Тендер - Поставка средств для дезинфекции эндоскопического оборудования №240700824

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Из_и_Окси_и_Авирбак_по_прямому

Наименование, характеристики требуемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными%90%80%87%8e%82%9b%89_%8f%8e%91%92%80%82%8a%80_223-%94%87

Договор №

на поставку

г. Челябинск «____»______________2023 год

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Областная клиническая больница № 3», именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя контрактной службы Рябицева Алексея Михайловича, действующего на основании доверенности № 8 от 30 июня 2021 г., с одной стороны и ___________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках Товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница №3» (далее – Положение), на основании подпункта____ пункта 17.1. раздела 17 Положения, заключили настоящий Договор о нижеследующем

:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить товар Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара, наименование и стоимость которого указывается в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Поставить товар Заказчику по номенклатуре, ценам и в количестве согласно Спецификации (Приложение №1);

2.1.2. Поставить товар Заказчику в срок, согласно п. 4.1. Договора;

2.1.3. Поставить товар Заказчику собственным транспортом, либо с привлечением транспорта третьих лиц, за свой счет. Обеспечить поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей его сохранность и целостность. На упаковке и в сопроводительных документах обязательно указание сведений, предусмотренных требованиями государственных стандартов;

2.1.4. При поставке товара предоставить Заказчику товарно-сопроводительные документы (счета, счета-фактуры (при наличии), товарные накладные или универсальный передаточный документ), сертификата/декларации соответствия, регистрационное удостоверение, акт приема-передачи товара;

2.1.5. Произвести отгрузку товара Заказчику своими силами и за свой счёт;

2.1.6. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, установленный настоящим Договором, произвести замену товара, несоответствующего по наименованию, качеству, количеству и иным характеристикам, предусмотренным Договором;

2.1.7. Срок _________ товара на дату поставки не менее _______________от срока, указанного в сопроводительных документах;

2.1.8. При исполнении обязательств по договору предоставить акт сверки в бухгалтерию на бумажном носителе и скан-вариант на электронную почту ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть в течение 5 календарных дней.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по договору товара в соответствии с условиями договора.

2.2.2. Оплатить поставленный товар.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Самостоятельно выбрать способ доставки до места Заказчика.

2.3.2. Требовать приемки и оплаты товара в полном объеме, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар.

2.3.4. Требовать уплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.5. Присутствовать при приемке товара.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Отказаться от приемки товара, если он был доставлен с нарушением срока доставки, указанного в п. 4.1. настоящего договора, а также товара, не соответствующего требованиям Спецификации (Приложение №1).

2.4.2. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.

2.4.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

2.4.4. По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с условиями договора.

2.4.5. Требовать уплаты неустойки в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена по настоящему договору составляет __________ (______________), в том числе НДС/либо НДС не предусмотрен.

3.2. В стоимость настоящего договора входят все необходимые затраты, в том числе стоимость товара, расходы на доставку до места поставки, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и других обязательных платежей.

3.3. Цена договора, указанная в п. 3.1. настоящего договора является твердой, устанавливается на весь срок действия договора и изменению не подлежит, за исключением случаев:

1) если цена снижается по соглашению сторон без изменения, предусмотренного договором количества товаров и иных условий исполнения договора;

2) если цена договора увеличивается не более чем на 10 % в связи с увеличением предусмотренного договором количества товара или уменьшается не более чем на 10% в связи с уменьшением, предусмотренного договором количества товара;

3) в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов).

3.4. Оплата поставленного товара по настоящему договору осуществляется Заказчиком в течение 07 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара Заказчиком на основании предоставляемого Поставщиком счета. При наличии НДС Поставщиком выставляется счет-фактура.

Расчет по настоящему договору производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре.

Датой оплаты является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.5. Источник финансирования: средства, заработанные в системе обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию, полученные от Фонда обязательного медицинского страхования, (далее – средства ОМС), а также иных средств (в том числе, полученные от иной приносящей доход деятельности, родовые сертификаты и др.).

4. Сроки, порядок передачи и приемки товара

4.1. Поставка товара осуществляется в течение ________с даты заключения договора.

4.2. Поставка товара осуществляется по адресу:

4.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

4.4. В случае поставки Поставщиком товара за пределами периода, указанного в п.4.1. настоящего договора, Заказчик вправе не принимать данный товар.

4.5. Товар должен соответствовать стандартам качества, действующим на территории Российской Федерации.

4.6. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара.

4.7. Доставка товара и его разгрузка с прибывшего транспортного средства, осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

4.8. Поставка товара осуществляется Поставщиком в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками товара, указанными в Спецификации (Приложение № 1), с предварительным уведомлением Заказчика за 1 (Один) рабочий день о дате и времени поставки.

4.9. Приемка товара производится в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора.

4.10. Приемка товара по ассортименту, количеству и качеству, осуществляется в месте поставки товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его доставки Заказчику и подтверждается подписанием документа о приемке товара (товарной накладной или универсальным передаточным документом).

4.11. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. По требованию Поставщика приемка Товара производится в присутствии его представителей. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия количества и качества поставленного товара требованиям, установленным настоящим Договором. Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Договором, может также осуществляться с привлечением независимых экспертов.

4.12. Проверка соответствия товара требованиям, установленным настоящим Договором, осуществляется в следующем порядке:

4.12.1. Уполномоченными представителями Заказчика осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на товар, определенных в пункте 2.1.4. настоящего Договора, а также проверка целостности упаковки, вскрытие упаковки, осмотр товара на наличие внешних повреждений.

4.12.2. После внешнего осмотра товара, в соответствии с порядком определенным пунктом 4.12.1 настоящего Договора, осуществляется проверка товара по количеству путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество поступившего товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение № 1).

4.12.3. Одновременно проверяется соответствие наименования и ассортимента товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), фактическим наименованию и ассортименту поставленного товара и содержащимся в сопроводительных документах на товар.

4.12.4. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части товара, в том случае, когда товар был поставлен не полностью.

4.13. Документ о приемке товара подписывается Сторонами после проверки товара по количеству, качеству и иным характеристикам, и только в случае соответствия товара всем условиям настоящего Договора.

4.14. Документ о приемке товара должен быть подписан в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки товара по адресу, указанному в п. 4.2. Договора.

Право собственности на поставляемый товар, в том числе и все риски в отношении сохранности, переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара.

4.15. Отказ Заказчика от переданного товара возможен в случае несоответствия поставленного товара условиям пункта 2.1 настоящего Договора и (или) Спецификации (Приложение 1), о чем Сторонами составляется акт. В случае необоснованного отказа представителя Поставщика от подписи акта, об этом делается отметка в акте.

4.16. Поставщик обязан безвозмездно восполнить недопоставленное количество товара, устранить все выявленные недостатки (неисправности, поломки, дефекты) или заменить товар ненадлежащего качества на товар надлежащего качества.

Устранение всех недостатков, выявленных при приемке товара, должно быть совершено в пределах срока приемки, указанного в пункте 4.10. настоящего Договора или в пределах срока, установленного Заказчиком в мотивированном отказе.

4.17. В случае обнаружения скрытого брака товара, Заказчик должен в письменном виде известить Поставщика и согласовать с ним дату прибытия на склад его представителя для составления акта. В случае неявки представителя Поставщика для составления Акта в назначенный срок Заказчик вправе составить Акт в одностороннем порядке. Такой акт имеет юридическую силу, и содержащиеся в нем сведения признаются достоверными, пока судом не будет установлено иное.

4.18. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству поставленного товара в течение срока годности или гарантийного срока (при наличии).

Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика. Претензия направляется Поставщику с приложением документов, доказывающих обоснованность претензии. Срок рассмотрения претензии 5 (пять) рабочих дней с даты ее получения.

