Тендер - Поставка строительных материалов №240801471

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

проект_договораxx

Договор №

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Омск « » ________ 2023 года

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Татаринцевой Марины Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________ действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п.4 ч.1. ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику строительные материалы (далее – товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором.

Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

Место доставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Целинная, 2.

Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 10 рабочих дней с момента подписания договора. Прием товара осуществляется с 09.00 часов до 14.00 часов (время местное) силами и средствами Поставщика.

Цена договора и порядок расчетов

Цена настоящего договора составляет ______________ ( ) рублей 00 копеек, в том числе НДС ________________ рублей. Цена настоящего договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего договора (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором). Поставщик несет все риски, связанные с повышением цен на товары.

Источник финансирования - Субсидии на выполнение государственного задания из Областного бюджета 2023 г.

Оплата поставленного товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета).

Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим договором объема товара, качества поставленных товаров и иных условий настоящего договора.

Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара за вычетом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, рассчитанной в соответствии с настоящим договором. При этом расчет неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком может отражаться в товарной накладной/ акте приема – передачи Заказчиком при приемке поставленного товара.

Качество и срок годности на товар

Поставщик обязан передать Заказчику товар, качество которого соответствует настоящему договору, а также пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого по настоящему договору товара, Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

При исполнении настоящего договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем договоре.

Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Качество и безопасность товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным в отношении товара.

Поставщик гарантирует наличие документов на товар, подтверждающих его качество и безопасность, оформленных в соответствии с законодательством.

Маркировка и упаковка товара

Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

Товар должен быть упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к упаковке и/или маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке и/или с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика:

- надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

- представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим договором.

• • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
  • Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему договору.
• Заказчик обязан:
• Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
• Сообщать Поставщику обо всех выявленных недостатках переданного товара.
• Оплатить товар на условиях, установленных настоящим договором.
• Своевременно, подавать Поставщику заявки на поставку товара с указанием количества поставляемого товара.
• Поставщик вправе:
• Требовать оплаты поставленного товара на условиях, установленных настоящим договором.
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
• Поставщик обязан:
• Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
• Обеспечить:

- прием заявок Заказчика на поставку товара;

• • За 2дня до предполагаемой даты поставки известить телефонограммой или по факсимильной связи Заказчика о точном времени и дате поставки товара. Все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением, несет Поставщик.
  • Предоставлять:

- своевременно сведения и/или документы, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Заказчика;

- своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего договора (далее – информация).

При этом под своевременностью предоставления сведений и/или документов и/или информации понимается их предоставление в срок не более 2 рабочих дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Поставщика.

• • Нести расходы, связанные с заменой товара, устранением недостатков товара, поставкой недопоставленного товара.
  • В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору незамедлительно информировать об этом Заказчика.
  • При передаче товара передать Заказчику товарную накладную, счет – фактуру (счет), надлежаще заверенную копию регистрационного удостоверения (в случаях, предусмотренных законодательством), документы, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством (сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и т.д.). В случае выявления Заказчиком ошибок в сопроводительных документах, заменить такие документы в течение 2 дней со дня предъявления такого требования.

Порядок приемки поставленных товаров

Приемка поставленного товара, а также оформление результатов такой приемки осуществляется в следующем порядке и в сроки:

Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара и предоставления документов, предусмотренных пунктом 5.4.7 настоящего договора.

Результат приемки поставленного товара в этот же срок отражается в товарной накладной, акта приема-передачи.

При приемке поставленного товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству товара, указанному в товарной накладной, акта приема-передачи настоящем договоре.

При приемке поставленного товара по качеству Заказчик осматривает поставленный товар и проверяет надлежащий вид товара, упаковку, маркировку, а также соответствие характеристик поставленного товара характеристикам товара, указанным в настоящем договоре, документах, подтверждающих качество товара.

При наличии замечаний по качеству и (или) количеству поставленного товара Заказчик делает отметку в товарной накладной. Поставщик обязан устранить замечания по качеству и (или) количеству в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления с требованием устранения замечаний. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных замечаний, возлагаются на Поставщика.

При отсутствии замечаний к поставленному товару Заказчик в срок, установленный пунктом 6.3.1 настоящего договора, подписывает товарную накладную (в случае создания приемочной комиссии товарная накладная подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

Заказчик вправе:

Отказаться от приемки поставленного товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования поставленного товара по назначению и не могут быть устранены Поставщиком, о чем в срок, установленный пунктом 6.3.1 настоящего договора, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ с приложением товарной накладной и перечня выявленных недостатков, являющегося неотъемлемой частью такой товарной накладной.

Не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям настоящего договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору в период его действия.

7.6. Поставщик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Поставщика.

7.7. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заключительные положения

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023 года.

При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором, переходят к новому Заказчику.

Поставщик не вправе уступать третьим лицам права (за исключением требований по денежному обязательству), возникшие из настоящего договора, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего договора, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования. Уступка требований по денежным обязательствам допускается только с согласия Заказчика.

Если в процессе исполнения обязательств по настоящему договору обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего договора и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитов (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.

Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.

По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления претензии одной Стороной другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора – Спецификация.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к Договору №

от « » 2023 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

БУЗОО «КПТД»

Главный врач

_________________ М.П. Татаринцева ______________________

Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки

Наименование закупки: поставка строительных материалов

Источник финансирования: субсидии на выполнение государственного задания из областного бюджета на 2023 год.

Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора в рабочее время, согласованное с Заказчиком.

Место и условия поставки товара: Поставка Товара Поставщиком осуществляется с разгрузкой транспортного средства силами и средствами Поставщика по месту нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Целинная, 2, в рабочее время Заказчика (с понедельника по пятницу с 09:00 до 14:00).

Порядок и срок оплаты товара: оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком по факту поставки товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной.

Наименование, характеристики и количество товара, начальная максимальная цена контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Способ подписания договора: закупка размещается в электронном магазине Омской области. После определения победителя Заказчик подписывает с Поставщиком договор в электронной форме.

Предложение поставщика должно содержать коммерческое предложение с конкретными показателями товара, подписанное Поставщиком