Тендер - Поставка воды дистиллированной №240656268

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_контракта_на_поставку_вода_дистил.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 Просмотр сведений о закупке «Поставка воды дистиллированной» Общие сведения о закупке Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5699

Объект закупки: Поставка воды дистиллированной

Описание объекта закупки: Поставка воды дистиллированной

Полная стоимость закупки (руб.): 9 560.00

Дата размещения закупки: 06.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:44

Срок завершения подачи оферт: 07.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:43

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 9 560,00 руб.

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (пункт 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ): Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом "а" пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц».

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Железнодорожный, ДОМ 32/ЛИТЕРА А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Невский , Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Железнодорожный проспект, 32, А, -,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, пр. Железнодорожный, ДОМ 32/ЛИТЕРА А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4932

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Глазов

Имя Дмитрий

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

ПРОЕКТ КОНТРАКТА №

г. Санкт-Петербург «___» _________ 2023 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, спорта и здоровья Невского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Невского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Тучкова Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании _____________, с другой стороны (далее – Стороны), в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

По условиям настоящего Контракта Поставщик обязуется поставить Заказчику воду дистиллированную (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и размере, и на условиях, установленных настоящим Контрактом.

Наименование Товара, его количество, технические характеристики и стоимость указаны в Спецификации (приложение № 1 к Контракту, далее – Спецификация).

Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 30 стр. 1 (далее – Место поставки).

Поставщик гарантирует, что поставляемый им по Контракту Товар принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

Поставщик тщательно изучил и проверил все условия Контракта, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки, стоимость и качество продукции, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением обязательств по Контракту.

Срок поставки Товара: не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

Идентификационный код закупки (ИКЗ):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.Цена и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость поставляемого по Контракту Товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), включает в себя стоимость Товара, затраты по его транспортировке и доставке по адресу Места поставки, разгрузке с подъемом на второй этаж и составляет (___________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС ___________. [1]

• Цена Контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего Контракта, является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта
• Цена Контракта включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе расходы Поставщика прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.
• Сумма, подлежащая уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Основанием для оплаты Товара в соответствии с п. 2.1. настоящего Контракта является товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (далее – документ о приемке), подписанный Сторонами.
• Оплата за поставленный Товар осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке.
• Источник финансирования Контракта: Внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений, код ОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов».
• Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.
• В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Поставщика, несет Поставщик.
• Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату (день) принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика удостоверяется отметкой (штампом, печатью) кредитной организации.
• В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Товара, отраженных в товаросопроводительных документах, фактически поставленному Товару и его стоимости, определенной Контрактом, Заказчик передает Поставщику мотивированный отказ от подписания документов и не подписывает их до внесения Поставщиком в них соответствующих изменений.
• Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежит принятию и оплате Заказчиком до устранения замечаний.
• В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств оплата принятого Заказчиком Товара может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта, если оплата осуществляется за счет средств бюджета того же финансового года.
• Заказчик вправе приостановить оплату за поставленный Товар до момента уплаты Поставщиком предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещения причиненных при этом убытков.
• Изменение существенных условий Контракта допускается в случаях, установленных ст. 95 Закона № 44-ФЗ.
• Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма и качества товара, и иных условий Контракта.

3. Порядок сдачи и приемки Товара

3.1. Поставщик производит поставку Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) с предварительным согласованием даты и времени поставки, силами и за счет Поставщика.

• Точная дата и время поставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком не менее чем за 2 (два) рабочих дня. Время поставки Товара по рабочим дням с понедельника по четверг с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 18-00, в пятницу с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо 17-00, кроме выходных и праздничных дней (в случае, если Сторонами дополнительно не согласовано иное).
• Доставка и разгрузка Товара с подъемом Товара на второй этаж здания осуществляется Поставщиком по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 30, стр. 1. Расходы по доставке и разгрузке Товара несет Поставщик.
• К документу о приемке, могут быть приложены документы, которые считаются его неотъемлемой частью.
• В день доставки Товара Заказчик осуществляет приемку Товара. Приемка Товара по качеству и количеству осуществляется представителями Заказчика в присутствии представителя Поставщика. Проверяется соответствие Товара по качеству и количеству на предмет соответствия с сопроводительными документами.
• Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о расхождениях в приемке в соответствии с условиями настоящего Контракта и фактически принятом Товаре в документе о приемке.

• В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик обязуется устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 5 (пяти) календарных/рабочих дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующим документом о приемке.
• Датой приемки поставленного Товара считается дата подписания Заказчиком документа о приемке.
• После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.
• Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет 1 (один) рабочий день.
• Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке.
• Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.
• Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) работоспособным и предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.
• Товар должен поставляться в упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении.
• Поставляемый Товар должен обеспечивать безопасность его использования, не должен содержать вредных для здоровья веществ.
• Существенным нарушением Поставщиком требований к качеству Товара является поставка Товара с неустранимыми недостатками, недостатками, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или недостатками, выявляющимися неоднократно вновь после их устранения, а также с другими подобными недостатками.
• На всех Товарах должна быть нанесена однозначно трактуемая маркировка – наименование, данные об изготовителе.
• На импортные товары перевод на русском языке обязателен.
• Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке, хранении и погрузо-разгрузочных работах.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить поставку Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) в сроки, установленные в пункте 1.6 Контракта.

4.1.2. Передать Товар надлежащего качества Заказчику свободным от любых прав третьих лиц.

• • Обеспечить соответствие поставленного Товара предъявляемым к нему требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.
  • Устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
  • Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о Товаре, а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
  • Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой поддержки Поставщика, ответственной за исполнение гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, службой поддержки производителя.
  • Предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество и иные характеристики поставляемого Товара, в том числе: сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности, паспорт, иную документацию, необходимая для установки, эксплуатации Товара.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) Товар в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

• Поставщик вправе:
• Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и оплате
• Заказчик вправе:
• Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом, Законом № 44-ФЗ, Гражданским кодексом РФ.

4.5. Стороны обязуются:

4.5.1. Не разглашать третьим лицам информацию, ставшую известной при исполнении Контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в т. ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом (за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2.3. Контракта), размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта;

5.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 (Одного) процента цены Контракта (этапа исполнения Контракта), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

5.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством РФ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены Контракта.

5.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке: 1000 (Одна тысяча) рублей;

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 (одна тысяча) рублей.

5.4. Выплата неустойки, возмещение убытков не освобождает Стороны
от выполнения обязательств по Контракту.

5.5. Окончание срока действия Контракта не освобождает Поставщика
от ответственности за нарушение его условий в период действия контракта.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.9. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по Контракту, в порядке и на условиях, установленных Контрактом.

5.11. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности по Контракту, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся, например: стихийные явления, такие как, землетрясение, наводнение и т.д., а также обстоятельства общественной жизни: военные действия, эпидемия и т.д.

6.2. Срок исполнения Сторонами своих обязательств продлевается на период, равный продолжительности действия указанных в пункте 6.1. Контракта обстоятельств.

6.3. Сторона, для которой в связи с событием, указанным в п. 6.1. настоящего контракта, создалось невозможность исполнения своих обязательств, не позднее 3 дней с момента наступления соответствующего события обязана письменно известить другую сторону.

7. Гарантии качества Товара

7.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.

7.2. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок не может быть менее срока, установленного изготовителем Товара.

7.3. Поставщик предоставляет Заказчику подробную информацию о порядке обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок устранения недостатков Товара, выявленных в гарантийный период, не должен превышать 10 (десять) календарных дней со дня письменного заявления о них Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством поставленного Товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить устранение недостатков Товара в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ, том числе погрузо-разгрузочные работы, доставку и возврат Товара Заказчику в месте его нахождения.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного Товара составляется акт. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного Товара, согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Письменное извещение может быть направлено на электронную почту Поставщика, указанную в настоящем Контракте.

8. Момент вступления в силу и срок действия Контракта

8.1. Контракт считается заключенным с даты подписания Сторонами и действует по 31.12.2023. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту до их полного исполнения.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

9.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить услуги публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту.

9.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить услуги сотрудникам другой стороны по Контракту,
ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий
в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.).

9.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта в случае нарушения Поставщиком антикоррупционной оговорки.

10. Прочие условия

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). Соблюдение досудебного (претензионного) способа разрешения споров по Контракту является обязательным. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее поступления адресату. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

10.3. Заказчик вправе принять решение об отказе от исполнения Контракта в одностороннем порядке с одновременным взысканием убытков и неустойки (пеней) в соответствии с положениями Закона №44-ФЗ, в том числе в случае нарушения срока поставки более, чем на 5 (пять) дней.

10.4. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. Поставщик обязан без письменного согласия Заказчика не разглашать и не использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе исполнения Контракта. Поставщик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.7. Поставщик, подписав настоящий Контракт, подтверждает, что: изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки поставки Товара; никакие другие обязательства Поставщика по поставке Товара не являются приоритетными в ущерб поставки Товара по Контракту.

10.8. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с исполнением настоящего Контракта, Поставщик обязан хранить первичную бухгалтерскую документацию, относящуюся к настоящему Контракту, до окончания всех судебных разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, проверок.

10.9. При вступлении в силу законодательных актов предусматривающих изменения обязанностей сторон по Контракту, Стороны обязуются внести изменения в настоящий Контракт путем заключения дополнительных соглашений, в целях приведения настоящего Контракта в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

10.10. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту рассматриваются в качестве его неотъемлемой части, если они осуществлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.11. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений.

• Приложения к Контракту: Приложение № 1 – Спецификация.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту №__________________________________

от «____» ______ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого по Контракту: ______ (___________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС _____________.* *В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается»

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается» ↑