Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Поставка асботехнических и резинотехнических изделий №241170448

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики

Приложение № 2

На фирменном бланке

форма коммерческого предложения

- Посмотреть таблицу с данными

Предложение действует не менее 60-ти календарных дней с даты подачи предложения.

Точная и окончательная цена будет определена в торгах.

Директор __________

МП

Технические_характеристики

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______

асбестотехнических и резинотехнических изделий для нужд филиала АО "РИР" в г. Озерске

Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала АО «РИР» в г. Озерске Савельева Игоря Петровича, действующего на основании доверенности №307/344-ДОВ от 16.12.2021 года, с одной стороны, и

Полное наименование (Сокращенное наименование), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______, действующего на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

На условиях, в порядке и в сроки, которые определены Сторонами в Договоре, Поставщик обязуется передать Товар Покупателю, а Покупатель обязуется принять и осуществить оплату поставленного Товара.

Товар - имущество, поставляемое по Договору в количестве и ассортименте, определенном в Спецификации (Приложение 1), и соответствующее по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение 2).

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные в Техническом задании (Приложение 2).

Срок поставки Товара является существенным условием Договора. Поставщик вправе осуществлять поставку Товара (восполнить недопоставленное количество Товара) после истечения срока поставки Товара только с письменного согласия Покупателя, которое Поставщик обязан своевременно запросить. К письменному согласию Покупателя приравниваются конклюдентные действия по приемке Товара путем подписания соответствующих документов в соответствии с разделом 4 Договора.

• Поставщик гарантирует, что поставляемый им в рамках Договора Товар принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и/или под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, если иное не указано в Спецификации.
• Условия поставки: место поставки Товара определяется в Техническом задании (Приложение 2). Способ доставки Товара в место поставки (вид транспорта и т.д.) определяется на усмотрение Поставщика, если иное не предусмотрено в Техническом задании (Приложение 2).
• Настоящий Договор заключен по итогам заседания закупочной комиссии (протокол № ___ от ________).
• Товар поставляется для нужд филиала АО «РИР» в г. Озерске.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Общая стоимость Товара, поставляемого по Договору (цена Договора), составляет _______(___________), в т.ч. НДС _____% - _________(__________) или (если контрагент не является плательщиком НДС, то необходимо указать "НДС не облагается", указать соответствующие статьи НК РФ).

Детализация цены Договора приведена в Спецификации (Приложение 1).

Цена Товара (единицы Товара) является твёрдой и не подлежит увеличению, в том числе в случаях изменения индексов инфляции, изменения курса валют, удорожания материалов и иных обстоятельств.

Установленная цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость тары (упаковки), маркировки, все затраты Поставщика, связанные с погрузо-разгрузочными работами, страхованием, перевозкой, доставкой, монтажом/вводом в эксплуатацию (если это применимо для поставляемого Товара) и передачей Товара Покупателю, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие затраты, которые Поставщик должен понести в связи с выполнением обязательств по Договору.

Поставщик в счёт цены по Договору осуществляет хранение Товара вплоть до момента передачи его Покупателю.

Покупатель должен оплатить Товар в следующем порядке:

• Покупатель производит расчет за поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания товарной накладной/ универсального передаточного документа (далее – УПД) уполномоченными представителями Сторон, а в случае, если для начала эксплуатации Товара требуется ввод в эксплуатацию и/или испытания и/или пусконаладочные работы и т.п., срок проведения окончательного расчёта исчисляется с даты завершения всех необходимых мероприятий, требуемых для начала эксплуатации Товара.

Платеж производится при представлении оригиналов следующих документов:

1) счёт на оплату и [1] счет-фактура;

2) товарная накладная по форме ТОРГ-12/УПД в 2-х экз.;

3) транспортная накладная /товарно-транспортная накладная

4) товаросопроводительная документация, указанная в пп.3.1.2. Договора;

5) документы, подтверждающие полномочия представителя Поставщика на подписание документов, указанных в настоящем пункте Договора;

6) документы, подтверждающие проведение всех необходимых мероприятий, требуемых для начала эксплуатации Товара (если применимо).

В случае не предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленной документации в соответствии с настоящим пунктом, Покупатель вправе не производить оплату Товара. При этом он не несёт ответственности за нарушение сроков оплаты Товара.

[2] Счет-фактура оформляется в соответствии со ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьНК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета и пр., Поставщик возмещает убытки Покупателя.

Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке, в российских рублях.

Покупатель считается исполнившим свои обязательства по платежам в момент списания суммы соответствующего платежа с корреспондентского счета банка Покупателя.

Поставщик по требованию Покупателя обязан в течение 2 (двух) рабочих дней предоставлять подписанные акты сверки расчетов (далее - акт сверки), составленные на последнее число отчетного месяца либо на текущую дату в 2-х экземплярах, по форме Приложения 3.

Обмен электронными документами. (пункт применяется при условии заключения Сторонами Соглашения об обмене электронными документами).

Стороны подтверждают взаимное согласие на выставление и получение всех следующих электронных документов:

счетов-фактур (корректировочных счетов-фактур), документов об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру), составленных в электронной форме по форматам, утвержденным действующими приказами ФНС России (за исключением электронных документов, составленных по форматам, утвержденным приказами ФНС России от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и № ММВ-7-10/552@);

приложений к электронным документам об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг), передаче имущественных прав, в том числе включающих в себя счет-фактуру (корректировочный счет-фактуру).

Стороны подтверждают, что будут использовать необходимые технические средства, позволяющие принимать и обрабатывать электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной подписью, с учетом выполнения требований по безопасности информации.

Обмен документами между Сторонами предполагает соблюдение всех требований, установленных законодательством Российской Федерацией.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязан:

произвести поставку Товара в соответствии с условиями Договора;

при поставке Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю следующую документацию (далее – принадлежности):

- документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификатов пожарной безопасности, сертификата (или декларации) соответствия (если сертификация товара предусмотрена законодательством РФ));

- технический паспорт на Товар на русском языке и (или) инструкцию пользователя (инструкцию по эксплуатации, хранению и (или) обслуживанию) Товаром на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

- товарную накладную по форме ТОРГ-12/УПД в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика);

- документы, предусмотренные в п.п.4.3., 4.4. (оригиналы);

- иную документацию, предоставление которой совместно с Товаром является обязательным в соответствии с Договором и законодательством РФ.

• • обеспечить надлежащую упаковку и маркировку поставляемого Товара, в соответствии с условиями Договора, требованиями нормативных документов, с целью обеспечения сохранности Товара при перевозке и хранении;
  • с момента получения предписаний и/или претензий от Покупателя устранять все допущенные нарушения условий Договора, в сроки, установленные Покупателем, а если сроки Покупателем не установлены – в сроки, установленные Договором;
  • возместить Покупателю все убытки, вызванные расторжением или неисполнением Договора по вине Поставщика;
  • обеспечить безопасную доставку Товара до Покупателя, при этом транспортное средство должно удовлетворять требованиям обеспечения сохранности перевозимого Товара, одновременно Поставщик при необходимости должен обладать разрешительными документами, позволяющими осуществлять доставку (перевозку) Товара.
  • Начиная с момента заключения Договора и до истечения гарантийного срока на Товар, Поставщик обязуется обеспечивать наличие у себя (а при привлечении субпоставщиков - и у них) всех необходимых действующих профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в связи с исполнением обязательств по Договору.
• Поставщик вправе:
• требовать от Покупателя своевременной оплаты Товара, при надлежащем соблюдении со своей стороны условий и сроков Договора;
• требовать от Покупателя своевременной приемки Товара, поставленного в срок и на условиях, установленных Договором;
• досрочно поставить Товар с предварительного письменного согласия Покупателя;
• Покупатель обязан:
• своевременно производить оплату Товара, поставленного без нарушения Поставщиком условий и сроков Договора;
• принять Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
• Покупатель вправе:
• отказаться от Товара в случае просрочки поставки Товара, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и законодательством без компенсации Поставщику каких-либо затрат и убытков;
• проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Договора;
• при неисполнении Поставщиком требований, указанных в пп.3.1.2., п. 4.1., п. 6.1., приостановить действие Договора или расторгнуть Договор без компенсации Поставщику каких-либо затрат и убытков. В случае приостановления действия Договора возобновление действия Договора осуществляется на основании уведомления Покупателя, направленного в адрес Поставщика;
• осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ. ПРИЕМКА ТОВАРА

Поставляемый Товар должен соответствовать условиям Договора, требованиям нормативной документации, а также требованиям, указанным в согласованной Сторонами Спецификации (Приложение 1) и в Техническом задании (Приложении 2), в которых указывается: наименование (ассортимент и номенклатура) Товара, цена за единицу, общая стоимость Товара (стоимость партии Товара, если предусмотрена поставка Товара отдельными партиями), количество Товара, условия поставки, место поставки, грузополучатель, дополнительные (особые) условия поставки, требования к качеству (комплектности) Товара.

Под партией Товара для целей Договора понимается количество (ассортимент) Товара, поставляемое одновременно, согласно срокам, предусмотренным Техническим заданием (Приложение 2).

Качество Товара удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными законодательством РФ и Договором, подтверждающими качество товара.

• Датой (моментом) поставки, датой (моментом) перехода права собственности на Товар и датой (моментом) перехода риска случайной гибели, повреждения Товара считается дата (момент) передачи Товара Покупателю в месте поставки, указанном в п.1.4., при наличии подписанной уполномоченными представителями Сторонами товарной накладной/УПД, оформленной в двух экземплярах по результатам приемки. С момента передачи Товара Покупателю Товар не считается находящимся в залоге у Поставщика.
• Поставщик в день отгрузки Товара обязан сообщить Покупателю по факсу или электронной почте, указанным в п.14.17., следующие данные: отгрузочные реквизиты Поставщика, наименование, количество и ассортимент Товара, вид транспорта, дату отгрузки, а также направить Покупателю копии следующих документов: паспорта (сертификата) качества согласно требованиям нормативной документации (НД), паспорта безопасности согласно ГОСТу, товарной накладной/УПД, товарно-транспортной накладной (ТТН), счета-фактуры.
• В случае если Товар изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту Поставщик направляет Покупателю следующие документы:

- заверенная копия или учтенный экземпляр стандарта предприятия, по которому поставляется Товар (ТУ, СТП и т.п.) или выписки/выкопировки его отдельных разделов,

- сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, гигиенический, экологический сертификаты и другие сертификаты, если данный Товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ.

• Оригиналы документов, указанных в пп.3.1.2., Поставщик обязан направить вместе с Товаром в адрес Покупателя.
• Поставка Товара без документов, указанных в пп.3.1.2., считается некомплектной и просроченной. Покупатель вправе не оплачивать данный Товар до момента предоставления указанных документов.

Если Товар уже оплачен, Покупатель имеет право потребовать возврата денежных средств, уплаченных за поставку некомплектного Товара. Данное требование Покупателя должно быть исполнено Поставщиком в течение 7 (семи) календарных дней с момента его получения Поставщиком.

• Приёмка Товара по количеству производится Покупателем посредством установленных механизмов определения количества, существующих для данного вида Товара (подсчет, взвешивание, расчетный метод и др.) на основании данных о Товаре, указанных в накладных, приемка по качеству - в соответствии с документами о качестве, условиями стандартов и других норм и правил, существующих для данного вида Товара.

Количество поступившего Товара при приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах.

• При приемке Товара проверяется соответствие данным, указанным в товаросопроводительных документах; проверяется, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие предохранение Товара от повреждения и порчи во время перевозки (укладка, температурный режим и др.), а также производится осмотр по внешнему виду Товара.
• При обнаружении несоответствия количества и/или качества и/или ассортимента, комплектности поставляемого Товара, условиям Договора, Покупатель обязан в срок не позднее следующего дня после обнаружения уведомить об этом Поставщика по факсу или электронной почте, указанным в п.14.17.

Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней после получения извещения от Покупателя направить своего уполномоченного представителя для проведения совместной приемки и оформления акта приемки. О направлении представителя для проведения совместной приёмки Поставщик должен уведомить Покупателя по факсу или по электронной почте в день получения от Покупателя указанного извещения, или в тот же срок должен распорядиться о продолжении приемки Товара Покупателем без его участия.

Представитель Поставщика должен иметь надлежащим образом оформленные полномочия на участие в совместной приемке (подлинник либо заверенная Поставщиком копия доверенности представителя Поставщика остается на хранении у Покупателя (грузополучателя)).

В случае неявки уполномоченного представителя Поставщика в указанный выше срок и/или неполучения от Поставщика уведомления о продолжения приемки без его участия, Покупатель вправе завершить приемку самостоятельно либо с привлечением стороннего юридического лица, либо (на усмотрение Покупателя) в одностороннем порядке с отметкой о неявке уполномоченного представителя Поставщика.

В случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, уведомленного надлежащим образом о необходимости прибытия для приемки Товара, считается, что Поставщик соглашается со всем, что будет изложено в акте приемки и не сможет в дальнейшем ссылаться на отсутствие своей подписи в акте.

Составленный Покупателем односторонний акт будет являться достаточным основанием для возникновения у Покупателя права требовать восстановления (ремонта), замены Товара, доукомплектования Товара, уменьшения покупной цены, либо права Покупателя на отказ от Товара и корреспондирующей обязанности Поставщика выполнить требование Покупателя.

• Покупатель вправе отказаться от Товара (партии Товара) в случаях, предусмотренных законодательством РФ и Договором, в т.ч. когда:

- Товар поставлен в ненадлежащем количестве и/или ненадлежащего качества и/или в ненадлежащей комплектности (в том числе при отсутствии принадлежностей);

- Товар поставлен с нарушением срока поставки.

• Товар, поставленный с недостатками, будет считаться не поставленным в срок, установленный Договором. Отказ Покупателя от Товара (партии Товара) либо части Товара (части партии Товара) равно как и предъявление Покупателем требования об устранении недостатков Товара, о замене, доукомплектовании Товара не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за просрочку поставки.
• Требование Покупателя о замене, доукомплектовании, восстановлении (ремонте) Товара должно быть исполнено Поставщиком в срок, указанный в рекламационном акте, а в случае, если такой срок не установлен – в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления требования.
• Товар, от которого Покупатель отказался, принимается Покупателем на ответственное хранение. Поставщик обязан своими силами и/или своими средствами вывезти Товар в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней со дня заявления Покупателем отказа от принятия Товара.
• Если Поставщик в срок, установленный п.4.13., не распорядится Товаром, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Товар Поставщику за счёт Поставщика. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между возвратом, реализацией и утилизацией.
• Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и/или утилизацией Товара, либо его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком в течение 3 (трех) дней после получения им соответствующего требования от Покупателя. Вырученное от реализации Товара передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.
• Если Договором установлено обязательство Поставщика осуществить монтажные и (или) пуско-наладочные работы, обеспечить шеф-монтаж при монтажных и (или) пуско-наладочных работах, либо обеспечить ввод Товара в эксплуатацию, либо произвести испытания Товара, то приемка Товара по качеству и подписание товарной накладной/УПД осуществляются только после завершения соответствующих работ.

Если в Техническом задании (Приложение 2) предусмотрены дополнительные требования к приемке Товара, а также проведению проверки качества и/или количества Товара, то приемка Товара по качеству и подписание товарной накладной/УПД осуществляются только после завершения соответствующих работ (выполнения дополнительных требований).

• В случае обнаружения в Товаре после его приемки скрытых недостатков, составляется Акт о скрытых недостатках Товара. Составление (оформление) Акта о скрытых недостатках Товара осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные в п. 4.9.
• В Техническом задании (Приложение 2) могут быть предусмотрены дополнительные требования к проведению проверки качества и/или количества Товара.
• Если передаваемые по настоящему Договору оборудование, техническая документация, носители данных, оборудование (электронные вычислительные машины и прочие сопутствующее оборудование) или иная связанная с этим документация будут содержать результаты интеллектуальной деятельности Поставщика или третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, экземпляры программ для ЭВМ, поставляемые в составе оборудования), Покупатель (а также любое лицо, в чьем законном ведении находится оборудование), вправе использовать такие результаты интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации и за ее пределами на протяжении всего времени использования документации/ эксплуатации оборудования, а также в целях эксплуатации объектов в течение всего жизненного цикла службы, ремонта и технического обслуживания оборудования (если применимо) и иных целей, и Поставщик дает заверение об отсутствии препятствий к такому использованию и гарантирует, что данные товары/продукты/документация были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем либо иным лицом с разрешения правообладателя, либо без его разрешения, но при условии, что такое введение в гражданский оборот было осуществлено правомерно. Покупатель вправе без выплаты вознаграждения использовать указанные в данном пункте экземпляры программ для ЭВМ в соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя

УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Упаковка Товара (если она требуется по характеру Товара) должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, а также должна быть пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия экстремальных температур, соли, осадков, открытого хранения и т.п.

В каждое место должен быть вложен упаковочный лист в непромокаемом конверте, в котором указываются: перечень упакованных предметов, их количество, тип (модель), фабричный номер, вес брутто и нетто, номер Договора.

В случае поставки Товара железнодорожным транспортом каждое место должно иметь следующую маркировку несмываемой краской на русском языке: название станции назначения, наименование Грузополучателя, наименование Поставщика, номер места, вес брутто, нетто и другие реквизиты по указанию Покупателя и согласованные с Поставщиком.

• Вся упаковка и маркировка на Товаре должны соответствовать требованиям нормативных актов РФ, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки, с учетом перегрузок и длительного хранения.

Упаковка Товара должна допускать возможность его перевозки автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, неоднократную перегрузку (в том числе, между различными видами транспорта).

• Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
• Упаковка, затаривание, крепление и транспортировка Товара не должны допускать нарушения его целостности, сохранности и внешнего состояния. Упаковка и затаривание должны быть выполнены с расчетом, что Товар будет храниться в условиях открытого хранения, если иное не предусмотрено нормативной документацией хранения Товара.
• В случае передачи Товара Поставщиком без тары и/или упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, Покупатель вправе потребовать от Поставщика затарить и/или упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару и/или упаковку, либо предъявить к нему требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КАЧЕСТВУ, АССОРТИМЕНТУ, КОЛИЧЕСТВУ

Качество, ассортимент и количество поставляемого Товара должны соответствовать условиям Договора, а также соответствовать требованиям, указанным в согласованных Сторонами Спецификации, Техническом задании, в том числе нормативным документам, ГОСТам, стандартам Госкорпорации «Росатом», ТУ и сертификату соответствия выданного изготовителем Товара.

Во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

• Покупатель вправе предъявить дополнительные требования к качеству Товара в Спецификации, Техническом задании, дополнении или приложении к Договору.
• Поставщик несет ответственность за качество поставленного по Договору Товара вне зависимости от того, является Поставщик изготовителем Товара или нет, а также вне зависимости от местонахождения или юрисдикции изготовителя Товара. После удовлетворения претензий Покупателя по качеству Товара Поставщик вправе предъявить регрессные требования к изготовителю Товара.

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Поставщик гарантирует следующее и, при условии использования Товара в соответствии с целевым назначением, данные гарантии сохраняют силу в течение гарантийного срока/срока годности (далее по тексту Договора – гарантийный срок):

- Товар полностью соответствует требованиям Договора, Приложений к нему;

- Товар может использоваться по целевому назначению, а также в целях, предусмотренных Договором, Приложениями к нему;

- Товар не имеет дефектов, в том числе связанных с изготовлением, сборкой, конструкцией, использованными компонентами, деталями, программным обеспечением, материалами и прочим;

- документы, передача которых предусмотрена Договором, являются достаточными для эксплуатации Товара.

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами, подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством РФ.

• На товар устанавливается гарантийный срок (гарантийный период) в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2), который исчисляется с даты приёмки Товара Покупателем по товарной накладной/УПД, если иное не предусмотрено Техническим заданием (Приложение 2), за исключением случаев, если в отношении Товара требуется ввод в эксплуатацию и/или испытания и/или пусконаладочные работы и т.п. В указанных случаях гарантийный срок исчисляется с даты завершения всех необходимых мероприятий, требуемых для начала/ввода эксплуатации Товара, что должно быть подтверждено соответствующими документами.

Покупатель обязан письменно уведомить о недостатках Товара, выявленных в течение гарантийного срока, в разумный срок после их выявления. Недостатки Товара, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются Поставщиком в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя о недостатках, если иной срок не согласован Сторонами.

Если характер недостатков не позволяет устранить их в установленный срок, Поставщик обязан приступить к их устранению и представить Покупателю письменное обоснование требуемого срока. В случае, если Покупатель сочтёт обоснование мотивированным, он сообщает Поставщику о своём согласии на увеличения срока устранения недостатков Товара.

Устранение недостатков осуществляется иждивением Поставщика – из его материалов, его силами и средствами. Если Поставщик не устранил выявленные недостатки в установленный срок, или не приступил к их устранению в установленный в п.7.3. срок, Покупатель вправе устранить выявленные недостатки самостоятельно (в том числе, с привлечением третьего лица) за счёт Поставщика. При этом Покупатель вправе не приступать к самостоятельному устранению недостатков, а реализовать иное право, предоставленное ему Договором или законодательством РФ в случае передачи товара ненадлежащего качества (включая право требовать замены Товара, соразмерного уменьшения покупной цены).

Поставщик обязан компенсировать понесенные Покупателем на устранение недостатков расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования. Устранение Поставщиком недостатков по требованию Покупателя или компенсация расходов не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, причиненных ему передачей товара ненадлежащего качества.

• Ненадлежащее осуществление приемки Товара по качеству не является само по себе основанием, освобождающим Поставщика от ответственности за ненадлежащее качество Товара и (или) за неисполнение гарантийных обязательств.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по Договору, несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством РФ.

Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

В случае недопоставки и/или просроченной поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере двух трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости не поставленного/несвоевременно поставленного Товара за каждый календарный день просрочки при одновременном наличии следующих условий:

а) стоимость не поставленной, недопоставленной части Товара может быть выделена из общей цены Договора (указана отдельно в спецификации, либо может быть рассчитана на основании единичных расценок);

б) использование Товара по целевому назначению возможно без данной части Товара (партии Товара).

Если хотя бы одно из указанных условий отсутствует, указанная в настоящем пункте неустойка рассчитывается исходя из общей цены Договора.

• В случае нарушения Поставщиком сроков устранения дефектов Товара, замены Товара, доукомплектования Товара, не соответствующего условиям Договора (любого из перечисленных сроков), Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от стоимости Товара, требующего восстановления, замены либо доукомплектования, за каждый календарный день просрочки, за исключением случаев, когда база для исчисления неустойки должна быть определена от общей цены Договора по правилам, установленным в п.8.3.
• В случае наступления условия о восполнении недопоставки Товара за пределами срока поставки Товара/срока действия Договора, указанного в п.1.2., которое Стороны специально оговорили, то установленная п.8.3. неустойка также начисляется за период времени после истечения срока поставки Товара/срока действия Договора до фактического исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара.
• В случае просрочки оплаты Товара надлежащего качества, принятого Покупателем, Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере двух трехсотых (2/300) действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченного (не своевременно оплаченного) Товара, но не более 10% от цены Договора. Предусмотренная настоящим пунктом ответственность Покупателя не применяется в случаях, когда неоплата, приостановка или задержка оплаты обусловлена ненадлежащим исполнением Поставщиком условий Договора, в том числе, если Покупателю не предоставлена в полном объеме надлежащим образом оформленная документация (пп.3.1.2.).
• Неустойка не выплачивается Покупателем при просрочке выплаты авансовых платежей (если выплата аванса предусмотрена Договором).
• Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
• Право Стороны на взыскание неустойки является способом защиты гражданских прав и может быть реализовано Стороной в зависимости от ее воли.
• Покупатель вправе удержать из денежных средств, подлежащих уплате Поставщику, суммы любых неустоек и возмещаемых расходов, подлежащие уплате Поставщиком Покупателю в соответствии с Договором и/или на основании норм законодательства, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление о намерении уменьшить сумму платежа на сумму начисленной неустойки/возмещаемых расходов.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения Договора, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Положения настоящего раздела не распространяются на случаи обязательного в соответствии с действующим законодательством раскрытия информации, в частности, по требованию уполномоченных государственных органов. В любом случае, Сторона, которая обязана раскрыть конфиденциальную информацию в соответствии с данным абзацем, обязана незамедлительно до раскрытия такой информации сообщить о требовании о раскрытии информации другой Стороне, и предпринять все меры для проверки обоснованности такого требования о раскрытии конфиденциальной информации.

Настоящим Стороны дают свое согласие на обработку передаваемых в рамках Договора персональных данных представителей Сторон и обязуются обеспечить сохранность персональных данных представителей другой Стороны, предоставленные Стороне в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору.

Поставщик настоящим обязуется использовать конфиденциальную информацию, полученную от Покупателя, исключительно в целях исполнения Договора и не раскрывать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением работников Поставщика, непосредственно участвующих в исполнении Договора.

Конфиденциальная информация может быть доступна только тем сотрудникам (работникам) каждой из Сторон, кому такая конфиденциальная информация необходима в силу их служебных (трудовых) обязанностей. При этом каждая из Сторон обеспечивает соблюдение своими работниками режима конфиденциальности в соответствии с настоящим разделом.

Поставщик не вправе разглашать, передавать, каким-либо иным способом делать известной или давать свое разрешение на использование конфиденциальной информации любым третьим лицам без письменного согласия Покупателя.

• Сторонами признается, что Покупатель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию, связанную с заключением и исполнением Договора, Госкорпорации «Росатом», АО «Гринатом» и своим участникам (акционерам), профессиональным консультантам и аудиторам.
• После окончания поставки Товара для Покупателя Поставщик обязан немедленно возвратить Покупателю или уничтожить все материалы, в которых содержится конфиденциальная информация. Поставщик при этом вправе для целей представления справок, а также для своей внутренней документации централизовано хранить копии, включая электронные копии, подготовленных им материалов (включая Отчёт) в месте, не доступном для посторонних лиц, в соответствии с обязательством о сохранении конфиденциальности, предусмотренным настоящим разделом.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещения властей, террористический акт, экономические и политические санкции, введённые в отношении РФ и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или) прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или Торгово-промышленной палатой РФ или субъекта РФ. Сторона, своевременно не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

Если по прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обстоятельств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий договор заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки и составлен по итогам закупочной процедуры согласно протоколу, указанному в п. 1.5., с учетом преддоговорных переговоров (если применимо).

Поставщик, подписав договор со своей стороны электронной подписью, обязан направить его Покупателю с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки, не позднее срока, установленного в извещении о проведении закупки.

Договор считается заключенным в момент (дату) подписания договора Покупателем с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки.

Если Стороны помимо заключения Договора на электронной торговой площадке подписали Договор на бумажном экземпляре, то в случае обнаружения разночтений и возникновения разногласий, споров и судебного разбирательства, текст Договора, размещенный на электронной торговой площадке, имеет приоритет перед текстом Договора на бумажном экземпляре.

• Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, за исключением случаев одностороннего отказа от исполнения Договора, предусмотренных Договором и законодательством РФ.

Кроме случаев, когда это предусмотрено действующим законодательство РФ, Покупатель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора (как полностью, так и в части) путем направления Поставщику уведомления об одностороннем отказе от Договора:

- при просрочке предоставления (замены) Поставщиком любого предусмотренного Договором обеспечения исполнения обязательств (если предоставление такого обеспечения предусмотрено условиями Договора).

- в случаях, предусмотренных пп.3.4.3.

- при нарушении Поставщиком своих обязанностей, указанных в разделе 3 Договора, а также требований к Товара в соответствии с разделами 5 и 6 Договора.

- в случае неполного предоставления Поставщиком информации или предоставления недостоверной информации о бенефициарах.

- при внесении Поставщика в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- в случае непредоставления Поставщиком информации о включении его самого и (или) лица, подписавшего договор, в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также информации о том, что он контролируется указанными лицами, а также в иных случаях, указанных в п.14.9.

- при просрочке поставки Товара/части Товара/партии Товара/принадлежностей к Товару на 10 (десять) дней и более.

- при нарушении Поставщиком заверений об обстоятельствах, указанных в п.14.8.

Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком от Покупателя уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении.

• В случае расторжения Договора по решению суда в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 (два) года.
• Поставщик обязуется вернуть Покупателю все полученные от Покупателя денежные средства (авансовые платежи) в течение 5 (пяти) календарных дней после получения Поставщиком уведомления Покупателя об отказе от Договора/с даты прекращения действия Договора.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи расторжением Договора.

РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока, установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию, подписанную уполномоченным лицом, с приложением обосновывающих требование документов. Претензия направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии. Ответ на претензию направляется адресату заказным письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

• Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

В случае изменения адреса электронной почты, указанной в п.14.17., Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера, Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьёй 25 Правил Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

• Подсудность (включая третейскую оговорку), применяемая в случае, если Договор заключен между организацией Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные
с его нарушением, заключением, изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с положениями Арбитражного регламента.

В случае изменения адреса электронной почты, указанной в п.14.17., Сторона обязуется незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража», Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

2) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

4) в Арбитражном суде Челябинской области.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В рамках Договора не требуется предоставление Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Противодействие коррупции.

При исполнении Договора Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничества и коррупции.

Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, участники, представители, агенты, а также любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой-либо из Сторон в связи с исполнением Договора, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо условий Договора, если указанные действия нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству или коррупции.

• Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» своих реквизитов.
• В случае изменения указанных в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в РФ и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Договору, но в любом случае не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения этих реквизитов.
• Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.
• Все документы в связи с Договором должны составляться в письменном виде и вручаться Сторонами друг другу под роспись либо направляться по почте письмом с уведомлением о вручении по адресу для корреспонденции в РФ другой Стороны.
• Корреспонденция по Договору влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой она направлена (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).

Корреспонденция считается доставленной, если она:

- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

• Все приложения и дополнительные соглашения к Договору подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью. Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, если они совершены в письменной форме в виде одного документа, подписанного Сторонами, за исключением случаев, когда в соответствии с Договором и правом РФ изменение и/или дополнение Договора возможно в одностороннем порядке одной из Сторон. Стороны признают юридическую силу документов по исполнению, изменению, прекращению Договора, переданных по факсимильной связи/средствам электронной связи в течение 20 дней после передачи. В указанный срок стороны обязуются обменяться оригиналами таких документов, в противном случае их письменная форма считается не соблюденной.
• Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения в том, что:

- Сторона вправе заключать и исполнять Договор, в отношении ее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени Стороны, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Договора от ее имени;

- заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

- Стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе, в соответствии с законодательством РФ или учредительными документами Стороны, включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрению крупной сделки);

- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и исполнения ею Договора.

14.8.1. Исполнение налоговых обязательств по НДС

Поставщик заверяет и гарантирует, что является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с применимым действующим законодательством РФ; все операции Поставщика (в соответствии с предметом договора) в адрес Покупателя, полностью отражаются в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика действующим законодательством.

Поставщик обязуется и гарантирует своевременно отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость, предъявленный Покупателю в составе цены (стоимости) за поставленный Товар в соответствии условиями настоящего договора.

В случае внесения Поставщиком исправлений в ранее выставленные в адрес Покупателя счета-фактуры, (корректировочные счета-фактуры, счета-фактуры-исправления) Поставщик обязуется оперативно уточнять свои налоговые обязательства по НДС.

Поставщик обязан предоставлять по запросу Покупателя информацию о включении им в налоговую отчетность по НДС операций по поставке Товара в адрес Покупателя в соответствии с предметом договора, в том числе выписку из книги продаж за период поставки Товара в соответствии с предметом договора в течение 10 дней со дня получения такого запроса по форме/ в формате, указанной(-ом) в запросе.

Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, понесенные вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере:

- сумм, уплаченных Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщиком в составе цены поставленного Товара, либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер до начисленного НДС;

- сумм НДС, заявленных Покупателем к возмещению, в отношении которых налоговым органом вынесено решение об отказе в возмещении НДС.

• Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируется лицами, включенными в перечень лиц, указанный в постановлении Правительства Российской Федерации от 01.11.2018 №1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22.10.2018 №592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий договор, не включены в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц, действующих от его имени, или лиц, которые его контролируют, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, Поставщик незамедлительно информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте договора, в перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

• Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с адреса электронной почты Поставщика на адрес электронной почты Покупателя, указанные в п.14.17., или переданные Покупателю по акту приема-передачи документации, (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

Требования к форме предоставления сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) размещены на официальном сайте закупок атомной отрасли: http://zakupki.rosatom.ru в разделе «Документы»/ «Нормативные документы по закупочной деятельности атомной отрасли»/ «Единый отраслевой стандарт закупок (положение о закупке) государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»/ «Приложение 15.3 Альбом форм основных документов»/ «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных (форма 1.2)».

При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с законодательством РФ (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, лиц на обработку представленных Сведений Покупателю, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могут быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями Договора в соответствии со ст. 432 ГК РФ.

Если специальными нормами части второй ГК РФ не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное представление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причинённых прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления от Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

Настоящий пункт Договора не применяется для договоров административно-хозяйственного назначения, заключенных в целях обеспечения функционирования Покупателя.

• Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
• Наименования присвоены разделам и пунктам Договора с целью структурирования текста и не влияют на толкование положений.
• Стороны особо оговаривают, что в случае несоответствия между текстом Договора и его приложениями, в том числе Спецификацией (Приложение 1) и Техническим заданием (Приложение 2):

- если приложения не противоречат условиям Договора, то считается, что содержание приложений дополняет и конкретизирует условия Договора;

- если содержание приложений противоречит условиям Договора, приоритет имеют условия Договора.

• Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий Договора в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", ведение которой осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в соответствии с утвержденными Госкорпорацией "Росатом" Едиными отраслевыми методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков" могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств по Договору и (или) убытки, причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к качеству Товара по Договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по Договору и (или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком Товара по Договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов на этапе заключения или исполнения Договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему "Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков", могут быть использованы Покупателем при оценке его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия решения о заключении договора с ним.

• В случае, если Поставщику предоставлены преференции в виде приоритета, предусмотренного положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», Стороны настоящим устанавливают, что в ходе исполнения Договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в Договоре.
• Стороны уведомлены и дают свое согласие на размещение информации о Договоре в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном государственном сайте закупок www.zakupki.gov.ru.

Поставщик обязуется не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания Договора (за исключением спецторгов), дополнительных соглашений и других договорных документов со своей стороны, направить их скан-копии в адрес Покупателя посредством электронной почты в отсканированном виде по эл. адресу, указанному в п.14.17.

В случае если нарушение Поставщиком указанных выше обязательств повлекло за собой несоблюдение Покупателем установленного законодательством порядка ведения реестра заключенных договоров и изменений к ним, и привлечение Покупателя к административной ответственности, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы и убытки, понесенные Покупателем в связи с этим в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего требования Покупателя.

• Для организации процесса информационного обмена по Договору и оперативного взаимодействия Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов будут использоваться следующие каналы связи:

- Посмотреть таблицу с данными

Стороны признают юридическую силу документов по исполнению Договора, переданных по факсимильной связи/средствами электронной связи с соблюдением указанных ниже условий.

Обмен документами и информацией с помощью электронных сообщений (отправление e-mail сообщений, направление сообщения с помощью сети Internet и т.д.) должен осуществляться только с использованием адресов, указанных в настоящем пункте.

Сообщения должны направляться только с одного или нескольких вышеуказанных адресов одной Стороны на один или несколько указанных адресов другой Стороны. В случае, если реквизиты направляемого документа предусматривают наличие подписи и/или печати направляющей Стороны, документ направляется в виде скана-копии с соответствующей подписью и/или печатью.

Стороны подтверждают, что направление сообщений, как это предусмотрено настоящим пунктом Договора, позволяет однозначно и достоверно установить, что документ исходит от соответствующей Стороны по Договору.

Стороны устанавливают, что документы и информация, полученные в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, могут использоваться в качестве письменных доказательств в суде, как это предусмотрено п. 3 ст. 75 АПК РФ. Для использования в качестве письменного доказательства, Сторона, ссылающаяся на такое сообщение/документ/информацию, распечатывает сообщение и вложения, скрепляет подписью уполномоченного лица и печатью, после чего предоставляет в суд или заинтересованному лицу.

• После подписания Договора все предыдущие письменные и устные договоренности относительно предмета Договора считаются аннулированными и теряют силу.
• Во всем остальном, что не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются правом РФ.
• Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение 1 – Спецификация.

Приложение 2 – Техническое задание.

Приложение 3 – Форма Акта сверки взаиморасчетов.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Договору

№ ___________________ от «______» _________г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Договору

№________________ от «_____» __________г.

Техническое задание

На поставку асбестотехнических и резинотехнических изделий для нужд филиала АО "РИР" в г. Озерске

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Посмотреть таблицу с данными

Если ссылочный документ (ГОСТ, ТУ, ФЗ) заменен (изменен) или отменен рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» или будет окончено его действие в период исполнения договора, необходимо при поставке товара/выполнении работ/оказании услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием, следует руководствоваться актуальными нормативными документами.

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер по ремонту ТТЦ _ ­­­­­ _____________/ Хидиятуллина Е. Ю./

(подпись)

Приложение №1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

* Поставка аналогичного Товара (эквивалента) допускается при полном соответствии техническим характеристикам, изложенным в Приложении № 1 настоящего Технического задания, а также при соблюдении всех условий настоящего Технического задания.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер.

Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, производителя, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты).

** Объёмы Товара, подлежащие поставке, могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя при каждой партии, но не более +/- 5 % от заявленного количества Товара, при условии, что общий объем поставки Товара будет соответствовать заявленному объему на момент отгрузки последней партии Товара или увеличится/уменьшится не более +/-5% от общего объема Товара.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору

№ ______________ от «______» _________г.

ФОРМА АКТА СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

- Посмотреть таблицу с данными

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1) (наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

- Посмотреть таблицу с данными

Исключается в случае, если контрагент не является плательщиком НДС ↑

Исключается в случае, если контрагент не является плательщиком НДС ↑

Технические_характеристики

1

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

АО «РИР» в г. Озерске

_____________И. П. Савельев

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки

Поставка асбестотехнических и резинотехнических изделий для нужд филиала

АО "РИР" в г. Озерске

ГПЗ № 21926/45

Озерск

2022

2

Техническое задание

На поставку асбестотехнических и резинотехнических изделий для нужд филиала

АО "РИР" в г. Озерске

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) Товара

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и

эксплуатационным материалам

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных

документов при поставке Продукции

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

3

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Поставка асбестотехнических и резинотехнических изделий для нужд филиала АО

"РИР" в г. Озерске в соответствии с Приложением 1 Спецификация.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2022 года, не бывшим

в употреблении, не восстановленным, отвечать стандартам безопасности и качества в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Запрещается поставка

товара, снятого с производства, выставочных образцов. Товар должен быть свободен от

прав третьих лиц. Товар должен обладать сертификатами и прочими необходимыми

документами, позволяющими его использование по назначению на территории

Российской Федерации.

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в

другие группировки.

22.19.40.110 Ленты конвейерные резинотканевые.

28.29.23.120 Уплотнения механические.

22.19.20.120 Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде

нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей.

23.99.11.130 Изделия из смесей на основе хризотила.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный перечень асбестотехнических и резинотехнических изделий предназначен

в качестве материала для герметизации, звукоизоляции, теплоизоляции и

электроизоляции деталей и поверхностей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон колебания температуры в процессе эксплуатации, от -25˚C до +40˚C

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики

(потребительские свойства) Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным

ГОСТ и/или ТУ, указанным в Приложении №1 к Техническому заданию.

Подраздел 4.2. Требования к электропитанию

Не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Не предъявляются.

Подраздел 4.4. Требования к надежности

Гарантированный срок эксплуатации в соответствии с техническим паспортом на

асбестотехнические и резинотехнические изделия, но не менее 12 месяцев с момента

приемки Товара.

4

Подраздел 4.5. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным

материалам

1. Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не ранее 2022 года

выпуска.

2. Подрядчик обязан передать Заказчику оригиналы или заверенные копии

технических паспортов, сертификатов качества, сертификатов соответствия

Техническому Регламенту Таможенного Союза на применяемые материалы до

передачи их в работу.

3. Качество АТИ и РТИ должно соответствовать государственным стандартам,

техническим условиям, техническим регламентам.

4. Все изделия должны проходить комиссионный входной контроль в соответствие с

Инструкцией об организации и проведении входного контроля, принятой в филиале

АО «РИР» в г. Озерске.

Подраздел 4.6. Требования к маркировке

Маркировка

поставляемого

Товара

должна

однозначно

позволять

идентифицировать Товар, а также соответствовать требованиям эксплуатационной

документации.

Транспортная маркировка по ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов».

Маркировка должна соответствовать требованиям Технического регламента

Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011.

Подраздел 4.7. Требования к упаковке

Требованием к таре (упаковке) должно обеспечивать сохранность товара и

предотвращение его порчи, повреждения при транспортировке и хранении.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу или утрату Товара до

приемки его Государственным заказчиком вследствие некачественной упаковки,

транспортировки или несоблюдения инструкции по хранению.

Вся упаковка и маркировка на Товаре должны соответствовать требованиям

нормативных актов РФ, стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и

требованиям для тары, упаковки и (или) маркировки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка товара осуществляется через входной контроль.

Входной контроль проводится с целью:

а) проверки количества и качества ТМЦ, оценки их соответствия требованиям договора,

ТР ТС, ТУ, ГОСТ и другим нормативным документам, определяющих безотказность,

долговечность и безопасность их эксплуатации.

б) получения исходных данных для сравнительной оценки состояния при последующем

эксплуатационном контроле.

в) оказания, при необходимости, воздействия на поставщика путём рекламационной

работы для обеспечения или выполнения договорных условий, замены бракованной,

некондиционной продукции (объектов контроля) и (или) компенсации понесённых

Заказчиком финансовых, материальных затрат, вызванных низким качеством

(несоответствием нормативным документам) поставленной продукции (объектов

контроля).

Входной контроль осуществляет комиссия по входному контролю, состав которой

определяется приказом Заказчика.

Входной контроль проводится в течение 5 дней со дня поступления продукции на

склад Филиала.

5

При обнаружении несоответствия количества и/или качества и/или ассортимента,

комплектности поставляемого товара, покупатель обязан в срок не позднее следующего

дня после обнаружения уведомить об этом поставщика по факсу или электронной почте.

Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней после получения извещения от покупателя

направить своего уполномоченного представителя для проведения совместной приемки

и оформления акта приемки. О направлении представителя для проведения совместной

приёмки поставщик должен уведомить покупателя по факсу или по электронной почте

в день получения от покупателя указанного извещения, или в тот же срок должен

распорядиться о продолжении приемки товара покупателем без его участия.

Представитель поставщика должен иметь надлежащим образом оформленные

полномочия на участие в совместной приемке (подлинник либо заверенная

поставщиком копия доверенности представителя поставщика остается на хранении у

покупателя (грузополучателя).

В случае неявки уполномоченного представителя поставщика в указанный выше

срок и/или неполучения от поставщика уведомления о продолжении приемки без его

участия, покупатель вправе завершить приемку самостоятельно либо в одностороннем

порядке с отметкой о неявке уполномоченного представителя Поставщика.

В случае отсутствия уполномоченного представителя поставщика, уведомленного

надлежащим образом о необходимости прибытия для приемки товара, считается, что

поставщик соглашается со всем, что будет изложено в акте приемки и не сможет в

дальнейшем ссылаться на отсутствие своей подписи в акте.

Составленный покупателем односторонний акт будет являться достаточным

основанием для возникновения у покупателя права требовать восстановления (ремонта),

замены товара, доукомплектования товара, уменьшения покупной цены, либо права

покупателя на отказ от товара и корреспондирующей обязанности поставщика

выполнить требование покупателя. Организуется претензионная работа.

Объекты контроля с выявленными несоответствиями принимаются на

ответственное хранение на склад Филиала. Поставщик извещается о выявленных

несоответствиях официальным письмом.

Поставка товара без подлинных сопроводительных документов считается

некомплектной. Покупатель вправе не оплачивать данный товар до момента

предоставления указанных документов.

Претензии по количеству и качеству товара, определенные во время проведения

входного контроля в соответствии с процедурой качества, предъявляются в течение 10

(десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес

Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия),

количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества,

удостоверяющего данную партию.

Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты

получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара, произвести замену

указанного товара на аналогичный.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке Товара

Поставщик обязан вместе с товаром передать Покупателю следующие документы:

- документы, удостоверяющие качество Товара (оригинал сертификата качества)

согласно требованиям НД;

- счёт, счёт–фактуру, (если поставщик является плательщиком НДС);

- товарную накладную (ТОРГ–12/УПД) в 2–х экз.;

- товарно–транспортную накладную в 2–х экз.;

- копии всех сертификатов, имеющихся на изделие;

- техническая документация (паспорт);

- гарантийный талон (только если не является частью паспорта);

6

- иную документацию предусмотренную действующим законодательством.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставляемый товар транспортируется транспортом всех видов в крытых

транспортных средствах и в контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов,

действующими на транспорте данного вида, обеспечивая сохранность товара.

При погрузке и выгрузке должны соблюдаться требования надписей, указанных на

транспортной таре.

Ответственность за надежность и достаточность упаковки несет Поставщик.

Доставка товара производится силами и за счёт средств Поставщика до места

поставки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Места складирования, хранения, а также тара, упаковка должны соответствовать

условиям, обеспечивающим сохранность Товара.

Товар должен храниться только в упаковке, выполненной изготовителем, в

закрытом, отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре +5˚ С до +20˚ С

и относительной влажности▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть%. Не допускается образование инея, замерзания.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок должен исчисляться с момента передачи товара Покупателю по

товарной накладной (ТОРГ-12) и составлять не менее 12 месяцев. Поставщик должен

гарантировать качество товара в течение гарантийного срока и обязуется заменить

некачественный товар в течение 10 рабочих дней с момента предъявления требования

Покупателем.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Упаковка Товаров должна быть изготовлена из экологически чистых материалов,

не наносящих вред окружающей среде, которые могут быть сданы на пункты

переработки вторичного сырья.

Поставляемые АТИ и РТИ не должны содержать в составе вредных материалов и

веществ, требующих специальных методов утилизации. Товары не должны оказывать

негативное воздействие на окружающую среду в процессе эксплуатации и превышать

значений, установленных действующим законодательством и нормативными

документами в области охраны окружающей среды.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

7

Товар должен отвечать требованиям безопасности в течение всего срока службы.

Требования по безопасности должны быть определены производителем Товара в

технической документации (инструкция по эксплуатации), поставляемой вместе с

товаром.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество товара должно обеспечивать её безотказную работу в течение

гарантийного срока при условии соблюдения условий эксплуатации, установленных

заводом-изготовителем.

Качество, ассортимент и количество поставляемого Товара должны

соответствовать условиям Договора, а также соответствовать требованиям, указанным

в согласованных Сторонами Спецификации, Техническом задании, в том числе

нормативным документам, ГОСТам, стандартам Госкорпорации «Росатом», ТУ и

сертификату соответствия выданного изготовителем Товара.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество, место и срок поставки продукции указаны в Приложение №1 к

Техническому заданию.

Поставщик заблаговременно, но не позднее двух рабочих дней до момента

поставки, информирует о поставке товара с указанием номера автомобиля, его марки

или № вагона/платформы, № железнодорожной накладной, Ф.И.О. водителя и лица

сопровождающего товар и их паспортных данных.

В случае производственной необходимости, сроки поставки отдельных партий

товара (при условии соблюдения предельных сроков поставки, предусмотренных

Техническим заданием) могут быть скорректированы Заказчиком, с предварительным

(не менее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты поставки) уведомлением

Поставщика по эл. почте.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся документация (товарная накладная, счет-фактура, паспорта, сертификаты,

руководство по эксплуатации, передаваемая Покупателю вместе с товаром, должна быть

выполнена на русском языке, на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

Сокращение

1

АО «РИР»

2

ГОСТ

Расшифровка сокращения

Акционерное общество «Русатом Инфраструктурные

решения».

Государственный стандарт

8

3

ТУ

Технические условия

4

НД

Нормативная документация

5

ТМЦ

Товарно-материальные ценности

6

ТР ТС

Технический регламент Таможенного союза

7

АТИ

Асбестотехнические изделия

8

РТИ

Резинотехнические изделия

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

1

Наименование приложения

Спецификация

Количество

листов

8

Если ссылочный документ (ГОСТ, ТУ, ФЗ) заменен (изменен) или отменен рамках

реализации механизма «регуляторной гильотины» или будет окончено его действие в период

исполнения договора, необходимо при поставке товара/выполнении работ/оказании услуг в

соответствии с настоящим Техническим заданием, следует руководствоваться актуальными

нормативными документами.

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер по ремонту ТТЦ _ _____________/ Хидиятуллина Е. Ю./

(подпись)

9

Приложение №1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п

1.

Наименование

*Масса ремонтная резиновая

Elastosal SPM 1кг Unitec

Helmsdorf

*Резина сырая ГХ-2566 ТУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9

2.

3.

Лента конвейерная 2ШМ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,5-3,5-Г-2

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГОСТ, ТУ

НД

производителя

Основные тех. характеристики

Плотность: не менее 1,3 г/см³

Термостойкость: от 130°С,

кратковременно до 150°С

Ед. изм.

Кол-во

шт

20

Исполнение: каландрованная

Условная прочность при растяжении

не менее н/м 13,0 МПа

Относительное удлинение при

разрыве не более н/м 500%

Твердость по Шору А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьед.Шора

А

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть59 Рабочая температура °С -30 — +100

Состав резиновых смесей:

НД

производителя каучук, стабилизаторы, наполнители,

агенты вулканизации,

пластификаторы.

В качестве мягчителейпластификаторов используются

растительные масла, воск,

стеариновая кислота, смолы (хвойная

и каменноугольная), канифоль.

Толщина не менее 2 мм.

**кг

100

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**м

100

Срок

поставки

Место

поставки

В течении 60

календарных

дней

после

заключения

договора

Челябинская

об. Озерский

ГО,

п.

Новогорный,

ул. Ленина, 1

10

4.

Лента конвейерная 2М▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-М-РБ ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**м

100

5.

Набивка сальниковая АП

8х8мм ГОСТ 5152

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

6.

Набивка сальниковая АП

10х10мм ГОСТ 5152

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

7.

Набивка сальниковая АП

13х13мм ГОСТ 5152

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

8.

Пластина техническая 2Н-IМБС-С-2 ГОСТ 7338

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

5

9.

Пластина техническая 1Н-IТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

10

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

30

**кг

64

**кг

53

Пластина техническая 1Н-I-

10. ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338

*Лист электроизоляционный

ИРП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьх800х1500 ТУ

38.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

11.

*Пластина ИРП-1233

12. 3х1000х2500 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95

ТУ 38.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

НД

производителя

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95

НД

производителя

**кг

**кг

Толщина – не менее 2 мм

Ширина – не менее 800 мм

Длина – не менее 1500 мм

Температура эксплуатации: от минус

55°С до 100°С

Рабочая среда: воздух, масло

трансформаторное, конденсаторное

масло.

Толщина – не менее 3 мм

Ширина – не менее1000 мм

Длина – не менее 2500 мм

65

65

11

*Пластина ИРП-1233

4х1000х2500 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95

НД

производителя

13.

*Пластина ИРП-1233

5х800х2500 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95

Температура эксплуатации: от минус

55°С до 100°С

Рабочая среда: воздух, масло

трансформаторное, конденсаторное

масло.

Толщина – не менее 4 мм

Ширина – не менее 1000 мм

Длина – не менее 2500 мм

Температура эксплуатации: от минус

55°С до 100°С

Рабочая среда: воздух, масло

трансформаторное, конденсаторное

масло.

Толщина – не менее 5 мм

Ширина – не менее 800 мм

Длина – не менее 2500 мм

Температура эксплуатации: от минус

55°С до 100°С

Рабочая среда: воздух, масло

трансформаторное, конденсаторное

масло.

**кг

54

**кг

108

14.

ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95

НД

производителя

Пластина техническая 1Н-I15. МБС-С-2 ГОСТ 7338

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

129

Пластина техническая 1Н-I16. МБС-С-3 ГОСТ 7338

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

36

17. МБС-С-4 ГОСТ 7338

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

69

Пластина техническая 1Н-I18. МБС-С-5 ГОСТ 7338

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

10

Пластина техническая 1Н-I-

12

Пластина техническая 1Н-I19. МБС-С-10 ГОСТ 7338

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

60

Пластина техническая 1Н-I20. МБС-С-6 ГОСТ 7338

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

Пластина трансформаторная

21. УМ Рулон 10х1200х5000

ГОСТ 12855

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

Пластина трансформаторная

22. УМ Рулон 12х1200х5000

ГОСТ 12855

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

27

Пластина трансформаторная

23. УМ Рулон 8х1200х5000 ГОСТ

12855

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

30

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

30

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

60

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

29,6

Пластина техническая 1Н-I-

24. ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338

Пластина техническая 1Н-I-

25. ТМКЩ-С1-5 ГОСТ 7338

Пластина техническая 2Н-I-

26. МБС-С-10 ГОСТ 7338

Пластина техническая 2Н-I-

27. МБС-С-6 ГОСТ 7338

Паронит ПОН

28. 1.5х1500х1500мм ГОСТ 481

13

Паронит ПОН 2х1500х1770мм

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

83,3

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

134,9

Паронит ПОН-Б

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

30

Паронит ПОН-Б

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

50

Паронит ПА 3х1500х1700мм

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

50

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

45

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

16,4

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

30

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

50

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

100

29. ГОСТ 481

Паронит ПОН 4х1500х3000мм

30. ГОСТ 481

31. 5х1500х3000мм ГОСТ 481

32. 3х1600х1600мм ГОСТ 481

33. ГОСТ 481

Паронит ПОН-Б

34. 2х1600х1600мм ГОСТ 481

Паронит ПМБ 1х1500х1800мм

35. ГОСТ 481

Паронит ПМБ

36. 1.5х1500х1800мм ГОСТ 481

Паронит ПМБ 2х1500х1800мм

37. ГОСТ 481

Набивка сальниковая АП

38. 16х16мм ГОСТ 5152

14

Набивка сальниковая АГИ

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

50

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

50

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

120

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

119

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

10

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

46. 18х18мм ГОСТ 5152

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

Набивка многослойного

47. плетения марки АПР-31 20х20

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

39. 10х10мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АГИ

40. 13х13мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АПР

41. 14х14мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АПР

42. 19х19мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АП-31

43. 28х28мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АП-31

44. 6мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АПР-31

45. 16х16мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АПР-31

Набивка сальниковая АПР-31

48. 22х22мм ГОСТ 5152

15

Набивка сальниковая АФТ

49. 14х14мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АФТ

50. 16х16мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АФТ

51. 18х18мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АФТ

52. 20х20мм ГОСТ 5152

Набивка сальниковая АФТ

53. 22х22мм ГОСТ 5152

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

30

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

30

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

**кг

40

* Поставка аналогичного Товара (эквивалента) допускается при полном соответствии техническим характеристикам, изложенным в

Приложении № 1 настоящего Технического задания, а также при соблюдении всех условий настоящего Технического задания.

Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в конкурсной документации на товарные знаки, знаки

обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование производителя, носят лишь

рекомендательный, а не обязательный характер.

Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные

наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, производителя, при условии, что произведенные замены совместимы

между собой, по существу равноценны (эквиваленты).

** Объёмы Товара, подлежащие поставке, могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя при каждой партии, но не

более +/- 5 % от заявленного количества Товара, при условии, что общий объем поставки Товара будет соответствовать заявленному объему

на момент отгрузки последней партии Товара или увеличится/уменьшится не более +/-5% от общего объема Товара.

Технические_характеристики

Акционерное общество

«Русатом Инфраструктурные решения»

(АО «РИР»)

Филиал в г. Озерске

Руководителю предприятия

а/я 218, ул. Ленина, д. 1, г. Озерск,

п. Новогорный, Челябинская обл.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон (коммерческая служба)

(35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон/факс (35▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

E-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9480

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

№

На №

от

О запросе технико-коммерческого

предложения

Филиал АО «РИР» в г. Озерске в 2023 году планирует провести закупку в

соответствии с 223-ФЗ и Единым Отраслевым Стандартом Закупки (ЕОСЗ)

поставка асботехнических и резинотехнических изделий для нужд филиала АО

"РИР" в г. Озерске.

Поставка товара должна быть в полном объеме, в соответствии с

Техническим заданием (Приложение № 1).

Поставка Товара осуществляется силами и средствами поставщика до склада

грузополучателя по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный,

ул. Ленина, 1.

Сроки поставки: в течение 60 календарных дней с момента заключения

договора.

Покупатель производит оплату за поставленный Товар в течение 7 (семи)

рабочих дней с даты подписания товарной накладной/ универсального

передаточного документа (далее – УПД) уполномоченными представителями

Сторон.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы (с НДС,

без НДС) и общая цена договора на условиях, указанных в запросе.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечёт за собой

возникновения каких-либо обязательств заказчика.

Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 60ти календарных дней с даты подачи предложения.

2

Просим Вас в течение 7 рабочих дней рассмотреть и направить коммерческое

предложение на выполнение работ на адрес электронной почты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложение:

1. Техническое задание Приложение 1

2. Форма коммерческого предложения Приложение 2

Начальник ОМТиСО

Кривоногова Людмила Андреевна

(49▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб.6034

А.Н.Дымникова