Тендер - дезинфицирующие средства №240649686

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_дезы_нач_цена_106200_р._окпд2_20.20.14.000 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

контракт № ______

г. Ростов-на-Дону «__» _________ 2023 года

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница» (ГБУ РО «РОКБ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Коробки Вячеслава Леонидовича, действующего на основании Устава учреждения, с одной стороны,

и _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», на основании п.4. ч.1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику в срок, предусмотренный контрактом, дезинфицирующие средства (далее по тексту - товар) в соответствии со спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных контрактом.
1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, определяются спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, является новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Период поставки товара: до 14.04.2023 г.
Стороны признают срок поставки существенным условием контракта. Просрочка исполнения обязательств Поставщика по поставке более, чем на 10 (десять) календарных дней в рамках контракта считается существенным нарушением Стороной своих обязательств.
2.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная, 170, 5 этаж главного корпуса, аптека. Поставка осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 16.00 часов по московскому времени.
Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или техническими средствами третьих лиц за счет Поставщика.
2.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной и/или товарно-транспортной накладной, счетом и/или счетом-фактурой, заполненным со стороны Поставщика актом приема-передачи товара (образец акта предоставляется Заказчиком), документами, подтверждающими качество товара.
2.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту использования (эксплуатации) и хранения.
2.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.
2.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, указанному в товарно-сопроводительной документации.
2.7. Моментом исполнения обязательства Поставщика по поставке товара по контракту считается факт передачи товара Заказчику. Факт передачи товара Заказчику подтверждается товарной и/или товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика и счетом и/или счетом-фактурой.
2.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки товара Заказчиком и подписания Заказчиком товарной и/или товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, что должно подтверждаться заверенными копиями выданных в установленном порядке регистрационных удостоверений.

Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца.

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения и использования (соблюдение температурного режима, инструкции по использованию и т. д.).

Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 60% срока, установленного производителем при изготовлении (производстве) товара.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:
- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью контракта (Приложение №1);
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка полномочий представителя Поставщика, присутствующего при приемке товара.
Заказчик вправе не проводить приемку товара в случае, если уполномоченный представитель Поставщика отсутствует, либо его полномочия не подтверждены в установленном порядке.
4.2. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика (изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.
4.3. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены Заказчиком не позднее двадцати дней с даты поставки товара Заказчику, претензии по качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.
4.4. Замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования Заказчиком.
4.5. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям контракта об ассортименте, считается не поставленным.
4.6. При приемке товара Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.7. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности Поставщика:
5.1.1. Уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.
5.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями контракта, обеспечить при приемке товара присутствие своего представителя, уполномоченного в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.1.3. Передать Заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 и 3.3 контракта.
5.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
5.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по контракту, предоставить документы по качеству.
5.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Заказчиком заменить товар ненадлежащего качества.
5.1.7. Уведомить Заказчика в течение 10 (десяти) дней в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.
5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Поставщика приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью контракта (приложение № 1), действующей нормативной документацией.
5.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена контракта составляет ______________ (____________) рублей __ копеек, в т.ч НДС в размере ________ рублей.
6.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной (твердой) на весь срок исполнения контракта. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации.
6.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.
Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
6.4. Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Поставщиком и Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная и/или товарно-транспортная накладная), при предоставлении Поставщиком счета на оплату, соответствующего объему поставленного товара.
6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
6.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.7. Принятие денежных обязательств в рамках контракта, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Обеспечение исполнения контракта не устанавливается.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
8.6. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения контракта.

ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ростовской области.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. контракт вступает в силу с момента его подписания его Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но, в любом случае, прекращает свое действие «31» декабря 2023 года.

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Поставщик представляет по запросу, Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или контрактом.

11.4. Любые изменения и дополнения к контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

11.5. Во всем, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Приложения, указанные в контракте, является его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – спецификация на 1 (одной) странице;

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

12.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту от «__»_________ 2023 года № ________

между ГБУ РО «РОКБ» и _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными