Тендер - Поставка хозяйственных товаров на 2 квартал 2023 г. №240820162

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc
• Приложение_№1_Техническое_задание.docx
• Приложение_№2_Проект_договора.docx
• Приложение_№3_Формы_документов.docx
• Приложение_№4_Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_договора.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.10#2rev179277c6

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 43

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

.sub

• Версия системы release/13.0.3.10#2rev179277c6

x

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

. Форма котировочной заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на поставку хозяйственных товаров на 2 квартал 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации) в лице __________________________, действующего на основании _______________ сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на поставку хозяйственных товаров на 2 квартал 2023 г. исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор в сроки установленными п.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПоложения О закупке товаров, работ, услуг Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Калининградской области «Дом социального ухода «Серебряный родник»

Наименования и характеристики предлагаемых Товаров*.

- Посмотреть таблицу с данными

* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Мы согласны осуществить поставку товара в полном соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и согласно нашему предложению о цене договора*:

Цена договора составляет: _________________ (сумма прописью).

* Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение" с использованием функционала и в соответствии с регламентом электронной торговой площадки.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим единым требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1) непроведение ликвидации участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства – юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой
закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

2) неприостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период; участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

4) отсутствие у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства – физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289 – 291,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьУголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие фактов привлечения в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого
и среднего предпринимательства участника такой закупки – юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы);

7) обладание исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

8) обладание правами использования результата интеллектуальной деятельности в случае использования такого результата при исполнении договора.

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг ГБСУСО КО «Дом социального ухода «Серебряный родник», регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ *

__.____________.2022г.

Я, _________________________________________________________________________, выдан___________________________________________, адрес регистрации:_______________________________, даю свое согласие _____________________________________________на обработку моих персональных данных. Согласие касается фамилии, имени, отчества, данных о поле, дате рождении, гражданстве, типе документа, удостоверяющем личность (его серии, номере, дате и месте выдачи), а также сведений из трудовой книжки: опыте работы, месте работы и должности.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях формирования кадрового документооборота предприятия, бухгалтерских операций и налоговых отчислений, а также на хранение всех вышеназванных данных на электронных носителях. Также данным согласием я разрешаю сбор моих персональных данных, их хранение, систематизацию, обновление, использование (в т.ч. передачу третьим лицам для обмена информацией), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законом Российской Федерации.

До моего сведения доведено, что_______________________________ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своих интересах.

ФИО

* Для физического лица

x

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными

x

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

Договор №

на поставку хозяйственных товаров на 2 квартал 2023 г.

п. Большаково «___» _________2023 года

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Дом социального ухода «Серебряный родник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куриной Елены Михайловны, действующего на основании Устава., с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________, действующего на основании __________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор), именуемый в дальнейшем Договор, о нижеследующем:

Основания заключения Договора

Основанием для заключения настоящего Договора является протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства от ________ 2023 года № _________ , согласно которому Поставщик признан победителем (единственным участником запроса котировок в электронной форме), и которым определена стоимость Товара, поставляемого в рамках настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары (далее - Товар) в количестве и ассортименте в соответствии с условиями настоящего Договора и Спецификацией (приложение №2 к Договору) и техническим заданием (приложение №1 к Договору), являющиеся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Технические характеристики товара должны соответствовать характеристикам Технического задания (приложение №1) и Спецификации (приложение №2), являющиеся неотъемлемой частью Договора.

При исполнении Договора по согласованию Заказчика и Поставщика допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Заказчик обязуется осуществить приемку поставленного Товара и оплатить цену Договора, в пределах утвержденных внебюджетных источников финансирования, при условии соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором, Техническим заданием (приложение №1) и Спецификацией (приложение №2), являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.4. Количество и ассортимент поставляемого Товара указаны в Техническом задании (приложение №1) и Спецификации (приложение №2), являющиеся неотъемлемой частью Договора.

1.5. В рамках настоящего Договора под одной партией Товара Стороны принимают Товар, поставленный по одной товарной накладной.

