Тендер - Поставка моющих и чистящих средств №240606992

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Информационная карта.docx
• Приложение 1 Описание объекта закупки.docx
• Приложение 2 Обоснование НМЦК.xlsx
• Приложение 3 Требования к заявке.docx
• Приложение 4 ПРОЕКТ КОНТРАКТА.docx

Приложение_3_Требования_к_заявке

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 настоящего Федерального закона, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

(Информация, предусмотренная подпунктом «а» пункта 2 может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, обозначенного таким товарным знаком);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира;

в) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Предоставляемые участником электронного аукциона сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должна быть возможность», «либо».

Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от… до…», «не менее…, но не более…», «от … и до …», «до», «от», «диапазон должен быть не менее от… до…», «min - больше или равно…, max - меньше или равно…», «больше или равно», «меньше или равно», то есть должны быть конкретными.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000012

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

632224, Новосибирская область, Чановский район, курортный поселок Озеро Карачи, ул. Школьная, 7

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

1.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона в соответствии с ч. 3 ст. 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается Контракт, путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе I документации аукциона или безотзывной независимой гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно. В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения контракта не требуется. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1

Дополнительная информация и документы

1

Приложение_2_Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_1_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка моющих и чистящих средств

Технические характеристики (критерии эквивалентности товара)

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству и безопасности товара

Срок годности: на момент поставки минимальный остаточный срок годности должен составлять не менее 70 %.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства

Качество и безопасность: Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты соответствия, декларации соответствия и другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение_4_ПРОЕКТ_КОНТРАКТА

Приложение № 4

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Настоящий проект контракта — это обязательные требова­ния Заказчика к условиям заключаемого по результатам электронного аукциона контракта. Эти требования должны быть полностью учтены участником размещения заказа при подготовке заявки на участие в электронном аукционе.

КОНТРАКТ №

На поставку моющих и чистящих средств

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

к.п. Озеро Карачи «______» _________________ 202_ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение детский психоневрологический санаторий «Озеро Карачи» Министерства здравоохранения Российской Федерации в лице__________________, действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________, (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующ___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Поставщика - электронный аукцион (протокол № ______от _____ ) заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является – поставка товаров, указанных в п.п.1.2. настоящего контракта.

1.2. Товаром по настоящему контракту являются моющие и чистящие средства в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Поставщик обязуется собственными силами поставить вышеуказанный товар по цене и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, а Заказчик обязан принять и оплатить поставленные товары, в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком в сроки, предусмотренные п.п. 3.1 в количестве и ассортименте, указанном в спецификации (Приложение №1 к Контракту).

2. Цена контракта и порядок оплаты

2.1. Стоимость настоящего контракта составляет _______ руб. ___ коп. (________ руб. ___ коп.), в том числе НДС (НДС не облагается) с учетом расходов на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.2. Общая сумма контракта и цена единицы каждого наименования Товара должны оставаться фиксированными (соответствовать цене в спецификации) на протяжении срока выполнения контракта и не меняться.

2.3. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документов о приемке товара в соответствии с п 6.6 настоящего Контракта, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

2.4. Оплата осуществляется в российских рублях.

2.5. Источник финансирования настоящего контракта: средства бюджетного учреждения.

3. Условия и сроки поставки

3.1. Поставщик доставляет товар по адресу заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Новосибирская область, Чановский район, курортный поселок Озеро Карачи, ул. Школьная, 7, в течение 2023 года. Доставка производится разово по заявке заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки. Заказчик направляет заявку поставщику одним из следующих способов: устное обращение посредством телефонной связи, письменное обращение посредством факсимильной связи, письменное обращение на электронную почту с помощью сети «Интернет», письменное обращение посредством почтовой связи. Поставщик обязан предоставить заказчику соответствующий номер телефона, номер факса, адрес электронной почты и почтовый адрес не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения контракта.

3.2. Устная заявка, переданная посредством телефонной связи, считается принятой с момента устного подтверждения сотрудником поставщика получения заявки, письменная заявка посредством факсимильной связи считается принятой с момента получения факсимильного подтверждения успешной передачи данных, письменная заявка, переданная электронной почтой с помощью сети «Интернет», считается принятой с момента электронного подтверждения успешной передачи данных, заявка, переданная посредством почтовой связи, считается полученной с момента вручения поставщику почтовой службой. Поставщик обязан уведомить заказчика об изменении контактной информации в течение двух рабочих дней, в случае нарушения указанного требования заявка, направленная заказчиком с использованием устаревших сведений, считается принятой поставщиком.

3.3. Под датой поставки товара понимается дата подписания товарной (товарно-транспортной) накладной или УПД.

3.4. Изменение сроков поставки товара и досрочная поставка разрешается с письменного согласия Заказчика.

3.5. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от товаров, поставка которых просрочена.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Упаковка поставляемых Товаров должна соответствовать установленным Российским стандартам и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки, хранения.

5. Качество, комплектность

5.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным Российским стандартам, а также характеристикам товара, указанным в документации о проведении торгов и в заявке участника размещения заказа.

5.2. Качество Товара должно быть подтверждено документами, применяемыми на территории России для подтверждения качества товара данного типа.

5.3. Срок годности Товара на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 70% остаточного срока годности, указанного на упаковке Товара. Поставка товара с меньшим сроком годности не допускается.

6. Приемка Товара

6.1. При осуществлении приемки товара Заказчик осматривает товар, проверяет его количество и качество, наличие сопроводительных и других документов, совершает другие необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного товара.

6.2. Заказчик принимает Товар по количеству на основании счета-фактуры и накладной. Наименование и количество товара, указанное в счете-фактуре и накладной, должно соответствовать спецификации к настоящему контракту. При несоответствии доставленного товара по наименованию и количеству, указанному в спецификации, в принятии товара отказывается.

6.3. Заказчик проверяет соответствие качества Товара действующим стандартам и характеристикам Товара, указанным в документации о проведении торгов и в заявке участника размещения заказа.

6.4. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, не соответствующего условиям контракта о его качестве (условиям спецификации) или на который не предоставлены документы, подтверждающие его качество.

6.5 Приемка товара осуществляется Заказчиком не позднее 2 рабочих дней со дня доставки товара поставщиком и предоставления документов, подтверждающих его качество. В течение этого срока Заказчик обязан провести приемку товара, по результатам которой принять товар и подписать акт приемки товара (при соответствии товара условиям контракта) либо подготовить в письменной форме мотивированный отказ от принятия товара и направить его поставщику. В последнем случае принятие товара осуществляется после устранения поставщиком выявленных недостатков.

6.6. Оформление и обмен документами о приемке товаров, работ, услуг осуществляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС.

Первичным учетным документом, подтверждающим (сопровождающим) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), является универсальный передаточный документ (счет-фактура).

Документ о приемке поставленного товара (работы, услуги) считается подписанным с момента его подписания заказчиком усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать

от имени заказчика в ЕИС.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

и составляет _____________ рублей ______ копеек.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.9. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Расторжение и изменение контракта

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков поставки товара, наличия претензий к его качеству и комплектности, непредставления информации, указанной в п.3.1 настоящего контракта, а также при других существенных нарушениях контракта поставщиком, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

8.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества и качества поставляемого товара (работы, услуги) и иных условий контракта,

2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшается, предусмотренное контрактом, количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Поставщик не несет ответственности за выплату штрафных санкций или расторжение контракта в силу его невыполнения, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. Споры и разногласия

10.1. Заказчик и поставщик должны стараться разрешить все спорные вопросы, возникающие при выполнении данного контракта, путем переговоров. Досудебный порядок урегулирования споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента получения. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров спор разрешается арбитражным судом Новосибирской области. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения контракта соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора не требуется.

10.2. По всем вопросам, не урегулированным условиями настоящего контракта, стороны руководствуются действующим законодательством.

11. Обеспечение исполнения контракта

11.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.

11.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о Контрактной системе.

11.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет __________ (_______) рублей.

Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта или информацию, подтверждающую добросовестность Поставщика на дату подачи заявки с учетом положений статьи 37 Закона о Контрактной системе.

(Условие указывается при заключении Контракта в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта).

11.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

11.7. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком) 5 (пять) дней с момента получения письменного требования от Поставщика о возврате суммы обеспечения при условии исполнения Поставщиком обязательств по контракту. Обеспечение будет возвращено на банковский счет, указанный Поставщиком в требовании.

11.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

11.9. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

11.10. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8, 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

12. Срок действия контракта

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

12.2. Срок исполнения контракта 31.12.2023 г.

13. Заключительные положения

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

13.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту. Стороны обязуются не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать и иным образом не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.

13.3. По дополнительному соглашению стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.

13.4. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- Спецификация (Приложение №1).

Место нахождения и банковские реквизиты

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к контракту

№_____

от “___”________ 202__ г.

Спецификация

на поставку моющих и чистящих средств

для нужд ФГБУ ДПНС «Озеро Карачи» Минздрава России в 2023 году

- Посмотреть таблицу с даннымиИнформационная_карта

федеральное государственное бюджетное учреждение детский психоневрологический санаторий «Озеро Карачи»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБУ ДПНС «Озеро Карачи» Минздрава России)

- Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«Поставка моющих и чистящих средств»

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Согласовано:

Зам гл. врача по эконом. вопросам ____________ О.А. Стриков

Специалист по закупкам _____________ Е.В. Агешина

Сестра-хозяйка ________________ Т.В. Щетинко

кп Озеро Карачи

2023

Информационная карта документации об открытом аукционе в электронной форме.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть92 Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000012

- Посмотреть таблицу с даннымиРешение_об_отмене_аукциона

OEAEPAJIbHOE TOCYAAPCTBEHHOE EIOAXETHOE YTIPEXTAEHUE

.

@EAEPAIII&I

POCCfiT4,CKOfr

MI4HIICTEPCTBA 3APABOOXPAHEHI4fl

nnrCXrlfr ICpIXOHEBPOJIOII4TInCXUfi CAHATOPI{fi

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьoeoct6upcnar o6,nacrr, {anoncruil pafion, rc.n Orepo-Kapaqn, yJr. IllroruHaq 7

TereQonsr:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьTe.n.Oarc. 8-3E3'67'4L-273

3.n.aapec

Cgl!9zB@gd!@Ig-Cafi r:

@

D

Crpuron

2023 r.

Peruenue o6 or*rene gJrelffpoHnoro ayKllrloHa

(De4epanbHblM rocyAapcTBeHHbIM 6ro4xerHrrIra fIpeXAeHueM

06.03.2023 r.

> MunucrepcrBa 3ApaBooxpaneHvrfl. Poccuficrofi (De4epaqnu

npgHrrro perreHkre o6 oruene gJreKTpoHHoro ayKIIkIoHa Ha nocraBKy Molorlrzx Lr

tIHcTgIIIuX cpeAcTB, B cBg3I.I C BHECCHLIEM I43MEHEHI4ft B AYKIILIOHHYIO

AOKyMeHTaIII{rO.

Cueuaarlicr rlo 3aKynKaM

Areruusa E.B.