Тендер - Поставка химических реактивов для биохимической лаборатории №240806234

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_договора.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 Просмотр сведений о закупке «Поставка химических реактивов для биохимической лаборатории» Общие сведения о закупке Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9598

Объект закупки: Поставка химических реактивов для биохимической лаборатории

Описание объекта закупки: в соответствии с техническим заданием.

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00

Дата размещения закупки: 09.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:29

Срок завершения подачи оферт: 14.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:28

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: с даты заключения договора по 10.12.2023. Порядок поставки: по заявкам Заказчика.

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, 5

Источник финансирования: бюджет Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2022 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями договора.

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора.

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора.

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора.

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ)"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Тобольская, 5

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Муниципальные образования - муниципальные округа Выборгского р-на/, УЛИЦА ТОБОЛЬСКАЯ, 5

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2485

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Макарова

Имя Екатерина

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

’‡xx

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР№ ___________

на поставку химических реактивов для биохимической лаборатории

Идентификационный код закупки: ____________________

Санкт-Петербург «___» _________ 2023 г.

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)» (СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)» и СПб ГКУЗ МГЦ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) в порядке, предусмотренном п.4 ч. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о нижеследующем:

Предмет Договора
1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется осуществить поставку химических реактивов для биохимической лаборатории (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Номенклатура Товара, количество и технические показатели определяются Спецификацией (приложение № 1 к Договору).

Цена Договора
2.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена Договора, составляет _______________, включая НДС/не облагается НДС. В случае если Договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора).
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на разгрузку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Договора.
2.5. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Договором количество Товара не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества, поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество Товара.
2.6. По соглашению Сторон цена Договора может быть снижена без изменения, предусмотренного Договором количества Товара и иных условий Договора.
2.7. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара и (или) объема Услуг, предусмотренных Договором.

Взаимодействие Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Договора – в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;
3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Договора для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора;
3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;
3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Договора;
3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 7 Договора.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Договору;
3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Договора и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;
3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Договора.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором;
3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Договору;
3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Договору;
3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Договора;
3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Договора;
3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;
3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Договору требованиям, установленным Договором.

Упаковка и маркировка
4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к адресу поставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки и хранения, предъявляемые к данному виду Товара.
4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, техническим условиям завода-изготовителя и другой нормативно-технической документации.

Порядок поставки Товара и документация
5.1. Срок поставки: с даты заключения договора по 10.12.2023. Порядок поставки: по заявкам Заказчика. Заявки направляются посредством электронной почты, факсимильной связи или иным общедоступным способом, обеспечивающим фиксирование заявки и получение Заказчиком подтверждения о ее вручении Поставщику, с указанием сведений о количестве, дате, времени и месте поставки товара.
Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Тобольская, д.5.
5.2. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной (универсальном передаточном документе). Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика с предоставлением необходимого количества грузчиков для разгрузки Товара в помещения Заказчика, с обеспечением сохранности Товара при транспортировке.
5.4. Поставщик передает Заказчику следующие документы:
а) регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия (в случае, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).
б) счет,
в) счет-фактуру 1 ,
г) товарную накладную или универсальный передаточный документ в 2-х экземплярах,
В случае невыполнения Поставщиком условий настоящего пункта (п. 5.4) о передаче соответствующих документов, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.
5.5. На всех документах, перечисленных в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 5.4 Договора обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов; указанные документы должны полностью соответствовать по наименованию, единице измерения и цене сведениям Спецификации к Договору.
5.6. В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты, срок для оплаты поставленных товаров отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленных товаров.

Порядок приемки Товара
6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику по адресу поставки и включает в себя следующее:
а) проверку поставленного Товара на соответствие Приложениям к Договору;
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационное удостоверение, а также декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия (в случае, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).
д) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора производятся Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента доставки Товара, по итогам чего Заказчик направляет Поставщику подписанный экземпляр товарной накладной (универсального передаточного документа).
6.2. В случае если по результатам экспертизы установлены недостатки в части соответствия условиям Договора в поставленном Товаре (в том числе несоответствие Товара по количеству, комплектности и ассортименту условиям Договора, наличие внешних повреждений Товара, не предоставление документов, предусмотренных пунктом 5.4 Договора, неправильное оформление указанных документов, иные недостатки в части соответствия Товара условиям Договора), составляется акт (мотивированный отказ), в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Поставщиком. Товар считается не принятым. Экземпляр акта (мотивированного отказа) передается Поставщику. Поставщик обязан заменить некачественный Товар на Товар надлежащего качества или иным способом по согласованию с Заказчиком устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте (мотивированном отказе).
6.3. После устранения недостатков Заказчик подписывает товарную накладную (универсальный передаточный документ) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 Договора.
6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.5. Товар считается принятым с даты подписания товарной накладной (универсального передаточного документа) и по итогам проведения экспертизы. С этого момента все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.
6.6. Устранение недостатков осуществляется Поставщиком за его счет и не может рассматриваться как увеличение общего объема поставляемого Товара либо как дополнительный вид услуг по Договору. Устранение Поставщиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.
6.7. Если Поставщик не выполнил требования Заказчика о допоставке Товара, устранении нарушений условий Договора в части комплектности и ассортимента, замене некачественного Товара, устранении недостатков Товара в установленный срок, Заказчик вправе отнести на Поставщика все необходимые и разумные расходы на устранение указанных нарушений условий Договора. Исчисление данных расходов Заказчика производится по правилам, предусмотренным действующим законодательством.
6.8. Заказчик вправе (в том числе в случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам соответствия поставленного Товара требованиям, установленным Договором) привлекать независимых экспертов, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом о Договорной системе. Представители Заказчика должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций. Срок приемки Товара Заказчиком в таком случае составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения независимых экспертов, экспертных организаций.

Гарантии
7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным, не имеет дефектов.
7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора и нормативно-технической документации.
7.3. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 9 месяцев.

Антикоррупционная оговорка
При исполнении своих обязательств по Договору стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнять работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору;
-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

Порядок расчетов
9.1. Источник финансирования Договора - средства бюджета Санкт-Петербурга на 2023 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29 ноября 2022 года №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов".
9.2. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Оплата по Договору осуществляется после исполнения обязательств Поставщиком по поставке Товара.
9.3. Оплата по Договору за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после представления Поставщиком следующих документов или копий документов:
а) регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия (в случае, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).
б) счет,
в) счет-фактуру 2 ,
г) товарную накладную или универсальный передаточный документ в 2-х экземплярах.
9.4. На всех документах, перечисленных в подпунктах "а-г" пункта 9.3 Договора обязательно должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Договора, даты оформления и подписания документов.
9.5. Оплата по Договору осуществляется по факту поставки всего Товара (либо по факту поставки по каждому этапу поставки) не более чем в течение 10 рабочих дней после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 Договора.
9.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени), начисленной в соответствии с разделом 10 настоящего Договора, в случае если Поставщиком не произведено перечисление на счет Заказчика начисленной неустойки в сроки, указанные в претензии.

Ответственность Сторон
10.1. Ответственность Заказчика:
10.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
10.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.
10.1.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
10.1.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
10.2. Ответственность Поставщика:
10.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
10.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
10.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
10.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.
Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:
- 10 % цены Договора (этапа).
10.2.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
10.3. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Поставщика при окончательном расчете с Поставщиком.
10.4. Оплата Поставщиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
10.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

Срок действия Договора, изменение и расторжение
Договора
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.
11.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.
11.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.
11.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
11.7. Существенные условия Договора могут быть изменены только в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

Исключительные права
12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товар в рамках Договора.
12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товар, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
13.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
13.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Уведомления
14.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде электронного и почтового направления по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.
14.2. Уведомление считается доставленным после подтверждения о получении одной из Сторон.

Дополнительные условия и заключительные положения

15.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

15.3. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров является обязательным.

15.3.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены (далее – заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне письменную претензию.

Претензия направляется по электронной почте (или по факсу) и одновременно высылается по почте письмом с уведомлением о вручении (или передается под роспись представителю другой Стороны). Датой получения претензии считается ранняя из следующих дат: дата входящего номера, или дата получения претензии представителем другой Стороны, или дата получения письма на почте.

15.3.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

15.3.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 5 (Пяти) рабочих дней направить письменный мотивированный ответ другой Стороне.

Ответ на претензию направляется в порядке, предусмотренном пунктом 15.3.1 Договора.

15.3.4. В случае неполучения ответа в указанный срок, несогласия с ответом или не удовлетворения претензионных требований (полностью или частично) в установленный в претензии разумный срок заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с правилами о подсудности, установленными в пункте 15.2 настоящего Договора.

15.4. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Договора лиц обеих сторон.

15.5. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Спецификация.

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан усиленными электронно-цифровыми подписями

Приложение № 1

к Договору

от ______________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Договор подписан электронными цифровыми подписями Сторон

^ В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения счет-фактура не предоставляется. / В случае если закупаемый товар не подлежит обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную стоимость счет-фактура не предоставляется.

^ В случае работы Поставщика по упрощенной системе налогообложения счет-фактура не предоставляется. / В случае если закупаемый товар не подлежит обложению (освобождается от обложения) налогом на добавленную стоимость счет-фактура не предоставляется.