Поставщик обязуется заменить товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты окончания срока рассмотрения претензии.

4.19. В случае поставки товара, не соответствующего Спецификации (Приложение № 1) Заказчик вправе отказаться от его принятия, а если он оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Если Поставщик передал Заказчику наряду с товаром, соответствующим Спецификации, товар с нарушением условий, указанных в Спецификации, Заказчик вправе по своему выбору:

- принять товар, соответствующий условиям Спецификации, и отказаться от остальных товаров;

- отказаться от всех переданных товаров;

- потребовать заменить товары, не соответствующие Спецификации, на соответствующие Спецификации товары.

4.20. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

5. Тара и упаковка

5.1. Товар поставляется в оригинальной, заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Если Поставщиком просрочено исполнение обязательства либо это обязательство ненадлежаще исполнено, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней):

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа составляет 10 процентов от цены договора.

6.2.3. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Поставщика.

6.4. Уплата неустоек (штрафов, пеней) производится на основании письменного требования, направленного виновной Стороне, в течение пяти рабочих дней с даты получения требования.

6.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

6.6. В случае если Заказчик понес убытки вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. Размер убытков и имущественной ответственности Поставщика определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 3 дней.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств – воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Дополнительные условия.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.01.2024 г.

9.2.Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в ходе переговоров, подлежат передаче в Арбитражный суд Челябинской области (при условии соблюдения Стороной досудебного урегулирования спора в соответствии с требованиями АПК РФ, при этом способ досудебного урегулирования определяется стороной самостоятельно, например: путем переговоров, в претензионном порядке или любым другим способом, позволяющим при этом подтвердить факт выполнения Стороной указанного требования).

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора, в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Все изменения Договор должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Договору.

9.5. Настоящий Договор заключается в письменной форме в двух (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) экземпляр для Заказчика, 1 (один) экземпляр для Поставщика.

9.6. Любое уведомление, которая одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с договором, высылается в виде электронного документа по адресу другой стороны.

9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

– Спецификация (Приложение № 1);

– Акт приема-передачи товара (Приложение № 2).

10. Реквизиты сторон.

- Посмотреть таблицу с данными

Руководитель контрактной службы

ГАУЗ «ОКБ № 3»

________________________________

Приложение №1

к договору № _______

от «_____»______________2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Поставщик:

Руководитель контрактной службы

ГАУЗ «ОКБ № 3»

__________________ А.М. Рябицев ____________________(___________________)

М.П. М.П

Приложение № 2

к Договору №________
от «_____»______20____ г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ № ____________________

от «__» __________ 20___ № ____

«Поставщик» _________________ (полностью наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) в лице____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и

«Заказчик» ГАУЗ «ОКБ № 3» в лице _____________________________________________, действующего на основании доверенности ____________________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующий Товар

в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Договору)

в установленные сроки:

1. Наименование Товара:

2. Единица измерения:

3. Количество в единицах измерения:

4. Стоимость ______ (сумма прописью) руб. ____ коп.

В том числе НДС __% _______ (сумма прописью) руб. __ коп. (если облагается НДС)

5. Срок годности Товара: _____

Представленные документы подтверждают соответствие Товара установленным

законодательством Российской Федерации требованиям и остаточному сроку годности.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие

поставку Товара:

1. Товарная накладная от «__» _________ 20__ г. № ______

2. Счет-фактура от «__» ______ 20___ г. № ______

3. Копия регистрационного удостоверения от «__» __________ 20__ г. № _____

4. Копии документов, подтверждающих соответствие Товара – декларация о соответствии от «__» _________ 20__ г. № ____

5. Инструкция(ии) по применению Товара на русском языке.

От Поставщика От Заказчика:

____________________________ _______________________________

М.П. (при наличии) М.П.

«____» _______________ 20__ г. «____» _______________ 20__ г.