1.6. В течение срока действия настоящего Договора Стороны не вправе вносить изменения в условия Договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Договором. Под существенными условиями Договора понимаются: предмет Договора, цена Договора, сроки поставок, объем поставок Товара, качество Товара.

Основание и источники финансирования: План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г., внебюджетные источники финансирования.

Лимит финансирования:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Шестьсот пятнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 85 копеек.

2. Порядок, сроки и условия поставки, срок действия Договора

2.1. По настоящему Договору получение Товара Заказчиком осуществляется в пределах объемов Товара, установленных техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

2.2. Поставка Товара осуществляется с даты заключения Договора в течение 15 рабочих дней по заявке Заказчика по следующим адресам:

- Калининградская область, Славский район, п. Большаково, ул. Черняховского, д.2.

- Калининградская область, Славский район, п. Громово, ул. Зеленая, д.76

Недопоставка Товаров в отдельном периоде поставки, должна быть восполнена Поставщиком с письменного согласия Заказчика в следующем периоде (периодах) в пределах срока поставки, установленного настоящим Договором.

2.3. Поставщик осуществляет поставку Товара Заказчику в количестве, указанном в заявке Заказчика. Поставщик может произвести поставку Товара и ранее срока, установленного Сторонами в заявке, при условии согласования даты поставки с Заказчиком.

2.4. Поставщик производит поставку Товара, а также его выгрузку по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Договора. Доставка Товара производится силами и средствами Поставщика.

2.5. Поставщик и Заказчик обязуются составить акт приема-передачи Товара, в котором будет указан объем поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком Товара. К акту приема-передачи прилагаются товарно-транспортные накладные, подписанные в установленном порядке.

2.6. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 июля 2023 г. включительно, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения Сторонами.

3. Цена Договора и порядок расчетов.

3.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (________________) рублей __ копеек, (в том числе НДС/НДС не предусмотрен), включает в себя стоимость Товара (с учетом расходов на перевозку (в том числе выгрузку), страхование, уплату таможенных пошлин, иных платежей, а также налогов и других обязательных платежей).

3.1.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

3.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Заказчиком в безналичной форме.

3.3. Оплата осуществляется Заказчиком в течение 7 (семь) рабочих дней после подписания Поставщиком и Заказчиком накладных на поставленный Товар.

3.4. При осуществлении расчетов, сумма, подлежащая уплате Поставщику - юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В случае если у Поставщика, работающего по упрощенной системе налогообложения, в течение срока действия Договора возникает обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, то Стороны определили, что расходы, связанные с компенсацией НДС по Договору, включены в цену Договора.

3.5. При нарушении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик вправе произвести окончательный расчет с Поставщиком на основании итогового акта сверки расчетов, подписанного Сторонами настоящего Договора, который включает в себя рассчитанные в соответствии с условиями настоящего Договора имущественные санкции, подлежащие взысканию с Поставщика и служит основанием для вычета их, путем уменьшения суммы окончательного расчета.

3.6. В случае, если Поставщиком не подписан итоговый акт сверки расчетов, Заказчик вправе при окончательном расчете с Поставщиком в бесспорном порядке произвести удержание (зачет) суммы имущественных санкций, рассчитанных и подлежащих оплате Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму имущественных санкций.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика передачи Товара, предусмотренного настоящим Договором.

4.1.2. Требовать расторжения Договора, если Товар не свободен от прав третьих лиц.

4.1.3. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору осуществить сверку расчетов совместно с Поставщиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Направлять Поставщику заявку на поставку Товара за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты поставки. Изменения заявки возможны в срок не менее чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты поставки.

4.2.2. Указывать в заявке на поставку Товара:

- дату составления заказа;

- дату поставки;

- адрес и наименование Заказчика;

- количество и ассортимент поставляемого Товара;

- срок реализации Товара по каждому наименованию.

4.2.3. Принимать и хранить поставленный Товар в условиях, соответствующих действующим нормам и правилам хранения групп продуктов.

4.2.4. Контролировать качество поставляемого Товара.

4.2.5. Оплачивать поставленный Товар в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором при условии соответствия поставленного Товара требованиям Договора, Технического задания (приложение № 1) и Спецификации (приложение №2) к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью.

4.2.6. В течение 1 (одного) календарного дня информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс оплаты и/или поставки Товара по настоящему Договору.

4.2.7. Контролировать соблюдение правил хранения и перевозки Товара Поставщиком.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты при условии поставки Товара в соответствии с требованиями Договора, Технического задания (приложение № 1) и Спецификации (приложение №2) к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью.

4.3.2. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, а также при недопоставке, поставке некачественного Товара по настоящему Договору по предложению Заказчика осуществить сверку расчетов совместно с Заказчиком. По результатам проверки подписать итоговый акт сверки расчетов.

4.3.3. Привлечь к исполнению настоящего Договора субпоставщиков.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Поставлять Товар надлежащего качества в количестве и ассортименте, указанном Заказчиком в заявке на поставку Товара.

4.4.2. Поставлять Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 2.2. настоящего Договора.

4.4.3. Передать Заказчику Товар не заложенный, не арестованный свободный от любых требований третьих лиц.

4.4.4. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 2-3 часов с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия настоящего Договора.

4.4.5. Одновременно с поставкой Товаров передавать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе: надлежащим образом заверенные сертификаты и/или декларации о соответствии; удостоверение качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки), температурные условия хранения (для скоропортящейся продукции), срок годности.

4.4.6. Предоставлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию по исполнению Договора, а также предъявлять для осмотра транспорт и помещения, используемые Поставщиком для хранения Товаров.

4.4.7. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Поставка Товара производится в таре Поставщика. Тара возвращается транспортом Поставщика обратным рейсом.

4.4.8. Товар должен соответствовать требованиям Договора, Технического задания (приложение № 1) и Спецификации (приложение №2) к настоящему Договору и технических регламентов, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документов, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (в случае, если такие требования установлены как обязательные для применения).

4.4.9. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении персональных данных Заказчика, переданных для обработки, обеспечить сохранность документов, предоставляемых Заказчиком по настоящему Договору, не передавать их ни частично, ни полностью третьим лицам, или использовать каким-либо иным способом с участием третьих лиц (кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации).

5. Упаковка, маркировка и качество Товара, порядок приемки поставленного Товара.

5.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого по настоящему Договору Товара всем действующим стандартам и требованиям, а также наличие заверенных сертификатов и/или деклараций о соответствии; удостоверение качества, в котором должны быть отражены номера и даты выдачи удостоверения, наименования и адреса изготовителя продукции, наименования продукции, показатели качества (сорт, категория), дата изготовления (дата фасовки), температурные условия хранения для скоропортящейся продукции, срок годности.

5.2. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие поставляемого товара требованиям ГОСТов согласно пункту 4.4.8. настоящего Договора.

5.3. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и срок хранения.

5.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузоразгрузочных работах к конечному месту поставки.

5.5. Уборка и вывоз упаковки производится силами и средствами Поставщика.

5.6. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с Техническим заданием (приложение №1) и Спецификацией (приложение №2), которые являются неотъемлемой частью Договора, в соответствии с порядком приемки товаров (работ, услуг) по Договору, заключенным ГБСУСО КО «Дом социального ухода «Серебряный родник» действующим законодательством Российской Федерации.

Приемка Товара Заказчиком производится в момент выгрузки Поставщиком Товара по адресу, указанному в пункте 2.2.

При соответствии поставленного Товара заявке Заказчика, требованиям Договора, Технического задания (приложение №1), Спецификации (приложение №2), являющихся неотъемлемой частью Договора и отсутствия претензий со стороны Заказчика подписывается товарно-транспортная накладная.

5.7. Приемка Товара производится по месту нахождения Заказчика с обязательным участием представителя Поставщика.

5.8. Если при приемке Товара будет обнаружено несоответствие качества, количества или ассортимента Товара заявке Заказчика, в товарной накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте. О выявленном несоответствии или недостаче Товара составляется акт, о чем Заказчик уведомляет Поставщика. Поставщик обязан произвести допоставку соответствующего Товара, его замену или возвратить уплаченную за него стоимость в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления претензии.

Все расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, в том числе расходы в связи с проведением контроля качества Товара несет Поставщик. Поставщик обязан возместить расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, в течение 2-х (двух) рабочих дней с момента предъявления претензии.

5.9. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента передачи Товара со всей предусмотренной согласно п. 4.4.5 Договора документацией Заказчику и подписания ответственным лицом Заказчика, представителем Поставщика товарной накладной.

5.10. Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания товарной накладной на Товар.

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

6.2. В случае неисполнения Поставщиком условий Договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора.

6.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (за исключением пунктов 6.6. -6.8. Договора), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________*.

*Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере __________**.

**Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Договора, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором (Договором), начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором (Договором) срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере __________****.

****Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.13. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другие Стороны о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок до 5 (пяти) дней и в срок до 15 (пятнадцати) дней представить доказательства возникновения данных обстоятельств в письменном виде. Если Сторона не сообщила о возникновении обстоятельств непреодолимой силы или не представила доказательств их возникновения в указанный срок, она лишается права ссылаться на это в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Договора, либо настоящий Договор может быть расторгнут в установленном порядке.

8. Изменение, расторжение Договора, порядок разрешения споров.

8.1 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

8.2 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с п.8.2 настоящего Договора.

8.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п.8.3 настоящего Договора.

8.8. Норма п.8.7 не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику.

8.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8.15. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, урегулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Калининградской области.

9. Прочие условия.

9.1. В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны проинформировать об этом друг друга в течение 10 дней с момента наступления изменений, в противном случае негативные последствия возлагаются на участника Договора, не известившего об этих изменениях.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

9.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

9.4. Ответственными за исполнение настоящего Договора являются:

- со Стороны Заказчика – Е.М. Курина, тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-42-13; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

- со Стороны Поставщика - (указывается Ф.И.О. должностного лица, номер телефона, адрес электронной почты).

9.5. Документом, подтверждающим полное исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, является акт об исполнении обязательств по Договору (приложение №3) к настоящему Договору.

9.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

9.8. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Договору:

Приложение № 1 – техническое задание.

Приложение № 2 – спецификация.

Приложение № 3 – акт об исполнении обязательств по Договору.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __

от «__» __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров на 2 квартал 2023 г.

Объект закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

Включается информация о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанная в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме Поставщика

Приложение № 2

к Договору № __

от «__» _______ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору № ___

от «____» ___________ 2023 г.

Акт об исполнении обязательств

к Договору №_____ от «__» ___________ 2023 года

п. Большаково «___» __________ 20__ г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской области «Дом социального ухода «Серебряный родник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куриной Елены Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _____ , действующего на основании _______, с другой стороны, совместно называемые в дальнейшем «Стороны», составили и подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.Обязательства Поставщика по поставке Товара по Договору №_____ от «_____» __________ 2023 года (далее - Договор) исполнены в полном объеме. Поставщик в соответствии с Договором, передал Заказчику Товар, а Заказчик принял от Поставщика следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет ______________ (________________ ) рублей _ копеек, с учетом НДС/ НДС не предусмотрен.

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Приемка и внутренняя экспертиза проведена, претензии к качеству Товара у Заказчика отсутствуют.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными

x

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров на 2 квартал 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности в соответствии с требованиями технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в Российской Федерации в отношении данного вида товара.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

на право заключения договора

на поставку хозяйственных товаров на 2 квартал 2023 г.

п. Большаково

2023 год

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения:

Приложение №1. Техническое задание.

Приложение №2. Проект договора.

Приложение №3. Формы документов и информации для предоставления в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Приложение №4. Обоснование начальной (максимальной) цены

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть62 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):- Калининградская область, Славский район, п. Большаково, ул. Черняховского, д. 2 - Калининградская область, Славский район, п. Громово, ул. Зеленая, д. 76
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.03.2023 по 17.03.2023Место предоставления документации:ЭТП "ТЭК-Торг" www.tektorg.ruПорядок предоставления документации:В соответствии с документациейОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется