Тендер - Поставка противогололедного материала №240626499

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

4._Протокол_НМЦК_(1)

ПРОТОКОЛ

СОГЛАСОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА)

Объект закупки (лот): Поставка противогололедного материала для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» (среди СМП).

Начальная (максимальная) цена договора составляет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Источник финансирования:

- субсидия на иные цели.

- КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 346 –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Расчет НМЦК произведен в соответствии с разделом III Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, и п.2.2 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных распоряжением Правительства Москвы от 16.05.2014 №242-РП, и основан на ценовых предложениях поставщиков товаров, представленных в виде коммерческих предложений.

Приложение: 1. Расчет начальной (максимальной) цены договора;

2. Обоснование цены договора.

Заказчик:

Муниципальное бюджетное учреждение «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН»

Директор Е.В. Николаева

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000006

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

г Москва, п Мосрентген, п завода Мосрентген д 32, а

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ - 100.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

28712.00 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

В соответствии с правилами и порядком, определенными оператором электронной торговой площадки

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20736Г38470

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Контракт заключается после предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупках. Безотзывная независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента заключения контракта».

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20736Г38470

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Протокол НМЦК(Д)

2 Обоснование определения НМЦК(Д)

3 Расчет НМЦК(Д)

Проект контракта

1 Проект контракта (договора)

Описание объекта закупки

1 Техническое задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ElectronicAuction▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 5._Обоснование_НМЦК_(1) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Директор МБУ «Жилищник Мосрентген» Е.В.Николаева

1._Техническое_задание_изм._(1)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогололедного материала для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» (среди СМП)

Заказчик: МБУ «Жилищник Мосрентген»

Предмет закупки: Поставка противогололедного материала для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» (среди СМП)

Место поставки: г. Москва, поселение «Мосрентген», улица Героя России Соломатина, вблизи д.1А.

Начальная (максимальная) цена закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (Два миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

Цена контракта: _____________________

КОСГУ 346

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара Заказчику, составляющих предмет Контракта, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению, в том числе расходы на уборку помещения от упаковочного материала и иного образовавшегося мусора, осуществляемые им (Поставщиком) в связи с исполнением условий Контракта, заключенного по результатам проведения настоящего аукциона в электронной форме.

Источник финансирования: Субсидии на выполнение муниципального задания (60 - Средства бюджетных учреждений).

Срок поставки товара – поставка осуществляется по мере необходимости, по заявкам заказчика в течении 3 дней с момента поступления заявки по электронной почте. Возможно досрочное исполнение контракта.

Краткая характеристика поставляемого товара: Поставщик осуществляет поставку в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством.

- Посмотреть таблицу с данными

7. Требования к применяемым (используемым) материалам. Требования к качеству.

• Товары должны соответствовать требованиям настоящего технического задания и муниципального контракта. При поставке товара Поставщик должен соблюдать требования, установленные государственными стандартами и ТУ для данных товаров, иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждаться сертификатом производителя (если это предусмотрено законодательством Российской Федерации) а также требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья людей.

Все поставляемые товары должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Обязательным требованием Заказчика является отсутствие дефектов, механических, либо химических повреждений, пятен, помятостей, и других недостатков.

7.2 Поставляемый товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

7.3 Качество товара должно быть подтверждено:

- сертификатом (паспортом) качества производителя;

- другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской

Федерации.

7.4 Поставляемый Товар должен соответствовать "Техническим требованиям к ПГР" приведенным в Приложении №1 к Техническому заданию и содержащим качественные и количественные характеристики, обеспечивающие однозначное понимание свойств ПГР.

7.5 Товар на момент передачи Заказчику (Грузополучателю) должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не являться предметом залога или иска третьих лиц.

7.6 Поставщик обязан предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

7.7 До начала поставки Товара Поставщик должен передать Заказчику следующие документы (предоставляются Поставщиком в форме нотариально-заверенных копий, оригиналов или копий, заверенных органами, выдавшими такие документы):

● технические условия (ТУ), стандарты (СТО) на продукцию предприятия (организации)

производителя Товара;

● паспорт безопасности вещества (материала);

● положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в соответствии с

нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по организации и осуществлению Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, о санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок либо свидетельство о государственной регистрации, выданное в соответствии с законодательством Таможенного союза;

● действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы

федерального уровня на техническую документацию (технические условия, стандарты

организаций) на Товар, проведенной центральным аппаратом Федерального органа исполнительной власти по контролю и надзору в сфере природопользования или его

территориальным органом, осуществляющим отдельные функции федерального органа

исполнительной власти по контролю и надзору в сфере природопользования на территории

г.Москвы и Московской области, разрешающее применять предлагаемый Товар в пределах

административных границ г.Москвы, для Товара, техническая документация которого не

проходила государственную экологическую экспертизу, в составе Заключения экспертной

комиссии государственной экологической экспертизы проекта технической документации

"Технология зимней уборки проезжей части магистралей, улиц проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства г.Москвы) с применением противогололедных реагентов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимние периоды с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. и далее)", утверждённого приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному Федеральному округу от 12 сентября 2011 г. № 08-Э, что химический состав поставляемого Товар соответствует утвержденной Технологии зимней уборки.

● документ (письмо/справка, договор, иное соглашение или др.), подтверждающий использование Поставщиком на законном основании технической (ТУ/СТО) и иной документации, представляемой на Товар, в случае если Участник закупки не является производителем Товара и (или) собственником такой технической документации на Товар.

