Тендер - на поставку охлаждающих жидкостей для автомобилей ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ» №240803237

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

КОНТРАКТ № ________

на поставку охлаждающих жидкостей для автомобилей ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г.Нефтекумск «» ______ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Нефтекумская районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Свиридовой Елены Николаевны действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_________________, именуемое -(ый) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ пункт 4 часть 1 ст. 93 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку охлаждающих жидкостей для автомобилей (далее - товар) согласно спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.2. Функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара определены в приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью контракта.

1.3. Поставщик обязуется поставить товар, указанный в пункте 1.1. контракта, своими силами.

2. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

2.1. Срок поставки товара: с момента заключения по 30.04.2023г., одной партией по заявке заказчика в течение 5-х рабочих дней с момента поступления письменной заявки от заказчика.

Не заявленный товар не поставляется поставщиком и не оплачивается заказчиком.

2.2. На момент подписания контракта срок поставки товара, указанный в пункте 2.1. настоящего контракта, является исходным для применения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки товара.

2.3. Место поставки товара: поставка товара осуществляется силами и за счет поставщика по следующим адресам: г. Нефтекумск, ул. Транспортная, д. 22 – ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»

3. ЦЕНА ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,10 (Восемнадцать тысяч семьсот сорок два) рублей 10 копеек.

3.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

3.4. Заказчик оплачивает поставщику фактически поставленный товар на основании акта приемки – передачи товара, подписанного уполномоченными представителями сторон, а также представленных поставщиком платежных документов (счета, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная).

3.5. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в контракте.

3.6. В случае изменения его расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик.

3.7. Оплата товара производится заказчиком за счет средств бюджетного учреждения (фонда обязательного медицинского страхования), в течение 7 рабочих дней со дня предоставления документов, подтверждающих факт поставки товара, являющихся неотъемлемой частью контракта (подписанные сторонами акт приемки-передачи товара, счет на оплату, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная с приложением документов, подтверждающих качество поставленного товара).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Уведомить заказчика о дате и времени доставки товара о времени поставки товара телефонограммой или факсимильной связью.

4.1.2. Передать товар заказчику в соответствии с условиями контракта.

4.1.3. Доставить товар за свой счет в соответствии со спецификацией (приложение № 1) по адресам, указанным в заявке заказчика.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком за свой счет.

4.1.4. Передать заказчику оригиналы товарных накладных, товарно – транспортных накладных и счета-фактуры (не позднее одного календарного дня, следующего за днем отгрузки товара заказчику), а также акт приемки-передачи товара, являющийся неотъемлемой частью контракта, подписанные поставщиком.

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

4.1.6. Передать заказчику сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.7. Устранять недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет поставщик.

Устранение недостатков товара не освобождает поставщика от уплаты пени и штрафа по контракту.

4.1.8. По требованию заказчика заменить товар ненадлежащего качества (в течение 3 (трех) дней) на товар, соответствующий по качеству условиям настоящего контракта.

4.1.9. Поставить товар заказчику свободным от любых прав третьих лиц.

4.1.10. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.

4.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, других характеристик товара, подписать акт приемки-передачи товара, являющийся неотъемлемой частью контракта и передать один экземпляр поставщику.

4.2.2. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

4.2.3. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

4.2.4. Оплатить поставку товара в соответствии с условиями раздела 3 настоящего контракта.

4.2.5. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесенные поставщиком в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика.

Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

4.2.6.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные контрактом.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ

5.1. Приемка каждой партии товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98 с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18);

- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98 с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

5.2. По факту приемки товара заказчиком составляется акт приемки-передачи товара, являющийся неотъемлемой частью контракта, подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями сторон.

