Тендер - Поставка строительных материалов №240686261

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_заданиеxx

Бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща»

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская область, Саргатский район,

с. Андреевка, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Описание объекта закупки

на поставку строительных материалов

для нужд БУ ОО «ДОЛ «Березовая роща»

1. НМЦК –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (Сто шестнадцать тысяч двести) рублей.

2. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется единовременно, в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора. (Время доставки: пн-пт, с 9.00 до 15.00)

3.Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская область, Саргатский район, с. Андреевка, ОО «ДОЛ «Березовая роща»

4. Сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа или товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета).

5. Окончание срока подачи предложений поставщиками – 09 марта 2023 г. в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчас. (Время местное)

6.Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

-Требования по сроку гарантий качества: Гарантия производителя на товар составляет не менее 18 месяцев. Гарантия Поставщика на поставленный товар составляет не менее срока действия гарантии производителя на товар.

-Поставляемый товар сопровождается документами, подтверждающими качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и должен соответствовать сопровождаемым документам по качеству.

Предоставление требуется в составе заявки:

-Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ:

Требование к УЗ в соответствии с п. 1 ч. 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ – участник закупки не должен являться юридическим лицом, физическим лицом и находящимся под их контролем организацией, в отношении которой применяются специальные экономические меры в соответствии пп. «а» п.2 указа Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Предоставление участником закупки информации или документов, подтверждающих соответствие вышеуказанному требованию, не требуется.- УЗ должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 ФЗ № 44

-Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Установлено.

Проект_договора ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Договор № ____

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Омск «____» ___________ 2023 года

Бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Львова Константина Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ________________, действующий на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить Заказчику краску эмалевую (далее – товар) в соответствии со Спецификацией на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему договору), а Заказчик обязуется оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим договором.

Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходят к Заказчику с момента подписания товарной накладной.

Поставщик обязуется передать Заказчику товар свободным от прав третьих лиц, а также не являющийся предметом залога, ареста или иного обременения.

Место доставки товара: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Омская обл., Саргатский район, село Андреевка, БУОО ДОЛ «Березовая роща».

Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется единовременно, в течение 10 календарных дней с момента заключения Договора.

Цена договора и порядок расчетов

Цена настоящего договора составляет ____________ (_____________________) рублей., в том числе НДС ______________. Цена настоящего договора включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего договора (за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором). Поставщик несет все риски, связанные с повышением цен на товары.

Источник финансирования: средства бюджетного учреждения (КБК 244_, СубКОСГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьтип средств 9428).

Оплата поставленного товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком универсального передаточного документа или товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры (счета), но не позднее 31 декабря 2023 года.

Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим договором объема товара, качества поставленных товаров и иных условий настоящего договора.

Заказчик вправе произвести оплату поставленного товара за вычетом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком, рассчитанной в соответствии с настоящим договором. При этом расчет неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком может отражаться в товарной накладной Заказчиком при приемке поставленного товара.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии стороны вправе изменить по соглашению сторон размер и (или) сроки оплаты и (или) объема поставляемого товара. 1

Качество и срок годности на товар

Поставщик обязан передать Заказчику товар, качество которого соответствует настоящему договору, а также пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемого по настоящему договору товара, Поставщик обязан передать Заказчику товар, соответствующий этим обязательным требованиям.

При исполнении настоящего договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем договоре.

Поставщик отвечает за недостатки товара, если Заказчик докажет, что недостатки товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Качество и безопасность товара должно соответствовать государственным стандартам, техническим регламентам, утвержденным в отношении товара.

Поставщик гарантирует наличие документов на товар, подтверждающих его качество и безопасность, оформленных в соответствии с законодательством.

Гарантия производителя на товар составляет не менее 18 месяцев. Гарантия Поставщика на поставленный товар составляет не менее срока действия гарантии производителя на товар.

Товар должен быть поставлен в требуемой комплектации со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями и переходниками

Маркировка и упаковка товара

Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

Товар должен быть упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к упаковке и/или маркировке товара, то Поставщик обязан передать Заказчику товар в упаковке и/или с маркировкой товара, соответствующей этим обязательным требованиям.

