Тендер - Поставка хозяйственных товаров (чистящих, хозяйственных средств) №240613702

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Договор_№52

ДОГОВОР №52

на поставку хозяйственных товаров

г. Воронеж «­­­­­­____» ______ 2023г.

Акционерное общество «Московское протезно-ортопедическое предприятие» (АО «Московское ПрОП»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. управляющего филиалом «Воронежский» АО «Московское ПрОП» Дегтярева Сергея Александровича действующего на основании Доверенности №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьот 21.10.2022 г., с одной стороны и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «СТОРОНЫ», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с пунктом 10.2 раздела 10 п.п. 2 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Московское ПрОП», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Поставщик обязуется поставить для нужд филиала «Воронежский» АО «Московское ПрОП» хозяйственных товаров (чистящих, хозяйственных средств) (далее - товар), в количестве и по ценам указанным в спецификации (приложении №1).

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

Товар поставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора.

2.2. Приемка Продукции по качеству и количеству осуществляется в соответствии Инструкциями Госарбитража № П-6 и № П-7. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТР ТС. Документа подтверждающие качество товара передаются вместе с товаром.

2.3. Поставщик должен поставить товар в таре (упаковке), соответствующей ГОСТам или другой нормативно-технической документации и требованиям промсанитарии, гарантировать их сохранность во время перевозки к конечному пункту поставки.

2.4. Товар поставляется транспортом Поставщика до Заказчика филиал «Воронежский» АО «Московское ПрОП» по адресу:394016, г. Воронеж, ул. Беговая, д.203, с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьч.

2.5. Заказчик должен принять товар и проверить его по количеству в день поставки товара, а по качеству не позднее четырнадцати календарных дней с даты получения.

2.6. При обнаружении недопоставки товара по количеству, Заказчик вправе в этот же день потребовать от Поставщика поставить недостающее количество товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить товар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания универсального передаточного документа, подтверждающий получение товара.

2.7. При обнаружении недостатков по качеству, Заказчик в течение 2 (двух)рабочих дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет своего представителя к Заказчику, который совместно с представителем Заказчика составляет акт о некачественном товаре и его замене. Срок замены некачественного товара не более 2 (двух) рабочих дней. Замена товара производится за счет средств Поставщика.

2.8. Поставщик в момент передачи товара предоставляет Заказчику счет-фактуру, товарную накладную (или универсальный передаточный документ) на поставляемый товар Заказчику, в которой отражают результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки товара Заказчиком. Вышеуказанные документы подписывается в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость товара по настоящему договору составляет: _____________________________, в том числе НДС/без НДС.

3.2. Цена товара настоящего Договора определяется с учетом стоимости товара, доставки товара, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

3.4. Оплата за поставку товара осуществляется из собственных средств филиала «Воронежский» АО «Московское ПрОП» перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поставки товара, указанной в товарной накладной, по счету предоставленному Поставщиком.

3.5. В случае изменения расчетного счета Поставщика, последний обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Поставщик обязуется:

4.1.1. Соблюдать условия хранения и транспортировки товара, целостность упаковки производителя до момента передачи товара Заказчику.

Товар должен быть упакован в тару (упаковку), отвечающую требованиям ГОСТа, обеспечивающую его сохранность при перевозке и хранении. Упаковка Товара должна быть промаркирована в соответствии с действующим законодательством с указанием на этикетках информации на русском языке.

Заказчик в ходе приемки проверяет наличие на Товаре и транспортной упаковке информации на русском языке о составе, производителе, сроках годности, условиях хранения и применения, а также других установленных сведений.

Поставщик гарантирует:

- соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику;

- соответствие качества товара требованиям, указанным в ГОСТу, ТР ТС или других документах, определяющих качество товара;

- надлежащее выполнение производственного контроля над качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товаров.

4.1.2.Сохранять в тайне конфиденциальную информацию, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового характера вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Договора) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации в течение 3 лет.

4.2.Заказчик:

4.2.1. Обязуется принять товар в соответствии с настоящим договором.

4.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с настоящим договором.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

Обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, составляющей 1% (один процент) цены Договора, что составляет ___________________

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, составляющей 5% (пять процентов) цены Договора, что составляет __________________

Поставщик, ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственности за неисполнение Заказчиком своих обязательств перед третьими лицами, включая возмещение убытков (утрату сбережений или имущества, потерю доходов, любой недополученной прибыли, упущенной выгоды, потерю бизнеса, утрату репутации); выплату наложенных на Заказчика контрольно-надзорными органами любых штрафных санкций административного или материального характера; компенсацию, в том числе связанную с причинением вреда деловой репутации Заказчику и иным третьим лицам.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30.04.2023 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами обязательств.

6.2. При заключении и исполнении договора изменение его условий не допустимо, за исключением следующих случаев:

1) предусмотренное договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на двадцать процентов. При увеличении или уменьшении объема закупаемых товаров, работ, услуг Заказчик по согласованию с участником закупки вправе изменить цену договора пропорционально изменяемому объему товаров, работ, услуг исходя из предусмотренной в договоре цены единицы товара, работы или услуги.

2)сроки исполнения договора в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных договором.

3)цену договора.

4) место поставки (выполнения, исполнения) товара (работ, услуг).

6.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора при существенном нарушении Договора другой стороной, а также основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. Стороны признают существенными нарушениями Договора следующие обстоятельства:

- неоднократное нарушение Поставщиком сроков и объёмов поставки Товара более чем на 3 (три) рабочих дня;

- нарушение Поставщиком сроков устранения недостатков Товаров;

- нарушения Поставщиком требований к качеству, ассортименту и комплектности Товара.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.

7.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

7.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

7.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии, при этом Сторона, отказавшаяся от получения претензии либо сменившая в процессе исполнения Договора адрес и не уведомившая письменно об этом другую Сторону, считается получившей претензию в день её первой доставки по указанному в Договоре адресу.

7.5. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

7.6. В случае не урегулирования споров и разногласий, в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, делающим невозможным исполнение договора, Поставщик обязан уведомить Заказчика о наступлении таких обстоятельств.

Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах. Если от Стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая Сторона продолжает выполнять свои обязательства по договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают возникшие после заключения договора такие обстоятельства, которые невозможно было предвидеть либо предотвратить любыми доступными мерами и обладающие признаками чрезвычайности и непредотвратимости.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но, не ограничиваясь, природные явления (пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия и т.д.), общественные явления (террористический акт, распоряжение компетентных органов власти, запрещающие совершать действия, предусмотренные обязательством и т.д.) при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне.

9.2. Стороны Договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.

9.3. Стороны Договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их аффилированными лицами, работниками и посредниками, действующими по Договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.

9.4. Стороны Договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно следующих действий при исполнении Договора:

9.4.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, должностным лицам, лицам, которые является близким родственниками публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанными с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон Договора, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Договору.

9.4.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.).

9.4.3. Не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

9.5. В случае возникновения у Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет. Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации.

9.6. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения одной Стороной настоящей оговорки другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № 52 от ____________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого: ___________________________________________________________

Заказчик: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение ООО "ОФИСМАГ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)