5.3. Моментом исполнения обязательств поставщика по поставке товара по контракту считается факт передачи товара поставщиком, что подтверждается актом приемки-передачи товара (без претензий). Право собственности на товар переходит по контракту с момента подписания сторонами акта приемки-передачи товара.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара, в том числе:

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

6.2. На поставляемый товар поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

6.3. Сроки гарантии на поставляемый товар устанавливаются в соответствии с гарантийными сроками, установленными производителями товара, но не менее 12 месяцев и 6 месяцев с даты установки на автотранспортное средство.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной эксплуатации товара, то поставщик обязан их устранить за свой счет и в установленные заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

6.5. Заказчик, в случае отказа поставщика от выполнения гарантийных обязательств, оставляет за собой право устранить недостатки, выявленные в период гарантийного срока самостоятельно, взыскав с поставщика полную стоимость устраненных недостатков, расходы, связанные с выявлением и устранением недостатков, и штраф, в размере 50% от их стоимости.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не моглипредвидеть или предотвратить.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Уплата неустойки (штрафа, пени), предусмотренного Контрактом, не освобождает виновную сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

8.2 Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 – 9 Правил утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.5.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.7 За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.8 В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.9 За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ставропольского края.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.2. Поставщик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

10.7.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и действует до 31.12.2023г.

Приложение № 1 - спецификация на 1л;

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту

№________ от_________.2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321175118 поставка продуктов питания (бакалея)	Малая закупка #321175118	184 992	2 дня 14.01.2026 19.01.2026
Тендер №321216326 Краска (эмаль) для дорожной разметки	Анализ цен #321216326	См. док.	1 день 14.01.2026 19.01.2026
Тендер №321223546 Поставка продуктов питания (с результатом)	Малая закупка #321223546	30 442	1 день 14.01.2026 18.01.2026
Тендер №321230410 БУДЕННОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВАВТОДОР" (БУДЕННОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ СК "СТАВАВТОДОР") объявляет тендер: Поставка лакокрасочных материалов и растворителей для нужд Буденновского филиала ГБУ СК "Стававтодор"	Электронный аукцион #321230410	2 998 388 Обеспечение заявки: 29 984	4 дня 14.01.2026 22.01.2026
Тендер №321230801 Поставка химических реагентов для обработки воды бассейна	Малая закупка #321230801	206 745	2 дня 14.01.2026 19.01.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240803222 Поставка Пероксид водорода (перекись водорода) (с результатом)	Электронный аукцион #240803222	395 980 Обеспечение контракта: 1%	срок истек 09.03.2023 20.03.2023
Тендер №240803212 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЧУНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка Пероксид водорода (перекись водорода)	Электронный аукцион #240803212	395 980 Обеспечение контракта: 1%	срок истек - 20.03.2023
Тендер №240803119 Поставка химических реактивов для биохимической лаборатории	Малая закупка #240803119	267 280	срок истек - 14.03.2023
Тендер №240802930 ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Электронный аукцион #240802930	27 500	срок истек - 09.03.2023
Тендер №240802901 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" объявляет тендер: Продажа оксида тербия чистотой не менее 99,5-99,9% (ТБО-М, ТБО-Л)	Предложение делать оферты #240802901	См. док.	срок истек - 24.03.2023

Тендеры из региона Нефтекумск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240790271 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ" объявляет тендер: поставка сувенирной продукции к 9 мая	Запрос цен #240790271	См. док.	срок истек - 17.03.2023
Тендер №240749542 На поставку учебной литературы (с результатом)	Единственный поставщик #240749542	164 755	срок истек 03.03.2023 03.03.2023
Тендер №240749541 На поставку учебной литературы (с результатом)	Единственный поставщик #240749541	242 745	срок истек 03.03.2023 03.03.2023
Тендер №240749539 На поставку учебной литературы (с результатом)	Единственный поставщик #240749539	110 551	срок истек 03.03.2023 03.03.2023
Тендер №240749537 На поставку холодного водоснабжения и водоотведения (с результатом)	Единственный поставщик #240749537	484 047	срок истек 06.03.2023 06.03.2023