● протокол(ы) испытаний Товара на соответствие требованиям настоящего Технического задания, а также показателям ТУ (СТО), выданного(ые) в лаборатории(ях), аккредитованной(ых) в соответствующей области по требуемым показателям, с приложением документа, подтверждающего такую аккредитацию.

7.8 Каждую партию Товара Поставщик должен сопровождать документом о качестве Товара, в котором должны быть указаны:

- номер партии (каждая партия имеет индивидуальный номер);

- дата изготовления партии;

- значения показателей свойств Товара, составляющего партию, установленные изготовителем Товара по результатам контроля качества готовой продукции

7.8 Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика к местам отгрузки Товара.

8. Требования к используемым материалам и оборудованию

8.1 На упаковке Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями

Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации,

метрологии и сертификации от 18.06.1997 № 219 «О введении в действие межгосударственного стандарта «ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Маркировка грузов» и Приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2013

№ 776-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта ГОСТ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

«Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования», а упаковка и маркировка импортного Товара – в соответствии с международными стандартами упаковки.

8.2 Упаковка должна обеспечивать защиту находящегося в ней Товара от влаги и атмосферных осадков, сохранять свою прочность на протяжении всего гарантийного срока хранения, а также обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

8.3 Поставщик поставляет Товар Заказчику (по заявкам заказчика, возможна единоразовая поставка по предварительному согласованию с Заказчиком) собственным транспортом (грузоподъемностью 5,10 - тонн) собственными силами или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов, в выходные дни по предварительному согласованию с Заказчиком. Отгрузка Товара производится в МКР (мягкий контейнер разовый) весом не более 1 (одной) тонны, с применением манипулятора поставщика.

8.4 В качестве упаковки Товара должны использоваться мягкие герметичные контейнеры или мешки вместимостью не более 1 (одной) тонны, укомплектованные полиэтиленовыми вкладышами, изготовленные по ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(или эквивалент).

8.5 Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия, обеспечивающей сохранность от повреждений и загрязнений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохраняющей поставляемый Товар от внешних воздействий, отвечающей требованиям нормативной документации.

Приложение №1 к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМ МАТЕРИАЛАМ

(установлены «Технологией зимней уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства города Москвы) с применением противогололедных материалов и гранитного щебня фракции 2-5 мм (на зимний период▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть гг. и далее)», положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, утвержденной приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу от 12.09.2011 № 08-Э).

Твердый многокомпонентный противогололедный материал на основе композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия

(МРтв.)

- Посмотреть таблицу с данными

Твердый комбинированный противогололедный материал на основе композиции карбоната кальция (мраморный щебень), формиата натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорида натрия (пищевая соль) (КР2тв.)

- Посмотреть таблицу с данными

*В случае, когда требуемые показатели товаров имеют по своей сути диапазонное значение (например: временные, температурные показатели, показатели химического состава, фракций сыпучих материалов, показатели частоты, влажности и прочие показатели) или конкретные значения показателей становятся известными после испытания определенной партии товара и товар отсутствует в наличии, участник вправе указать диапазонное значение с формулировкой: «в диапазоне», если такое значение подтверждается спецификой товара и указание диапазонного значения подтверждается (т.е. допустимо) на основании ГОСТ, паспорта производителя или других документов, подтверждающих наличие диапазонного значения характеристики для требуемого товара.

Директор МБУ «Жилищник Мосрентген» Е.В.Николаева

3._расчет_НМЦ - Посмотреть таблицу с даннымиElectronicAuction▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Поставка противогололедного материала для нужд Муниципального бюджетного

учреждения «Жилищник Мосрентген»

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНИК

МОСРЕНТГЕН»

Москва, 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I.

Информация о проведении закупки

II. Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке.

Подача заявки на участие в электронном аукционе

III.

Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

I. Информация о проведении закупки

1.

Наименование объекта закупки

1.1

Электронный аукцион

2

Электронный аукцион проводит:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3

4

Заказчик

Поставка противогололедного материала для

нужд Муниципального бюджетного учреждения

«Жилищник Мосрентген»

Наименование:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН»

Место нахождения:

108820, МОСКВА, ПОСЕЛОК ЗАВОДА

МОСРЕНТГЕН, ПОСЕЛЕНИЕ МОСРЕНТГЕН,

Дом (Корпус/строение) ДОМ 32, ПРИСТРОЙКА

Почтовый адрес:

г Москва, п Мосрентген, п завода Мосрентген д

32, а

Номер контактного телефона:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Ответственное должностное лицо или

контрактный управляющий:

ФИО: Николаева Екатерина Вячеславовна

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Не привлекается

Уполномоченный орган

Специализированная организация

Не привлекается

по разработке документации

Специализированная организация по

Не привлекается

проведению закупки

Адрес сайта электронной площадки:

http://www.sberbank-ast.ru/

Информация о количестве, единице измерения и месте поставки товара / информация об

объеме, единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги

Лот №1

Место поставки товаров: г Москва, п Мосрентген, п завода Мосрентген д 32, а. Период

поставки товаров с 1 до 3 рабочих дней с даты заключения контракта. Условия поставки

товаров: в соответствии с проектом Контракта и Техническим заданием:

Твердый комбинированный противогололедный реагент на основе композиции карбоната

кальция (мраморный щебень), формиата натрия (соль муравьиной кислоты) и хлорида

натрия (пищевая соль) (КР2ТВ) : 55 т; код ОКПД2: 20.59.43.130

Твердый многокомпонентный противогололедный реагент на основе композиции

хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия (МРТВ) : 17

т; код ОКПД2: 20.59.43.130

Идентификационный код закупки и

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

указание на часть статьи 15

При осуществлении закупки в соответствии с ч. 5

Федерального закона от 05.04.2013 № 44- и 6 ст. 15 Закона о контрактной системе к

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

5

6

7

8

9

9.1

9.2

9.3

ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд» (далее — Закон о извещению прилагаются копии договоров

контрактной системе), при

(соглашений).

осуществлении закупки в соответствии с

частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 15 Закона о

контрактной системе.

Начальная (максимальная) цена

Лот № 1 :▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

контракта

Лот № 1:

Не применяется

Оплата поставки товара, выполнения работы или

оказания услуги осуществляется по цене единицы

товара, работы, услуги исходя из количества

Начальная максимальная цена за единицу

товара, поставка которого будет осуществлена в

товара или услуги

ходе исполнения контракта, объема фактически

выполненной работы или оказанной услуги, но в

размере, не превышающем максимального

значения цены контракта, указанного в

извещении об осуществлении закупки и

информационной карте

Год бюджета 2023 : ПФХД, Код:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьИсточник финансирования

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб.

Обоснование начальной максимальной Метод определения НМЦ:

цены (метод)

Анализ рыночных цен;

Обоснование невозможности применения

методов, указанных в ч.1 ст.22 Закона о Обоснование начальной (максимальной) цены

контракта – приложение к извещению.

контрактной системе

Преимущества предоставляются при осуществлении закупок

Учреждения и предприятия уголовноисполнительной

системы (предоставляются при условии Не предоставляются

соответствия статье 28 Закона о

контрактной системе)

Организации

инвалидов (предоставляются при условии

Не предоставляются

соответствия статье 29 Закона о

контрактной системе)

Субъекты малого предпринимательства

(предоставляются при условии

соответствия статье 30 Закона о

контрактной системе).

Социально ориентированные

Лот № 1: Установлено

некоммерческие организации (за

исключением социально

ориентированных некоммерческих

организаций, учредителями которых

являются Российская Федерация,

субъекты Российской Федерации или

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

9.4

10

10.1

10.2

10.3

муниципальные образования),

осуществляющие в соответствии с

учредительными документами виды

деятельности, предусмотренные

пунктом1 статьи 31.1 Федерального

закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях»

Товаров, происходящих из иностранного

государства или группы иностранных

государств, допускаемых на территорию

Российской Федерации для целей

осуществления закупок товаров для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд. Предоставляются

в соответствии с приказом Минфина

Установлено

России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об

условиях допуска товаров, происходящих

из иностранного государства или группы

иностранных государств, для целей

осуществления закупок товаров для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

Применение запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных

государств

Запрет для товаров, входящих в Перечень

сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия, страной

происхождения которых является

Турецкая Республика и которые

Лот № 1: Не установлено

запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в

Российскую Федерацию (утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 ноября 2015

г. № 1296)

Запрет на допуск программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных, реализуемых независимо от

вида договора на материальном носителе

и (или) в электронном виде по каналам

связи, происходящих из иностранных

государств, а также исключительных

Лот № 1: Не установлено

прав на такое программное обеспечение

и прав использования такого

программного обеспечения, в

соответствии с положениями

постановления Правительства

Российской Федерации от 16 ноября 2015

г. № 1236

Запрет на допуск промышленных

товаров, происходящих из иностранных Не установлен

государств, для целей осуществления

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

закупок для государственных и

муниципальных нужд, а также

промышленных товаров, происходящих

из иностранных государств, работ

(услуг), выполняемых (оказываемых)

иностранными лицами, для целей

осуществления закупок для нужд

обороны страны и безопасности

государства, в соответствии с

постановлением Правительства РФ от 30

апреля 2020 г. № 616

Ограничение допуска отдельных видов

радиоэлектронной продукции,

происходящих из иностранных

10.4

государств в соответствии с

Лот № 1: Не установлено

постановлением Правительства

Российской Федерации от 10 июля 2019

г. № 878

Ограничение допуска отдельных видов

пищевых продуктов, происходящих из

иностранных государств в соответствии с

10.5

Лот № 1: Не установлено

постановлением Правительства

Российской Федерации от 22 августа

2016 г. № 832

Ограничение допуска отдельных видов

медицинских изделий, происходящих из

иностранных государств в соответствии с

10.6

Лот № 1: Не установлено

постановлением Правительства

Российской Федерации от 5 февраля 2015

г. № 102

Ограничение допуска отдельных видов

лекарственных препаратов, включенных

в Перечень жизненно необходимых и

важнейших лекарственных препаратов и

10.7

происходящих из иностранных

Лот № 1: Не установлено

государств в соответствии с

постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 ноября 2015

г. № 1289

Ограничение допуска отдельных видов

промышленных товаров, происходящих

из иностранных государств, для целей

осуществления закупок для обеспечения

10.8

Установлен

государственных и муниципальных

нужд, в соответствии с постановлением

Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. №

617.

II. Требования к участникам закупки и необходимый перечень документов для участия в закупке.

Подача заявки на участие в электронном аукционе.

Общие требования, предъявляемые к

В реестре участников электронного аукциона,

11

участникам электронного аукциона в

получивших аккредитацию на электронной

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

соответствии со ст. 24.2 Закона о

контрактной системе.

12

12.1

12.2

12.3

12.4

площадке, в отношении каждого участника

такого аукциона должны содержаться документы

и информация в соответствии с Законом о

контрактной системе, которые должны быть

актуальны на дату подачи заявки для участия в

электронном аукционе.

Подача заявок на участие в электронном

аукционе осуществляется только лицами,

зарегистрированными в единой информационной

системе и аккредитованными на электронной

площадке.

При этом подача заявок на участие в закупках

отдельных видов товаров, работ, услуг, в

отношении участников которых установлены

дополнительные требования, осуществляется

только участниками закупки, электронные

документы (или их копии) которых размещены в

соответствии с частями 12 и 12.1 статьи 24.2

Закона о контрактной системе оператором

электронной площадки в реестре участников

закупок, аккредитованных на электронной

площадке

Общие требования, предъявляемые к

При осуществлении закупки заказчик

участникам электронного

устанавливает следующие единые требования к

аукциона в соответствии со ст. 31 Закона

участникам закупки:

о контрактной системе.

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание

услуги, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о

контрактной системе.

Лот № 1: Не требуется

Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии

конкурсного производства.

Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке

подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

12.5

12.5.1

12.6

12.7

12.8

12.9

(подрядчика, исполнителя) не принято.

Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на

создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката

или показа национального фильма.

Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель

заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы

заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по

прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук,

внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом

заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика,

либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального

предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального

исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной

организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного

органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного

юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является

физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или

через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций

хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо

или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном

(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится

в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43

Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено

иное.

Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников

(членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного

юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе

лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

хозяйственного товарищества или общества

Участник закупки не является иностранным агентом

Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных

12.10

законодательством Российской Федерации

Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если

12.11

заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не

соответствует требованиям или предоставил недостоверную информацию в отношении

своего соответствия указанным требованиям

Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг

12.12

для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Дополнительные требования к участникам закупки согласно ч. 2 ст. 31 Закона о

12.12.1 контрактной системе (ПП РФ от 29.12.2021 № 2571):

Не требуется

Дополнительное требование к участникам закупки согласно ч.2.1 ст.31 Закона о

12.12.2 контрактной системе:

Не установлено.

13

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,

13.1.

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на

электронной площадке в соответствии с Законом о контрактной системе.

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе:

1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если

требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки

заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,

являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой

2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона о контрактной системе

3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством

Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также

отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения

контракта

14

4. Характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие

показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи

33 Закона о контрактной системе

5. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским

классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений

части 2 статьи 43 Закона о контрактной системе

6. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если

в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к

товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено

извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим

Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе

требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации они передаются вместе с товаром. - паспорт безопасности вещества

12.9.1

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

15

16

16.1

16.2

17

(материала); - действующее положительное заключение государственной экологической

экспертизы федерального уровня на техническую документацию (технические условия,

стандарты организаций) на противогололедный реагент, проведенной центральным

аппаратом федерального органа исполнительной власти по контролю и надзору в сфере

природопользования или его территориальным органом, осуществляющим отдельные

функции федерального органа исполнительной власти по контролю и надзору в сфере

природопользования на территории Москвы и Московской области, разрешающее

применять предлагаемый противогололедный реагент в пределах административных границ

города Москвы, если химический состав предлагаемого к поставке противогололедного

реагента, физико-химические свойства и иные его характеристики соответствуют

утвержденной Технологии зимней уборки, но техническая документация такого реагента не

проходила государственную экологическую экспертизу федерального уровня в составе

заключения государственной экологической экспертизы на действующую Технологию

зимней уборки.

7. Товарный знак (при наличии)

8. Информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,

принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Закона о контрактной

системе (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, установлены

предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае

отсутствия таких информации и документов такая заявка приравнивается к заявке, в

которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного

государства, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными

лицами.

9. Заявка может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок,

чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При

этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения

заявки на участие в закупке.

Требование к поставщику (подрядчику,

исполнителю), не являющемуся

субъектом малого предпринимательства

или социально ориентированной

некоммерческой организацией, о

привлечении к исполнению контракта

Лот № 1: не установлено

субподрядчиков, соисполнителей из

числа субъектов малого

предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих

организаций

Дата и время окончания подачи заявок участников закупки, даты подведения итогов

электронного аукциона

Дата и время окончания срока подачи

заявок на участие в электронном

14.03.2023 г. в 09:00

аукционе

Дата подведения итогов электронного

16.03.2023 г.

аукциона

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за

заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной

участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от

заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого

аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНИК МОСРЕНТГЕН»

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

18

18.1

18.2

18.3

18.4

III.

ФИО: Еремина Татьяна Николаевна

Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Срок подписания контракта: контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней

с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов

электронного аукциона.

Условия признания победителя уклонившимся от заключения контракта: в соответствии с

ч.6 ст. 51 и ч. 5 ст. 96 Закона о контрактной системы

Внесение изменений в извещение. Разъяснения положений извещения. Отказ от проведения

электронного аукциона.

Внесение изменений в извещение

Заказчик вправе внести изменения в извещение

об осуществлении закупки не позднее чем за

один рабочий день до даты окончания срока

подачи заявок на участие в закупке

Любой участник закупки, зарегистрированный в

единой информационной системе, вправе

направить с использованием электронной

площадки заказчику не более чем три запроса о

даче разъяснений положений извещения об

ос уще с т вле нии за купки при пров ед ен и и

электронного конкурса и электронного аукциона

не позднее чем за три дня до окончания срока

подачи заявок на участие в закупке. Не позднее

одного часа с момента поступления такого

запроса оператор электронной площадки

направляет его с использованием электронной

Порядок предоставления разъяснений

площадки заказчику. Не позднее двух дней со

положений извещения участникам

дня, следующего за днем поступления заказчику

закупки

запроса о даче разъяснения положений

извещения об осуществлении закупки, заказчик

формирует с использованием единой

информационной системы, подписывает

усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени заказчика,

и размещает в единой информационной системе

разъяснение положений извещения об

осуществлении закупки с указанием предмета

запроса, но без указания участника закупки, от

которого поступил такой запрос. Такие

разъяснения не должны изменять суть извещения

об осуществлении закупки.

Дата начала предоставления разъяснений:

Даты начала и окончания срока

06.03.2023 г.

предоставления разъяснений

Дата окончания предоставления разъяснений:

11.03.2023 г.

Заказчик вправе сформировать извещение об

Отказ от проведения электронного

отмене закупки не позднее чем за один рабочий

аукциона

день до даты окончания срока подачи заявок на

участие в закупке

Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

19

19.1

Размер обеспечения заявки предусмотрен

извещением.

Порядок обеспечения заявок:

Обеспечение заявки может предоставляться в

виде денежных средств или независимой

гарантии. Выбор способа обеспечения заявки

осуществляется участником закупки.

Обеспечение заявки в виде денежных средств

Размер и порядок обеспечения заявок на предоставляется в соответствии с правилами и

участие в электронном аукционе

порядком, определенными оператором

электронной площадки с использованием

специального счета, открытого участником

закупки в одном из банков, предусмотренных пп.

«а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального закона от 5

апреля 2013 г. № 44-ФЗ».

Обеспечение заявки в виде независимой гарантии

предоставляется в соответствии с условиями

настоящей информационной карты

Независимая гарантия, выданная участнику

закупки банком, государственной корпорацией

развития «ВЭБ.РФ», фондами содействия

кредитованию, Евразийским банком развития

(если участник закупки является юридическим

лицом, зарегистрированным на территории

государства - члена Евразийского

экономического союза, за исключением

Российской Федерации, или физическим лицом,

являющимся гражданином государства - члена

Евразийского экономического союза, за

исключением Российской Федерации), для целей

обеспечения заявки на участие в закупке, должна

соответствовать требованиям статьи 45 Закона о

контрактной системе, постановления

Правительства Российской Федерации от

Условия независимой гарантии,

08.11.2013 г. № 1005.

предоставляемой в качестве обеспечения

Независимая гарантия должна в том числе

заявки

содержать:

- указание на то, что все споры по независимой

гарантии подлежат рассмотрению в

Арбитражном суде города Москвы.

- условие об обязанности гаранта уплатить

заказчику (бенефициару) денежную сумму по

независимой гарантии не позднее десяти рабочих

дней со дня, следующего за днем получения

гарантом требования заказчика (бенефициара),

соответствующего условиям такой независимой

гарантии, при отсутствии предусмотренных

Гражданским кодексом Российской Федерации

оснований для отказа в удовлетворении этого

требования.

Срок действия независимой гарантии,

предоставленной в качестве обеспечения заявки,

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

должен составлять не менее месяца с даты

окончания срока подачи заявок.

Размер обеспечения исполнения контракта

предусмотрен извещением.

20

Размер обеспечения исполнения

контракта

20.1

Срок и порядок предоставления

обеспечения исполнения контракта

Если участником закупки предложена цена

контракта, которая на 25 и более процентов ниже

начальной (максимальной) цены контракта, либо

предложена сумма цен единиц товара, работы,

услуги, которая на 25 и более процентов ниже

начальной суммы цен указанных единиц,

участник предоставляет обеспечение исполнения

контракта в размере и на условиях,

предусмотренных статьей 37 Закона о

контрактной системе.

Порядок внесения: контракт заключается после

предоставления заказчику обеспечения

исполнения контракта. Обеспечение исполнения

контракта может быть представлено в виде

безотзывной независимой гарантии или

внесением денежных средств на указанный

заказчиком счет, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации

учитываются операции со средствами,

поступающими заказчику, в размере обеспечения

исполнения контракта, указанном в извещении о

закупке.

Безотзывная независимая гарантия должна

соответствовать требованиям, установленным

Гражданским кодексом Российской Федерации, а

также иным законодательством Российской

Федерации.

Способ обеспечения исполнения контракта

определяется участником аукциона, с которым

заключается контракт, самостоятельно.

Срок внесения обеспечения - до момента

заключения контракта.

Реквизиты счета для внесения обеспечения

исполнения контракта:

Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНИК

МОСРЕНТГЕН»

Реквизиты:

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Лицевой счет: 20736Г38470

Счет №:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в УФК ПО Г. МОСКВЕ, корр. счет:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Особенности внесения: Контракт заключается

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

после предоставления заказчику обеспечения

исполнения контракта. Обеспечение исполнения

контракта может быть представлено в виде

безотзывной независимой гарантии или

внесением денежных средств на указанный

заказчиком счет, на котором в соответствии с

законодательством Российской Федерации

учитываются операции со средствами,

поступающими заказчику, в размере обеспечения

исполнения контракта, указанном в

документации о закупках. Безотзывная

независимая гарантия должна соответствовать

требованиям, установленным Гражданским

кодексом Российской Федерации, а также иным

законодательством Российской Федерации.

Способ обеспечения исполнения контракта

определяется участником закупки, с которым

заключается контракт, самостоятельно. Срок

внесения обеспечения - до момента заключения

контракта».

Получатель:

20.2

Требование к независимой гарантии

Срок действия независимой гарантии

устанавливается с учетом требований пп. 5 ч. 2

ст. 45 и ст. 96 Закона о контрактной системе.

Контракт заключается после предоставления

участником закупки, с которым заключается

контракт, обеспечения исполнения контракта в

соответствии с Законом о контрактной системе.

В случае непредставления участником закупки, с

которым заключается контракт, обеспечения

исполнения контракта в срок, установленный для

заключения контракта, такой участник считается

уклонившимся от заключения контракта.

Требования к независимой гарантии утверждены

постановлением Правительства Российской

Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О

независимых гарантиях, используемых для целей

Федерального закона «О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных

нужд».

Независимая гарантия оформляется в письменной

форме на бумажном носителе или в форме

электронного документа, подписанного

усиленной неквалифицированной электронной

подписью лица, имеющего право действовать от

имени Гаранта на условиях, определенных

гражданским законодательством и ст. 45 Закона о

контрактной системе. Независимая гарантия

должна быть безотзывной и должна содержать

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

обязательства Гаранта выплатить Бенефициару

сумму Гарантии или ее часть, а именно:

- обязательство уплатить сумму неустойки

(штрафа, пеней) предусмотренных контрактом;

- обязательство возместить убытки, понесенные

Заказчиком в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств

по Контракту;

- обязательство уплатить сумму в размере

авансового платежа (если выплата авансового

платежа предусмотрена условиями контракта)

при условии если бенефициаром предъявлено

требование о возврате авансового платежа

принципалу и оно им не выполнено.

Независимая гарантия должна в том числе

содержать указание на то, что все споры по

независимой гарантии подлежат рассмотрению в

Арбитражном суде города Москвы.

Контракт заключается в порядке,

предусмотренном ст. 51 Закона о контрактной

системе

Последствия признания электронного аукциона

несостоявшимся, основания и действия Заказчика

указаны в ст. 52Закона о контрактной системе.

21

Заключение контракта по результатам

электронного аукциона

22

Последствия признания электронного

аукциона несостоявшимся

23

Приложения:

Инструкция по заполнению заявки – приложение 1.

Обязательные приложения, прикладываемые заказчиком:

Проект контракта – приложение.

Описание объекта закупки / техническое задание – приложение.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта, протокол начальной (максимальной)

цены контракта (цены лота) – приложение.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта – приложение (при

необходимости).

Иные приложения, прикладываемые заказчиком по усмотрению.

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

Приложение 1 к информационной карте

об аукционе в электронной форме

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента

размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания

срока подачи заявок на участие в закупке.

- Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной

системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой

заявки оператору электронной площадки;

- При проведении электронных процедур документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта

1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также подтверждающие соответствие участника

закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при

наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные

подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются

участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных

Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)

заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на

электронной площадке.

Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

2._Контракт_(поставка_товара)_ПГМ

Муниципальный контракт № ____

на поставку противогололедного материала для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» (среди СМП)

г. Москва «___» __________ 20___г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищник Мосрентген» (МБУ «Жилищник Мосрентген»,именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Николаевой Екатерины Вячеславовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и_________________________________________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемое в дальнейшем"Поставщик", в лице________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов осуществления закупки путем проведения _____________________ (ИКЗ: ______________, реестровый номер закупки: ___________; протокол № _____________ от ________ г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1.Понятия, используемые в настоящем Контракте

Товар - товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, который по своим техническим характеристикам, качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям соответствует Техническому заданию.

Техническое задание - требования Заказчика к техническим характеристикам Товара, его качеству, количеству, комплектности, ассортименту, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям, связанным с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Контракту.

Спецификация - перечень наименований Товара в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Контракту.

Статья 2. Предмет Контракта

2.1.Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием, поставитьЗаказчикупротивогололедный материал (далее – Товары) в установленные сроки, в количестве и ассортименте, указанным в Спецификации, а Заказчик обязуется организовать приемку Товара и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренным настоящим Контрактом.

Поставляемый Товар должен быть новым.

2.2.Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Контрактом Товар свободен от прав третьих лиц, не заложен и не арестован.

Статья 3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1.Цена Контракта с учетом тендерного снижения (k=______) составляет _________ (________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС – ____% ___________ (__________________________) рубля ____копеек(далее - Цена Контракта)(Если НДС не облагается, указывать: "НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС" - этот текст удалить), и включает в себя общую стоимость товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи, в том числе погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с применением грузоподъемных средств, транспортные расходы, расходы по таможенному оформлению, в том числе расходы на уборку помещения от упаковочного материала и иного образовавшегося мусора входе исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, а также иные расходы, которые Поставщик должен понести в связи с исполнение обязательств по настоящему Контракту.

3.2. Цена Контракта и оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.Аванс не предусмотрен. Поэтапная оплатапредусмотрена/не предусмотрена.

Источник финансирования – Субсидии на выполнение муниципального задания (60 - Средства бюджетных учреждений).

КБК: _____________________ _________________ (_________________)

3.3.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.

3.3.1. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.4.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения Контракта.

Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

3.5. Перечисление денежных средств осуществляется по безналичному расчету в течение 7 (Семи) рабочих дней после подписания Заказчиком перечня документов, сформированных в единой информационной системе в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Контракта.

3.6.Ненадлежащим образом оформленные документы являются основанием для отказа в оплате поставленного Товара до представления комплекта документов, оформленных надлежащим образом.

3.7. В случае некачественного выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) и (или) выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) с нарушением сроков, предусмотренных Контрактом, окончательная оплата выполненных работ (оказанных услуг, поставки товаров) производится Заказчиком по факту выполненных работ (оказанных услуг, поставки товаров) после устранения недостатков и уплаты Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) штрафа и пеней, выставленных Заказчиком за нарушение контрактных обязательств. Оплата штрафов и пеней осуществляется Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) отдельным платежным документом.

3.7.1. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

3.8.В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

Статья 4. Сроки поставки

4.1. Срок выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту в течении 3 рабочих дней по заявкам заказчика с момента поступления заявки по электронной почте. Возможно досрочное исполнение контракта.

Статья 5. Порядок приемки товаров

5.1.Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится Заказчиком в месте поставки в соответствии требованиями стандартов, технических условий, других обязательных для Сторон правил и настоящим Контрактом.

5.2. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точную дату и время поставки Товара.

5.3. Поставщик поставляет Товары собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет, с подъемом Товара в указанное Заказчиком помещение.

5.4. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), указанным в Техническом задании.

5.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками товара, указанными в Техническом задании без увеличения цены.

5.6.Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

5.7. Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

5.8.Маркировка товара должна быть читаемой (четкой) и содержать: наименование изделия; наименование фирмы-изготовителя; наименование страны-изготовителя; юридический адрес изготовителя Товара и Поставщика; обозначение ГОСТ маркировки Товара; дату выпуска и гарантийный срок службы; при наличии - штриховой код Товара, товарный знак фирмы-изготовителя, обозначение товарного знака для сертифицированной продукции.

5.9.Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.10. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

5.11. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в течение 1 (одного) дня.

5.12. Приемку Товара Поставщик (представитель Поставщика) и Заказчик (представитель Заказчика) осуществляют в электронной форме через единую информационную систему (далее – ЕИС).

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки Товара, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

5.12.1. включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию об исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федеральным законом 44-ФЗ, единицу измерения оказанной услуги;

5.12.2. наименование Товара;

5.12.3. информацию об объеме поставленного Товара;

5.12.4. стоимость исполненных исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу Товара.

5.12.5. к документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью (при наличии таких документов). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

5.14. Документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.15. В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.12. контракта, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

5.15.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

5.15.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.16. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе в течение 5 (пяти) календарных дней, и направить Заказчику документ о приемке повторно.

5.17. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

5.18. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5.19. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.20. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока гарантийных обязательств Товара.

5.21. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в 5.17 Контракта.

Статья 6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.1.2. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

6.1.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.1.4.Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в Контракте, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

6.1.5.Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

6.1.6.Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

6.1.7.Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.1.8. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными (надзорными) государственными органами проверок использования средств субсидии на выполнение муниципального задания (60 - Средства бюджетных учреждений).

6.1.9. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

6.2.Заказчик обязан:

6.2.1.Обеспечить приемку Товара.

6.2.2.Своевременно оплатить поставленные Товары в соответствии с условиями Контракта.

6.2.3.Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Контракта.

6.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.3.Поставщик вправе:

6.3.1. Требовать от Заказчика исполнения своих обязательств по Контракту.

6.4.Поставщик обязан:

6.4.1.Осуществлять поставку Товара в объеме и сроки, предусмотренные Техническим заданием.

6.4.2. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения Товара и/или документы, подтверждающие, что Товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с Товаром.

6.4.3. Назначить ответственное лицо для оперативного решения спорных, технических и других вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Контракта.

6.4.4.Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

6.4.5. Оформить, подписать и представить Заказчику документы для приемки и оплаты, предусмотренныепунктом 3.6настоящего Контракта.

6.4.7. Предоставить Заказчику товара документы, сопровождающие Товар (технический паспорт, инструкцию по пользованию, гарантийный талон производителя и иные документы).

6.4.8. Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика, правила техники безопасности и пожарной безопасности.

6.4.9. По требованию Заказчика участвовать в совещаниях, проводимых Заказчиком по вопросам исполнения Контракта. При этом полномочия представителя Поставщика должны быть надлежащим образом оформлены.

6.4.10.Устранять недостатки и дефекты Товара впорядке, предусмотренном настоящим Контрактом за свой счет.

6.4.11. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

6.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

- не включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Статья 7. Гарантии

7.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

7.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

7.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

7.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с

гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

7.6 Поставщик гарантирует, что товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

7.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.8 Убытки, причиненные Заказчику Поставщику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

7.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о товаре.

7.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

7.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Статья 8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. Размер штрафа устанавливается контрактом как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа))

8.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

8.6.1. В случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

8.6.2. В случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

а) 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости поставщик (подрядчик, исполнитель) осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8.14. Уплата поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8.16. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.17. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.18. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).

Статья 9. Порядок расторжения Контракта

Расторжение контракта допускается:

- по соглашению сторон,

- по решению суда,

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

9.2.1 Поставка товара ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

9.2.2 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки товара, предусмотренных Контрактом, включая график поставки товара, предварительно поданные заявки.

9.2.3 Поставщик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный Контрактом, или нарушает график поставки товара, предварительно поданные заявки, предусмотренный Контрактом, или поставляет товары так, что поставка их к сроку, предусмотренному Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе поставки товара стало очевидно, что они не будут поставлены надлежащим образом в установленный Контрактом срок.

9.2.4 Если отступления в поставке товара от условия Контракта или иные недостатки результата поставленного товара в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

9.2.5 В случае, если по результатам экспертизы поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

9.2.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

9.3 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

9.3.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.

9.3.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки поставленного товара. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписаниядокументово приемке товара в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

9.4.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 9.3 контракта, другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.5. Если до расторжения контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта Поставщиком частично исполнены обязательства, предусмотренные контрактом, и Заказчиком приняты частично поставленные товары, то Заказчик обязан до вступления в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта оплатить фактически поставленные товары. При этом Заказчик уменьшает сумму, подлежащую перечислению Поставщику на сумму неустойки, предусмотренной в статье 8 настоящего контракта.

9.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.7. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

9.8. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем услуг, оказанных Поставщиком.

9.9. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе.

9.9.1. В случае принятия Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе.

9.10. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п.9.9. считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Статья 10. Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств

10.1. Обеспечение исполнения контракта предоставляется.

ВАРИАНТ 1Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ___________ (сумма прописью), в форме независимой гарантииили путем внесения денежных средств, что составляет __ % от начальной (максимальной) цены Контракта, предусмотренной документацией о закупке.

В случае если предложенная цена Поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта сучетом положений статьи 37 Федерального закона.

ДЛЯ СМП:

Принять к сведению, что Поставщик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму ___________ (сумма прописью), в форменезависимой гарантии или путем внесения денежных средств, что составляет __ % от цены по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт.

В случае если предложенная цена Поставщика снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта сучетом положений статьи 37 Федерального закона.

ВАРИАНТ 2 (только для СМП)

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

10.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в размере ___________, что составляет __ (не более 10 %) % от начальной (максимальной) цена Контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, предусмотренной документацией о закупке. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона,или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качествеобеспечения гарантийных обязательств:

Получатель: Администрация поселения «Мосрентген» (МБУ «ЖИЛИЩНИК Мосрентген» л/с 20736Г38470)

Счет получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

Счет банка получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК ТОФК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

10.3.Срок действия независимой гарантии должен превышать срок исполнения Контракта не менее чем на один месяц.

10.4.Способ обеспечения исполнения Контракта, определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

ВАРИАНТ 1 –При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным ч.2 ст.45 Федерального Закона 44-ФЗ.

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям, установленным ч.2 ст.45 Федерального Закона 44-ФЗ, а также предусматривающей условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 10 (десять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

ВАРИАНТ 2 -При предоставлении Поставщиком обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика.

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, включая обязательства по уплате Поставщиком предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Поставщиком в размере, установленном в п. 10.1 Контракта, на следующий счет:

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:

Получатель: Администрация поселения «Мосрентген» (Администрация поселения «Мосрентген» л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00)

Счет получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

в ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

Счет банка получателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКПО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факт внесения Поставщиком денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка о проведении платежа и списании средств со счета Поставщиком и поступлением денежных средств на счет Заказчика.

Внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения обязательств Поставщика по Контракту, включая обязательства по уплате в пользу Заказчика всех предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней), по возмещению всех причиненных в связи с исполнением либо неисполнением, либо ненадлежащим исполнением обязательств Поставщика по Контракту убытков, и иные обязательства Поставщика, денежные средства обеспечивают исполнение Поставщиком всех обязательств Поставщика по Контракту, а также обязательств, связанных с его ненадлежащим исполнением Поставщиком, включая обязательства по возмещению Заказчику убытков, а также обязательств Поставщика по уплате Заказчику неустоек (штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением Поставщиком предусмотренных Контрактом обязательств.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обеспеченных внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из внесенных Поставщиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, которую Поставщик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей уплате Поставщиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные средства переходят в собственность Заказчика.

Денежные средства возвращаются Поставщику Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика по истечении срока действия данного обеспечения при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех его обязательств по Контракту, а также всех обязательств Поставщика по возмещению убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из юридических фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании.

10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, когда Поставщиком предоставлена недостоверная независимая гарантия.

10.6. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, неуплаты Поставщиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

10.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракту и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 11.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 12. Порядок урегулирования споров

12.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации и города Москвы дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

12.2.Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

12.3.До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12.4.Претензия и ответ на претензию направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, по электронной почте с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом либо вручена другой Стороне через курьера.

Не предоставление ответа на претензию в установленный в ней срок считается признанием претензионных требований.

12.5.Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в течение 3 (трех) дней со дня ее получения.

При невозвращении в течение 3 (трех) дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, установленного для ее предъявления.

Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения претензии.

Статья 13. Срок действия, порядок изменения Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до «30» июня 2023г.

13.1.1. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение Сторонами обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств. В части неисполненных обязательств по контракту, контракт действует до момента их надлежащего исполнения Сторонами.

13.2. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

13.3. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре контрактов порядке, установленном в п. 13.2 настоящего Контракта

Статья 14. Прочие условия

14.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст.15 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

14.2.Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

14.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и города Москвы.

14.4.Все нижеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация;

14.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Статья 15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_________________________

от «___»____________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогололедного материала для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» (среди СМП)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_________________________

от «___»____________20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку противогололедного материала для нужд Муниципального бюджетного учреждения «Жилищник Мосрентген» (среди СМП)

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть99 Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымипредоставление_разъяснений_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Разъяснения на запрос

- Посмотреть таблицу с данными

Место подписи:

предоставление_разъяснений_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Разъяснения на запрос

- Посмотреть таблицу с данными

Место подписи: