Тендер - Работы по обработке огнезащитным составом деревянных изделий №240633475

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• контракт_огнезащита_двери_27.docx
• Приложение_№1_Расчёт_НМЦК.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть75 Просмотр сведений о закупке «Работы по обработке огнезащитным составом деревянных изделий» Общие сведения о закупке Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2097

Объект закупки: Работы по обработке огнезащитным составом деревянных изделий

Описание объекта закупки: Работы по обработке огнезащитным составом деревянных изделий

Полная стоимость закупки (руб.):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.51

Дата размещения закупки: 06.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:01

Срок завершения подачи оферт: 07.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:01

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи __________, код вида расходов ____ (Субсидии на иные цели – ______руб.); Код целевой статьи __________, код вида расходов ___, (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – ______ руб.); Код вида расходов _____ (Доходы от иной, приносящей доход деятельности ____ руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Сопроводительные документы: В соответствии с договором

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с договором

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 5 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным образовательным учреждением, государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности которых являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ "МАНЕЖ"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Исаакиевская, 1

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПЛ ИСААКИЕВСКАЯ, 1

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0035

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Ялова

Имя Анна

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт №_______

ИКЗ _ _____

г. Санкт-Петербург « » 2023 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Центральный выставочный зал «Манеж», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Анны Львовны Яловой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и -___________________________ (далее - ________________), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по обработке огнезащитным составом деревянных изделий (далее – работы). Заказчик обязуется оплатить указанные выше работы в соответствии с положениями настоящего Контракта.

Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и иными положениями настоящего Контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязуется:

Обеспечить доступ представителям Подрядчика на территорию Объекта для проведения работ, предусмотренных Контрактом, в соответствии с действующим у Заказчика пропускным и внутриобъектовым режимом.

Оказывать Подрядчику необходимое по условиям и характеру производимых работ содействие в целях надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

Своевременно оплачивать выполненные надлежащим образом работы Подрядчика в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Контракта.

Принять выполненные надлежащим образом работы, проверяя их состав и качество требованиям законодательства Российской Федерации и Технического задания (Приложение №1 к Контракту), в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Заказчик вправе:

Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

В любое время в период выполнения работ требовать от Подрядчика письменного отчета о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

Требовать надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

Осуществлять иные полномочия в рамках исполнения настоящего Контракта.

Подрядчик обязуется:

Выполнить принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации.

До начала выполнения работ представить Заказчику сведения о персонале, который будет задействован на Объекте Заказчика, с указанием полного объема представленных им полномочий. При этом Подрядчик гарантирует наличие (в случае необходимости) согласия субъектов персональных данных на обработку Заказчиком таких данных в связи с настоящим Контрактом.

Устранить недостатки, выявленные Заказчиком в период реализации настоящего Контракта, за собственный счет, по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты работ, выполняемых Подрядчиком, или несоответствия их условиям настоящего Контракта.

Нести самостоятельную и полную ответственность за организацию охраны и безопасности труда рабочих на Объекте. Привлекать квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда.

Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности Объекта выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

• • Не передавать документацию и другую информацию, полученную Подрядчиком в процессе исполнения настоящего Контракта, третьим лицам, без разрешения Заказчика.
  • Выполнить работы в сроки, предусмотренные Контрактом, обеспечив их надлежащее качество в соответствии требованиями нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и иных нормативов, норм, положений, инструкций, правил, указаний, действующих на территории Российской Федерации, а также в соответствии с требованиями Заказчика, иными требованиями, изложенными в настоящем Контракте.
  • Во время нахождения на Объекте представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по настоящему Контракту работников, обеспечить соблюдение указанными лицами установленного режима охраны, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе регулярно проводить необходимый инструктаж указанных лиц.
  • Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ. Использовать при проведении работ материалы и оборудование, прошедшие процедуру обязательного подтверждения соответствия, и предоставить Заказчику необходимые декларации о соответствии и/или сертификаты соответствия на указанные материалы и оборудование.
  • Использовать для выполнения работ специалистов, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надлежащее и своевременное выполнение работ, предусмотренных настоящим Контрактом. Строго исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации. В случае использования иностранной рабочей силы Подрядчик также представляет Заказчику надлежаще заверенные копии разрешений или патентов, если такие разрешения или патенты требуются в соответствии с законодательством.
  • Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы, прилегающей территории, вывоз мусора с нее, выполнять необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  • Осуществлять выполнение последующих работ только после освидетельствования скрытых работ с составлением соответствующего акта.
  • Принять все необходимые меры по охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации (как на объекте, так и за его пределами) и нести ответственность за нарушение указанных требований.
  • Информировать Заказчика о реорганизации, изменении своего юридического наименования, адреса места нахождения, смене единоличного исполнительного органа, отзыве доверенностей, а также о других существенных изменениях, влияющие на надлежащее исполнение взятых на себя обязательств – в течение 3 (трех) дней сообщать о соответствующих изменениях Заказчику. В случае изменения банковских реквизитов Подрядчик обязан в течение 3 (трех) дня с момента их изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.
  • В случае привлечения для выполнения работ третьих лиц Подрядчик несет полную ответственность за их действия перед Заказчиком.
  • Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет ,___ ( ) рублей _________копеек, НДС __________ и определяется расчетом цены (Приложение № 2 к Контракту).

Цена Контракта включает в себя стоимость всего комплекса работ, выполняемых по Контракту, транспортные расходы, стоимость материалов, погрузки-разгрузки, а также все прочие расходы, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, выплаченные или подлежащие к выплате при исполнении Контракта и в связи с ним. Все издержки и затраты, связанные с исполнением своих обязательств по Контракту, Подрядчик несет за свой счет.

Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом и п. 3.4. Контракта.

Изменение цены Контракта допускается в соответствии с Федеральным законом по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

в) в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидию Заказчику, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

• Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации, путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. Финансирование настоящего Контракта осуществляется: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.)
• Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
• Заказчик осуществляет оплату выполненных Подрядчиком работ по факту выполнения работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, на основании счета на оплату (счета-фактуры при необходимости) Подрядчика. Авансирование работ по Контракту не предусмотрено.
• Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от расчета цены, требований норм и правил выполнения данных работ, установленных законодательством Российской Федерации, технических условий, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком таких отклонений. Если указанные отклонения не могут быть устранены, то оплате подлежит только часть работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта.

ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект документов, включающий в себя:

4.1.1. Первичную учетную документацию:

- акт о приемке выполненных работ – 2 экз.;

- счет на оплату (счет-фактура при необходимости) – 1 экз.;

4.1.2. Комплект исполнительной документации на выполненные объемы работ Подрядчик предоставляет в соответствии с техническим заданием (Приложение 1).

• Заказчик проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в представленных документах, подписывает акт о приемке выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения, документов, указанных в п. 4.1. Контракта или направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ с перечнем замечаний и сроками их устранения. Устранение указанных Заказчиком замечаний в установленные сроки является для Подрядчика за его счет обязательным.
• В случае получения отказа Подрядчика от устранения обнаруженных дефектов и недостатков, либо если в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков (дефектов) Подрядчик не приступил к их устранению, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.
• Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ и подписания Акта в случае обнаружения недостатков, которые исключают использование (эксплуатацию) результатов работ на объекте по назначению и/или не могут быть устранены Подрядчиком.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего Контракта надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ею своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Контракту, должна без промедления устранить допущенные нарушения.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней, штрафов).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 рублей.

В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены Контракта.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000,00 рублей.

Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Неустойки (пени, штрафы), предусмотренные настоящим Контрактом, должны быть оплачены Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования от другой Стороны.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик имеет право производить оплату работ по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, причинения вреда работникам Заказчика, третьим лицам, вследствие виновных действий представителей Подрядчика, а также привлеченных им для исполнения обязательств по настоящему Контракту работников, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.13. Применение предусмотренных настоящим разделом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которые могут возникнуть после заключения настоящего Контракта в результате непредвиденных или непреодолимых Сторонами событий.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также военные действия, запретительные акты или действия правительств, государственных органов, гражданские волнения, восстания, вторжения и любые другие обстоятельства находящиеся вне разумного контроля Сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Контракту.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Подрядчика, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств известить в письменном виде другую Сторону без промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях, а также подтверждающие документы компетентных государственных органов. Сторона также без промедления, однако, не позднее 10 (десяти) дней, должна известить другую Сторону в письменном виде о прекращении этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Контракта, Стороны согласовывают свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами и техническими условиями и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (по Контракту.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 10 (десяти) дней со дня получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

В случае неполучения Подрядчиком уведомления или уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления, указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить односторонний акт.

Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить дефекты (недостатки) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков) в течение 20 (двадцать) дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

7.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого устранялись недостатки, за которые отвечает Подрядчик.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Контракта.

Срок рассмотрения и ответа на претензию – 10 дней от даты почтового штемпеля, свидетельствующего о поступлении претензии в почтовое отделение Стороны, направившей претензию или проставления отметки о приемке претензий.

Неполучение ответа на претензию в установленный настоящим Контрактом срок рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

В случае отказа в удовлетворении претензии, либо не получения ответа на претензию, либо получение ответа вне срока, Сторона, направившая претензию вправе передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 г. Если к окончанию срока действия настоящего Контракта у Сторон останутся неисполненными обязательства, Контракт продолжает действовать до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Прекращение действия настоящего Контракта (в том числе расторжение по соглашению Сторон) не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции.

Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 –Расчет цены.

Приложение № 3 - Лицензия МЧС РФ

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту №

от « » 2023 г.

Техническое задание

На работы по обработке огнезащитным составом деревянных изделий

Место проведения работ: г. Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., д.1

Изделия подвергающиеся обработке огнезащитным составом:

Двери деревянные, филёнчатые, двустворчатые в коробке. Размеры одного дверного блока: 1420мм х 2250м., площадь двух сторон 6,39 м.кв. Количество дверей – 4 шт.

Срок выполнения работ: в течении 60 календарных дней с даты подписания контракта с учетом с выставочного плана Учреждения .

Работы выполняются в часы работы Объекта в предварительно согласованное с Заказчиком время.

Подрядчик обязан иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Выполнение работ по
огнезащите материалов, изделий и конструкций). Привлечение субподрядных организаций не предусмотрено.

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту Подрядчик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

Требования к техническим характеристикам работ:

Перечень работ Таблица 1

- Посмотреть таблицу с данными

Огнезащитный состав: лак для дерева

Метод нанесения огнезащитного покрытия: кистью, валиком, тампоном, аппаратом высокого давления (способ выбирает Исполнитель с учетом возможной порчи рядом расположенных конструкций)

Группа огнезащитной эффективности: 1 группа

Требования к организационным мероприятиям

До начала работ Подрядчик в течении 5 рабочих дней с даты заключения Контракта согласовывает с Заказчиком график производства работ, с указанием очередности работ по отдельным участкам.

Технологический регламент выполнения работ по нанесению огнезащитного состава на существующие изделия. Технологический регламент должен содержать, в том числе, требования к подготовке поверхности, температуре воздуха и конструкций, времени и степени межслойной сушки, к входящему, операционному и приёмочному контролю.

Цвет покрытия - бесцветный.

Требования к качеству и безопасности выполняемых работ

Услуги, являющиеся предметом договора, должны соответствовать техническим
требованиям, установленным следующими нормативными документами:

• Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
• Постановление Правительства РФ 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
• СП 2.13130.2020. "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
• ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9. Национальный стандарт Российской Федерации. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний;
• Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
• СНиП 12.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Безопасность труда в строительстве. Часть1. «Общие требования»;
• Руководство оценка качества огнезащиты и установление вида огнезащитных покрытий на объектах;

• и иных законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объект.

В случае наличия ссылок на нормативные документы, которые утратили свою силу, либо заменены, необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

• Применяемые материалы, изделия и оборудование, подлежащие обязательной
  сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 №3646-р «Об
  утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы,
  предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии
  с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению
  соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной
  безопасности»», должны иметь сертификаты соответствия.
• При выполнении работ должны быть представлены, а по окончании сданы Заказчику
  сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов.
• В случае обнаружения недостатков, допущенных при выполнении работ, Подрядчик
  должен устранить их безвозмездно в срок не более трех рабочих дней с момента поступления к
  нему соответствующего обращения от Заказчика.
• Выполнять работу, используя оборудование, инструменты и материалы, которые соответствуют действующим на территории России и Санкт-Петербурга техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта. Самостоятельно обеспечить выполнение работ оборудованием, инструментами и материалами.
• Подрядчик перед началом производства работ оповещает Заказчика о его начале, и согласовывает места установки техники и агрегатов.
• Подрядчик производит работы в технологической последовательности в соответствии с требованиями, установленными для огнезащитной обработки деревянных несущих конструкций.
• Подрядчик осуществляет фотофиксацию процесса Работ, результатов Работ, в том числе, скрытых работ.
• Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых работ.
• Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачей объемов работ, выполняемых Подрядчиком: проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям нормативно-технической документации, проверка соблюдения технологической дисциплины, проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых инструментов, оснастки и приспособлений.
• Подрядчик имеет право заключить договоры со сторонними организациями о выполнении отдельных видов работ. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей.
• Подрядчик в обязательном порядке, перед началом выполнения работ обязан представить Заказчику список работников, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную доставку и вывоз персонала для выполнения работ на объекте.
• Оборудование и механизмы должны быть в рабочем состоянии, соответствовать требованиям техники безопасности; должны иметь документы, подтверждающие своевременное прохождение технического освидетельствования. Погрузка и разгрузка оборудования и механизмов, а также их доставка до места выполнения Работ производится Подрядчиком. Материалы на объект доставляются по мере необходимости.
• Подрядчик принимает меры по обеспечению, соблюдения правил противопожарной безопасности, правил промышленной безопасности (работы на высоте, огневые работы), правил техники безопасности.
• Подрядчик должен обеспечить своих работников спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
• Подрядчик отвечает за квалификацию работников, обучение их правилам безопасного ведения работ, а также предоставляет документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение специальных видов работ, в том числе при работах на высоте.
• Подрядчик должен не допускать: накапливание строительного мусора, нахождения на объекте третьих лиц без письменного согласия Заказчика, размещение ядовитых, сильнодействующих, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов, ежедневно осуществлять в процессе производства работ вывоз мусора. После окончания работ производится приведение в порядок места выполнения работ, уборка мусора, отходов материалов. Подрядчик организует вывоз строительного мусора собственными силами.
• При уборке строительного мусора применять меры по уменьшению пылеобразования.
• Работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком. Все работы производятся в условиях действующего учреждения без остановки рабочего и выставочного процесса.
• Работы в выходные дни и вечернее время производить по согласованию с Заказчиком.
• Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
• Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.
• В случае несогласованных с Заказчиком действий Подрядчик устраняет последствия нанесенного ущерба за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика и Подрядчика.
• До начала производства работ Подрядчик обязан назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.
• Время производства работ с повышенной шумностью согласовывается Заказчиком отдельно, запрещается выполнение таких работ без согласования с Заказчиком.

Требования к техническим и функциональным характеристикам выполняемых работ

В начале выполнения работ Подрядчик разрабатывает рабочий проект по огнезащитной
обработке изделий и предоставляет Заказчику на согласование. Также Подрядчик
предоставляет Заказчику паспорт на огнезащитное покрытие, согласно которому устанавливается
срок службы покрытия без снижения огнезащитной эффективности.

Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения работ, а также давать Подрядчику указания относительно результатов выполняемых работ.

Указания Заказчика обязательны для Подрядчика.

Исполнительная документация.

Исполнительная документация сдается в одном экземпляре в бумажном виде и 1 экз. в электронном виде на CD-диске в формате .pdf:

Проект огнезащиты деревянных изделий.

Средства огнезащиты для деревянных изделий следует применять при условии достижения 1-й группы огнезащитной эффективности.

Вид огнезащиты: лак бесцветный для древесины.

• Акты освидетельствования скрытых работ (если таковы имеются по технологии производства данного вида работ);
• Документы, подтверждающие соответствие огнезащитных составов нормативным документам, паспорта качества;
• Инструкции по устройству и эксплуатации покрытия на основе огнезащитных составов (с ознакомлением);
• Результаты по определению огнезащитной эффективности.

Определение огнезащитной эффективности изделий, обработанных огнезащитных составом, должны быть проведено в соответствии ГОСТ Р▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9.

• Удостоверения специалистов, выполнявших работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту №

от « » 2023 г.

Расчет цены Контракта

На работы по обработке огнезащитным составом деревянных изделий

- Посмотреть таблицу с данными