Права и обязанности Сторон

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика:

- надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.

- представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим договором.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Если недостатки товара не были оговорены Поставщиком, Заказчик, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе потребовать от Поставщика замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим настоящему договору.

Заказчик обязан:

Осуществить приемку поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской Федерации.

Сообщать Поставщику обо всех выявленных недостатках переданного товара.

Оплатить товар на условиях, установленных настоящим договором.

Поставщик вправе:

Требовать оплаты поставленного товара на условиях, установленных настоящим договором.

Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Поставщик обязан:

Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.

За 2 дня до предполагаемой даты поставки известить телефонограммой или по факсимильной связи Заказчика о точном времени и дате поставки товара. Все риски, связанные с ненадлежащим уведомлением, несет Поставщик.

Нести расходы, связанные с заменой товара, устранением недостатков товара, поставкой недопоставленного товара.

В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору незамедлительно информировать об этом Заказчика.

При передаче товара передать Заказчику товарную накладную, счет, документы, подтверждающие качество товара и оформленные в соответствии с законодательством (сертификат соответствия (декларация о соответствии) (при наличии) и т.д.). В случае выявления Заказчиком ошибок в сопроводительных документах, заменить такие документы в течение 2 дней со дня предъявления такого требования.

Порядок приемки поставленных товаров

Приемка поставленного товара, а также оформление результатов такой приемки осуществляется в следующем порядке и в сроки:

Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поставки товара и предоставления документов, предусмотренных пунктом 5.4.5 настоящего договора.

Результат приемки поставленного товара в этот же срок отражается в товарной накладной.

При приемке поставленного товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству товара, указанному в товарной накладной.

При приемке поставленного товара по качеству Заказчик осматривает поставленный товар и проверяет надлежащий вид товара, упаковку, маркировку, а также соответствие характеристик поставленного товара характеристикам товара, указанным в настоящем договоре, документах, подтверждающих качество товара.

При наличии замечаний по качеству и (или) количеству поставленного товара Заказчик делает отметку в товарной накладной. Поставщик обязан устранить замечания по качеству и (или) количеству в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика уведомления с требованием устранения замечаний. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных замечаний, возлагаются на Поставщика.

При отсутствии замечаний к поставленному товару Заказчик в срок, установленный пунктом 6.1.1 настоящего договора, подписывает товарную накладную (в случае создания приемочной комиссии товарная накладная подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком).

Заказчик вправе:

Отказаться от приемки поставленного товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования поставленного товара по назначению и не могут быть устранены Поставщиком, о чем в срок, установленный пунктом 6.1.5 настоящего договора, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ с приложением товарной накладной и перечня выявленных недостатков, являющегося неотъемлемой частью такой товарной накладной.

Не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям настоящего договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного товара или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе стороны поровну.

Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 4 Правил) 2 .

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, и устанавливается в порядке, установленном пунктом 5 Правил:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в договоре таких обязательств), размер штрафа определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктом 9 Правил:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, не может превышать цену настоящего договора.

7.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.12. Уплата штрафов не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему договору в период его действия.

7.13. Поставщик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Поставщика.

7.14. Поставщик несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества Заказчика, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.15. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Заключительные положения

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023 года.

При исполнении настоящего договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим договором, переходят к новому Заказчику.

Поставщик не вправе уступать третьим лицам права (за исключением требований по денежному обязательству), возникшие из настоящего договора, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего договора, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования. Уступка требований по денежным обязательствам допускается только с согласия Заказчика.

Если в процессе исполнения обязательств по настоящему договору обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего договора и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитов (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона.

Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего договора от исполнения настоящего договора в соответствии с гражданским законодательством.

По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договор, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления претензии одной Стороной другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной квалифицированной электронной подписью и хранится у оператора электронной площадки.

Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора – Спецификация.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к договору № ____от «___» ________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик: Бюджетное учреждение Омской области «Детский оздоровительный лагерь «Березовая роща»

Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае если настоящий договор не подлежит оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, данный пункт настоящего договора не применяется.

^ Данный пункт настоящего договора применятся в случае, если настоящий договор заключен по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).