________________, действующего на основании _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании п. 4. ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить средство дезинфекционное по наименованию, в количестве и по цене, указанному в спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, пригодным для использования по назначению.
ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Поставить товар в порядке и на условиях, изложенных в настоящем Контракте, выполнить погрузочно-разгрузочные работы в сроки, предусмотренные Контрактом.
Доставить товар за свой счет Заказчику по адресу, указанному в п. 3.1. Контракта, а также представить все принадлежности и документы (техническую документацию), относящиеся к товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации).
2.1.2. В день поставки предоставить Заказчику счет – фактуру (при наличии), товарно-транспортную (товарную) накладную и иные документы для осуществления оплаты.
2.1.3. Обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении и простоту учета. Товар должен быть упакован в заводскую упаковку. Не допускается нарушения заводской упаковки. Маркировка на упаковке должна соответствовать действующим стандартам.
2.1.4. Поставщик обязуется не передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам, за исключение случаев, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
2.1.5. В случае перемены Заказчика по Контракту, права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику, в том же объеме и на тех же условиях.
2.1.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями Контракта, а также в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара (каждой партии товара).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Принять товар, являющийся предметом настоящего Контракта, в порядке и на условиях, установленных в Контракте.
2.2.2. Оплатить товар в сроки, установленные разделом 4 настоящего Контракта.
2.3. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

Сроки, место, порядок поставки и выполнения работ,

качество и гарантии

3.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Ставрополь, проезд Чапаевский, 50, одной партией в течение 10 рабочих дней с момента подачи письменной заявки Заказчиком.

Частичная поставка товара не допускается.

3.2. Приемка поступившего товара осуществляется Заказчиком по месту доставки на основании товарно-транспортной (товарной) накладной и (или) УПД. Проверка на соответствие количества и качества товара (товарным) требованиям, установленным в настоящем Контракте, проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.3. Приемка Товара Поставщика осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Контракте.

Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в месте доставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка комплектности поставленного Товара;

- проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия документации в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу в течение 3 рабочих дней со дня поставки товара (подписания товарно-транспортной (товарной) накладной и (или) УПД). Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих Контрактов.

3.5. В случае несоответствия количества и (или) качества Товара, указанного в товарно-транспортной (товарной) накладной и (или) УПД, и документах, подтверждающих качество Товара, и фактически поставленного Поставщиком Товара Заказчик составляет претензию, в которой указывается установленное несоответствие количества и качества принимаемого Товара.

3.6. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта и (или) потребовать осуществить поставку недостающего Товара в течение 5 (Пяти) дней с даты получения претензии Заказчика.

3.7. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим Контрактом к его качеству, а также некомплектный товар считается не поставленным.

3.8. Возврат поставленного Товара ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика.

3.9. По итогам приемки Товара при наличии документов, указанных в пункте 2.1.2 и 2.1.3 настоящего Контракта, и при отсутствии претензий Заказчика к качеству, количеству и другим характеристикам Товара Заказчик подписывает товарно-транспортную (товарную) накладную и (или) УПД в течение 3 рабочих дней со дня поставки товара.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена контракта _________ (________________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС или без НДС.

(начальная максимальная цена контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьсот девяносто девять тысяч триста тридцать шесть) рублей 40 копеек).

Авансирование не предусмотрено.

Цена единицы товара указана в Спецификации (Приложение № 1).

Цена Контракта включает расходы по транспортировке, доставке, погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

4.2. Оплата производится Заказчиком за счет средств бюджета Ставропольского края на 2023 год, путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара, на основании счета, товарно-транспортной (товарной) накладной и (или) УПД, но не позднее 25 декабря 2023 года (в связи с переносом показателей кассового плана на декабрь 2023 года).

4.3. Цена Контракта, цена за единицу товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

4.3.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий настоящего Контракта;

4.3.2. в случае, предусмотренным пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4. Расчеты по настоящему Контракту производятся в российских рублях.

4.5. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила), в виде суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты штрафов. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения настоящего Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения настоящего Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

5.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

5.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 10 процентов цены Контракта.

5.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа (при наличии в Контракте таких обязательств) составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

5.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.10. Уплата штрафа не освобождает виновную Сторону от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту, за исключением случаев, когда такое обязательство вследствие просрочки утратило интерес для другой Стороны (в этом случае такое обязательство считается неисполненным).

6. Изменение, расторжение контракта

6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работ, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий Контракта;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, предусмотренных Контрактом.

6.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.3. При расторжении Контракта по соглашению сторон инициативная сторона должна уведомить другую сторону о предстоящем расторжении не менее чем за 10 дней до даты расторжения Контракта.

6.4. При расторжении Контракта по соглашению сторон Заказчик и Поставщик выявляют объем и стоимость поставленного товара, выполненных работ и проводят взаиморасчет.

6.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления (в соответствии с Федеральным законом) инициативной стороной другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.7. Все изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и не противоречат действующему законодательству.

6.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации:

– если Поставщик допустил существенные нарушения сроков поставки товара;

– если поставлен товар ненадлежащего качества и (или) комплектности;

– при наличии заключения экспертизы, подтверждающей нарушение условий Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), судебных актов, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 Контракта, каждая из сторон должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по Контракту.

8. Прочие условия

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

8.2. Все спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта стороны, разрешают путем переговоров. В случае не достижения согласия споры разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края в установленном порядке.

8.3. При изменении юридического адреса или банковских реквизитов стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в 5-дневный срок. В противном случае, сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2023 г., по взаиморасчетам – до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

10. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Контракту № __________

от «____» _______ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными