Тендер - Поставка дезинфицирующих средств для ОГАУЗ "Стрежевская ГБ" №240818345

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.10#2rev179277c6

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.10#2rev179277c6

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

проект

Договора поставки №

г. Стрежевой «___» _________ 202__ г.

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Стрежевская городская больница» (ОГАУЗ «Стрежевская ГБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании _________, с одной стороны,

_________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», путем проведения неконкурентной закупки в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства , заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить дезинфицирующие средства для ОГАУЗ «Стрежевская ГБ», (далее – Товар), в количестве, ассортименте, по ценам, согласованным сторонами в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется произвести оплату за поставленный Товар.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет _________ рублей ______ копеек.

2.2. Цена договора включает в себя: стоимость товара, стоимость расходных материалов, транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, а также налоги и другие обязательные платежи, установленные законодательством РФ, в том числе страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком по факту поставки партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной, на основании предоставленного Поставщиком счета на оплату, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика, указанного в настоящем договоре, в следующем в течение 7 рабочих дней. Датой оплаты является день списания денежных средств с расчётного счета Заказчика.

3. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д.1.

3.2. Сроки (периоды) поставки товара: в течение 15 календарных дней с момента получения заявки Заказчика.

3.3. Поставка товара, должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к договору), условиями договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. Поставщик организует отгрузку, транспортировку и разгрузку товара с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность качества товара, его свойств и характеристик, безопасность товара и исключение возможности загрязнения, пропитывания посторонними запахами, повреждения и порчи товара.

3.4.1. Отгрузка товара должна производиться силами за счет средств Поставщика.

3.4.2. Транспортировка товара должна осуществляться Поставщиком видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка данного вида товара.

3.4.3. Разгрузка товара в месте поставки должна производиться силами и средствами Поставщика в присутствии представителя Заказчика.

3.5. Поставщик при передаче товара обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- товарную накладную;

- счет и/или счет-фактуру,

а также документы по качеству и безопасности товара:

- копию регистрационного удостоверения;

- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации);

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства РФ, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.

- информацию о производителе товара, а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке товара считается неисполненным. При этом Поставщик несет ответственность, предусмотренную п. 7.4. договора, а товар не подлежит приемке до момента исполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 3.5. договора.

3.6. Обязательства Поставщика, предусмотренные п. 1.1. договора, считаются выполненными с даты передачи Заказчику товара в полном объеме, передачи в полном объеме документов, указанных в п. 3.5. договора, и подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний.

3.7. Право собственности на товар, риск случайной гибели, порчи и/или повреждения товара переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной без замечаний.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.

4.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 3.5. договора.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по договору.

4.1.4. Направлять мотивированный отказ при неподписании товарной накладной по результатам приемки поставленного товара.

4.1.5. Пользоваться иными установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный товар, при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию товара, условиям договора.

4.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по договору.

4.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки товара, в рамках договора.

4.3.3. Пользоваться иными установленными договором и законодательством Российской Федерации правами.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, в соответствии с условиями договора и приложениями к нему. Обеспечить исполнение гарантийных обязательств в течение гарантийного срока товара в соответствии с действующим законодательством, в сроки, установленные Заказчиком.

4.4.2. Предоставить документы, указанные в п. 3.5. договора.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе, о сложностях, возникающих при исполнении договора в порядке, указанном в п. 12.3. договора.

4.4.4. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по договору.

4.4.5. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и договором.

5. КАЧЕСТВО и Безопасность товара. упаковка и маркировка товара. КАЧЕСТВО и безопасность

5.1. Качество и безопасность товара, технические, качественные характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики, и показатели товара должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к договору), условиям договора и действующему законодательству Российской Федерации, в том числе требованиям к качеству и безопасности, установленным:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;

Товар должен отвечать требованиям к безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Товар должен быть зарегистрирован, как разрешенный к применению на территории Российской Федерации.

5.2. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) товара, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, ГОСТ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. Упаковка (тара) товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАР

6.1. Заказчик осуществляет приемку товара в течение 2 (Двух) рабочих дней.

6.2. Приемка поставленного товара включает в себя следующие этапы:

- проверка товара на соответствие условиям договора, Спецификации (Приложение 1 к договору);

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п. 3.5. договора;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если товар поставляется в упаковке (таре)).

6.3. Для проверки поставленного товара, в части соответствия условиям договора Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 5 (Пять) рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов сроки приемки увеличиваются на количество дней просрочки.

6.4. В случае обнаружения недостатков (по количеству, качеству и иных недостатков товара, объему, качеству, иных недостатков услуг), Заказчик извещает Поставщика не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Поставщику под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Поставщику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________. Номером для направления извещений является: ___________.

6.5. Поставщик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.6. По окончании приемки товара Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня подписывает товарную накладную либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В случае обнаружения несоответствия товара условиям договора товарная накладная не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

6.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами), указанными в договоре.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по день фактического исполнения обязательства (включительно). Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора.

7.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

7.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ Договора

9.1. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

9.1.1. сроки исполнения договора, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

9.1.2. цену закупаемого товара (договора):

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Заказчик вправе принять решение о расторжении договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему заключить договор с Заказчиком.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п. 10.1. договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.4. Неизвещение, либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 10.3. договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

11. гарантийный срок и объем предоставления гарантий качества товара

11.1. Гарантийный срок товара должен составлять не менее срока действия гарантии Производителя товара.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения договора и действует по 31 декабря 2023 года (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.

12.3. Документооборот в рамках договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках договора не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

12.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по такому договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях в соответствии с Положением о закупке, утвержденного Заказчиком.

12.6. Все приложения к договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями договора, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в договоре.

При изменении у Поставщика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по договору Поставщик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по договору будут считаться сведения, указанные в договоре.

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Приложение № 1

к проекту договора поставки

№ ____________

от «___»__________202__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

И.о главного врача областного государственного

автономного учреждения здравоохранения

«Стрежевская ГБ»

______________________ И.В.Полонянкин

« 09 » марта 2023 г.

М.П.

Извещение

о неконкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к настоящему извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 2

к извещению

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Сибирский федеральный округ, Томская облМесто поставки (адрес):Томская обл, г Стрежевой, ул Строителей, д 1
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 09.03.2023 по 13.03.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется