Тендер - Материалы для монтажа системы видеонаблюдения в соответствии с условиями проекта государственного контракта №240813876

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ЕТ_с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 - копия ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Требования, предъявляемые к участникам закупки и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками такой закупки:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
11.1) участник закупки не является иностранным агентом.
Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные пп. «а» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

проект ГК материалы для видеонаблюдения ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

Государственный контракт №______

ИКЗ:_____________________________________

д. Крюки 1 «____» ___________ 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (Заказчик), выступая от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, в лице начальника Гудкова Игоря Сергеевича, действующего Устава, с одной стороны, и

_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________, действующего на основании _________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны» в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке материалов для монтажа системы видеонаблюдения (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего Контракта и согласно Спецификации на поставку Товара (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, безопасен для окружающей среды и здоровья человека.

Цена Контракта и порядок расчётов

2.1. Общая цена Контракта составляет _________ (___________) руб. ____ коп, в т.ч. НДС /без НДС.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.

Источник финансирования контракта: средства федерального бюджета 2023 года.

Вид расхода-244.

Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара на указанных в настоящем Контракте условиях, а также расходы Поставщика на уплату пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей, на перевозку (доставку).

2.3. Государственный заказчик производит оплату за поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки Государственным заказчиком всего предусмотренного настоящим контрактом товара, которая оформляется актом приемки товара, подписанным обеими сторонами настоящего контракта и получения Государственным заказчиком от Поставщика подписанного со стороны Поставщика акта приемки товара в соответствии с п. 3.8 настоящего Контракта. Оплата товара производится Государственным заказчиком на основании переданных Поставщиком Государственному заказчику накладных на поставленный товар, счета (УПД), счета фактуры, документов подтверждающих качество товара (ГОСТ, ТУ, СТО) и акта приемки товара подписанного Государственным заказчиком.

2.4. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.5. Обязательство Государственного заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

2.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика.

2.7. Государственный заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

3. Срок и условия поставки и приемки товара

3.1. Поставка предусмотренного настоящим контрактом товара осуществляется Поставщиком Государственному заказчику с момента заключения настоящего контракта в течение 10 (десяти) рабочих дней.

3.2. Поставщик осуществляет поставку товара на склад Государственного заказчика расположенный по адресу: Российская Федерация, Псковская область, Островский район, д. Крюки-1, склад ФКУ ИК-2 УФСИН России по Псковской области по рабочим дням (понедельник – четверг) с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, в пятницу – с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (время московское). Доставка товара на вышеуказанный склад осуществляется силами, средствами и за счет Поставщика.

3.3. Тара и упаковка товара является не возвратной и ее стоимость включена в стоимость поставляемого по настоящему контракту товара.

3.4. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику в момент его непосредственного получения Государственным заказчиком.

3.5. Каждый факт получения Государственным заказчиком товара подтверждается товарными накладными, подписываемыми представителем Государственного заказчика в момент получения товара.

3.6. Для проверки поставляемого товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3.7. Если в ходе приемки товара обнаружатся нарушения условий Контракта о качестве и количестве товара, Государственный заказчик направляет Поставщику соответствующее уведомление в письменной форме в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения недостатков. При получении вышеуказанного уведомления Государственного заказчика Поставщик в течение 2 (Двух) дней с момента получения уведомления обязуется силами, средствами и за счет Поставщика устранить выявленные недостатки (произвести допоставку недопоставленного товара, произвести замену товара ненадлежащего качества).

3.8. При отсутствии нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта о качестве и количестве поставляемого товара, окончательный результат приемки поставленного товара по настоящему Контракту оформляется двусторонним актом сдачи-приемки товара Государственному заказчику. Государственный заказчик в течении 3-х дней после получения всего товара предусмотренного настоящим Контрактом и осуществления всех действий по приемке товара и после получения от Поставщика всех документов, оформляющих поставку товара предусмотренных настоящим Контрактом при отсутствии претензий к Поставщику, оформляет в двух экземплярах акт сдачи-приемки товара, подписывает его со своей стороны и направляет Поставщику. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан подписать акт приема-передачи товара и в течение одного рабочего дня вернуть один экземпляр в адрес Государственного Заказчика.

Срок приемки поставляемого по настоящему контракту товара составляет 5 дней с момента получения поставленного товара Государственным заказчиком.

4.1. Тара (упаковка):

4.1.1 Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

4.1.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

4.1.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

4.1.4. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Государственный заказчик обязуется:

5.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара в соответствии с Контрактом.

5.1.2. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

5.1.4. Осуществлять контроль за целевым использованием Поставщиком бюджетных ассигнований, выделенных на оплату поставок товара.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара по количеству и качеству.

5.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.2. Государственный заказчик имеет право:

5.2.1. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных документах, и настоящем Контракте, своевременного устранения выявленных недостатков.

5.2.2. Выполнять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.3. Поставщик обязуется:

5.3.1. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке, о дате отгрузки товара.

5.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, в том числе о техническом регулировании, нормативных документов, и условиям Контракта.

5.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

5.3.4. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в Контракте.

5.3.5. Передать Государственному заказчику товар с относящейся к нему документацией.

5.3.6. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных Контракта.

5.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4. Поставщик вправе:

5.4.1. Требовать своевременную оплату за поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2. Досрочно исполнить обязательства по Контракту (при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой продукции).

5.4.3. Выполнять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств являются обстоятельства непреодолимой силы, включая наводнения, пожары, землетрясения, прочие природные бедствия, эпидемии, катастрофы, забастовки, войну или военные действия, изменение законодательства, регулирующего необходимые условия настоящего Контракта, и иные, то есть чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, наступившие после заключения Контракта, которые соответствующая Сторона Контракта не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. В этом случае срок исполнения обязательств продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и преодоления их последствий.

6.2. Сторона, у которой отсутствует возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту в силу указанных обстоятельств, обязана известить другую Сторону о наступлении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия этих обстоятельств немедленно, но не позднее пяти дней с даты их наступления и (или) прекращения действия. Факты наступления и (или) прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, содержащиеся в извещении, должны быть подтверждены документально.

6.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на какое-нибудь из указанных обстоятельств в качестве основания, освобождающего ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.

Ответственность Сторон 1
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами договорных обязательств, стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
7.6. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
7.8. В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате поставщику (подрядчику, исполнителю) за оказанные им услуги. Заявление о зачете направляется в течение 3 (трех) рабочих дней.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.12. Каждая из сторон обязана возместить другой стороне фактические убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
7.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.
7.14. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Контракту в точном соответствии с его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
7.15. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Контракта.

Порядок урегулирования споров
8.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
8.2. Стороны обязаны вести претензионную работу до подачи иска в суд, срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет 7 дней с даты получения претензии соответствующей стороной контракта.
8.3.В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Псковской области.

Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения
9.1. Срок действия Контракта с момента подписания по 01.05.2023, а в части своих обязательств до полного их исполнения.
9.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объёма работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объём работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объём работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объёма работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
в) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) объёма работ, предусмотренных Контрактом. Сокращение объёма работ при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и объёма работ.
9.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.
9.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.6. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
9.7. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Настоящий Контракт считается заключенным с момента его подписания на бумажном носителе, либо в случае если, контракт заключается по результатам закупки размещенной в едином агрегаторе торговле «Березка», Контракт считается заключенным с момента его подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени победителя электронной процедуры и от имени заказчика в едином агрегаторе торговле «Березка».

10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

10.3. К настоящему Государственному контракту прилагается:

-Приложение №1 Спецификация

-Приложение №2 Акт сдачи-приемки

11. Адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к государственному контракту от «______» _________ 2023 г. № _________

Спецификация

на поставку материалов для монтажа системы видеонаблюдения

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к государственному контракту от «______» _________ 2023 г. № _________

ФОРМА

АКТ

приема-передачи по государственному контракту от «___» _________ 2023г. №______

д. Крюки 1 « ___»_______________2023г.

Федеральное казенное учреждение «исправительная колония №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области», выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Гудкова Игоря Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии с государственным контрактом от___________________________ №______, Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров, а именно: ___________________________.

Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям государственного контракта: ____________________________.

Стоимость товара по государственному контракту составляет _______________________, в т.ч. НДС ______________________________.

Вышеуказанные поставки согласно государственному контракту должны быть выполнены ____ ________ 20 __ фактически выполнены ___ ________ 20__.

Недостатки товаров (выявлены, не выявлены) ___________________________________________________________________.

Результат поставки товаров по государственному контракту сдан: ответственным работником Поставщика _____________________________.

(должность, ФИО, подпись)

Результат поставки товаров по государственному контракту принят ответственным работником Заказчика ____________________________________________.

(должность, ФИО, подпись)

После подписания настоящего акта поставка товаров по государственному контракту считается выполненной.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Определяется в порядке, установленном ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"

Обоснование_материалы_видеонаблюдение ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)

п.4 ст.93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Наименование предмета контракта: материалы для монтажа системы видеонаблюдения

Основные характеристики объекта закупки: в соответствии с Приложением 1.

В соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ и приказа Министерства экономического развития РФ от 02 октября 2013 г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», начальная (максимальная) цена контракта рассчитана методом сопоставимых цен (анализ рынка), коммерческие предложения прилагаю:

- Посмотреть таблицу с данными

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых

- Посмотреть таблицу с данными

ц i - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

- Посмотреть таблицу с данными

Так как коэффициент вариации (V) по каждой позиции не превышает 33%, совокупность значений цены в расчетах считается однородной.

Руководствуясь имеющими предложениями и экономической целесообразностью, было принято решение об установлении начальной (максимальной) цены по каждой позиции в размере среднерыночной цены по анализируемым предложениям.

Начальная (максимальная) цена контракта: 59426,26

- Посмотреть таблицу с данными