Тендер - Строительные материалы №240819005

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть05  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "АСТРА" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Договор_стр._материал_2

Договор № ______

- Посмотреть таблицу с данными

Федеральное казенное учреждение «Тюрьма Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (ФКУ Т УФСИН России по Ульяновской области), выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Логинова Александра Юрьевича, действующего на основании, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании______________________, в лице ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора, поставленные Поставщиком строительные материалы в рамках капитального ремонта (далее – Товар).

1.2 Наименование, цена и количество Товара поименованы в Ведомости поставки, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основные определения, используемые в Договоре:

2.1.1.Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Тюрьма Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (ФКУ Т УФСИН России по Ульяновской области) осуществляющее закупку Товара для обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы.

2.1.2.Поставщик: ___________________________, осуществляющее поставку товара в соответствии с заключенным Договором.

2.1.3. Грузополучатель – Федеральное казенное учреждение «Тюрьма Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ульяновской области» (ФКУ Т УФСИН России по Ульяновской области).

2.1.4. Ведомость поставки – неотъемлемая часть договора, отражающая наименование товара, его цену, а также количественное и суммарное стоимостное выражение товара, подлежащих поставке (Приложение № 1).

2.1.5. Отчетная документация – документы и материалы Поставщика, предусмотренные в п. 5.7. Договора, подтверждающие поставку Товара Заказчику как основание для оплаты Товара (далее – Комплект сопроводительной документации).

ТОВАР И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Товар должен быть поставлен в ассортименте и в объеме, предусмотренными Договором и Ведомостью поставки (Приложение №1). Товар передается Грузополучателю вместе с Комплектом сопроводительной документации, предусмотренным п. 5.7. Договора.

3.2. Тара и упаковка Товара должны гарантировать целостность и сохранность Товара при его перевозке. Тара и упаковка являются невозвратной, оплате они не подлежат.

3.3. Срок замены Товара не более 5 (пяти) дней с момента обнаружения дефектов и уведомления о них Поставщика посредством факсимильной или телеграфной связи.

3.4. На момент поставки Грузополучателю Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, и не быть обремененным правами третьих лиц.

3.5. Право собственности на Товар, риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания акта о приемке товара/товарной/товарно-транспортной накладной по факту приемки Товара.

3.6. Передача Товара ненадлежащего качества влечет для Поставщика последствия, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.7. Транспортные и другие расходы, связанные с заменой некачественного Товара несет Поставщик.

3.8. Качество и безопасность поставляемого Товара должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, а так же нормативно-технической документации на поставляемый Товар.

СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар в количестве, по качеству, цене и в сроки, предусмотренные Ведомостью поставки (Приложение № 1) и иными условиями Договора.

4.2. Поставщик обязуется поставить Товар, не обремененный правами третьих лиц.

4.3. Приемка Товара по количеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6.

4.4. Приемка Товара по качеству производится Грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7.

4.5. Приемка Товара Заказчиком осуществляется в день поставки Товара Поставщиком.

4.6. Поставка Товара осуществляется автотранспортом и за счет средств Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за свой счет.

4.7. Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента его принятия Заказчиком и подписания акта о приемке товара/товарной/товарно-транспортной накладной, предусмотренных п. 5.7. Договора на весь поставляемый Товар.

4.8. В случае, когда документы из Комплекта сопроводительной документации, предусмотренного п. 5.7. Договора, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком одновременно с Товаром, Грузополучатель вправе не принять Товар до предоставления полного комплекта сопроводительной документации. В этом случае риск наступления неблагоприятных последствий (истечение срока годности на Товар и т.п.) относятся на счет Поставщика.

4.9. Доставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Калугина, 66.

ЦЕНА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

5.1. Цена настоящего Договора: _________________________________.

5.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, указанного в Ведомости поставки (Приложение № 1), c учетом транспортных расходов, стоимости тары и упаковочных материалов, налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Договору.

5.3. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. Указанная в Ведомости поставки (Приложение № 1) цена Товара неизменна в течение всего срока действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

5.5. Обязательства Заказчика считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

5.6. Оплата поставляемого Товара производится Заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки Товара Заказчиком и предоставления Поставщиком Заказчику Комплекта сопроводительной документации, указанной в п. 5.7. Договора.

5.7. Вместе с товаром Поставщик передает Заказчику относящуюся к Товару документацию:

– универсальный передаточный документ (УПД) оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;

5.8. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов, с последующим составлением дополнительного соглашения. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Договоре реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

5.9. В случае если настоящий Договор будет заключен с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате Заказчиком такому юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.Заказчик вправе:

6.1.1. требовать от Поставщика передачи недостающих или замены некачественного Товара, а также замены, передачи некачественного или недостающего документа, из числа Комплекта сопроводительной документации, предусмотренного п. 5.7. Договора.

6.1.2. не производить оплату за объем (количество) товара, поставленных Поставщиком сверх указанного в Ведомости поставки (Приложение № 1).

6.1.3. требовать уплату неустойки в соответствии с условиями Договора.

6.2.Заказчик обязан:

6.2.1 обеспечивать Поставщику своевременную оплату и приемку поставляемого Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.2 в случае расторжения Договора по любым основаниям оплатить Поставщику Товар, фактически поставленный на момент расторжения Договора, при условии отсутствия претензий по его качеству, количеству.

6.3. Поставщик вправе требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4. Поставщик обязан:

6.4.1. своевременно и в полном соответствии с условиями Договора поставить Товар и предоставить Заказчику Комплект сопроводительной документации, предусмотренный п. 5.7. Договора;

6.4.2. в течение всего гарантийного срока за свой счет производить замену некачественного Товара на качественный в течение 5 (пяти) дней с момента обнаружения недостатков (дефектов) Заказчиком, необходимых сопроводительных документов из Комплекта сопроводительной документации в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа. Штраф устанавливается настоящим Договором в размере 10 процентов цены настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются между Поставщиком и Заказчиком путем переговоров с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров, срок ответа на претензию 10 календарных дней со дня получения ее противоположной Стороной.

8.2. При невозможности достижения соглашения Сторон спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ульяновской области.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, землетрясение, наводнение, засуху, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, эпидемии и предписания, приказы и иные административные вмешательств со стороны органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, влияющие на возможность исполнения Сторонами условий Договора. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в письменной форме, но не позднее трех дней с момента их наступления. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по договору Сторонами и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее трех дней известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Договору. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем и является основанием возмещения другой Стороне убытков, причиненных не извещением или несвоевременным извещением о таких обстоятельствах.

9.4. Сторона должна в течение 10 дней передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа, или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренного Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара, предусмотренных Договором. Сокращение количества Товара при уменьшении цены Договора в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Заказчиком решения об изменении Договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Договора и количества товара.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны Сторонами.

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.6. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Заказчиком своих обязательств по Договору становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся Договора, теряют юридическую силу.

11.3. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023, а в части финансовых и гарантийных обязательств - до полного их исполнения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

СТОРОН НА МОМЕНТ ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРА

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № ________

от «____»____________ 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого общая сумма:

- Посмотреть таблицу с данными