Тендер - Поставка хозяйственных товаров №240593995

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор № __________

г. Владивосток «___» _________ 2023 г.

Отдел Государственной Фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Владивостоке, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице начальника отдела Карпенко Владимира Николаевича, действующего на основании Положения об отделе, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице _______, действующей на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика хозяйственные товары (далее Товар), в соответствии с требованиями, указанными в Спецификации (приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке, установленном настоящим договором.

1.2.Срок поставки товара: в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Сторонами настоящего договора. Точная дата поставки согласовывается Сторонами. В выходные и нерабочие праздничные дни поставка Товара не производится.

1.3.Место поставки: по адресу Заказчика г. Владивосток, ул. Калинина, 275.

1.4. Идентификационный код закупки –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0.

2.Цена договора и порядок оплаты

2.1.Цена настоящего договора составляет _____ (_______) рублей ____ копеек, в том числе НДС/Без НДС. Цена настоящего договора является твердой и определяется на весь срок его действия.

Цена настоящего договора включает в себя стоимость Товара, все сборы, налоги и иные обязательные платежи, расходы на маркировку, тару и упаковку, погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы до места поставки, страховку и иные необходимые расходы.

2.2. Заказчик оплачивает Товар, путем безналичного расчета в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Товара на основании товарной накладной и/или универсального передаточного документа и выставления счета и/или счет-фактуры Поставщиком.

2.3.Финансирование по настоящему договору осуществляется из средств федерального бюджета.

2.4.В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, оплата по настоящему договору уменьшается на размер налоговых платежей.

2.5.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

3.Качество, комплектность товара, гарантийные обязательства

3.1.Качество и комплектность Товара должны соответствовать стандартам и техническим условиям, подтвержденным сертификатом качества, выдаваемым фирмой изготовителем, или представленным образцам, техническая спецификация которых будет являться неотъемлемой частью настоящего договора (если Товар подлежит обязательной сертификации).

3.2.Соответствие качества Товара, его упаковки и маркировки должно быть подтверждено следующими документами:

Сертификатом качества (при необходимости), выдаваемым государственной компетентной организацией страны происхождения Товара на каждую партию Товара (или иным аналогичным документом), в котором указывается:

а) полное наименование Товара в соответствии с технической спецификацией;

б) фактические показатели качества Товара, ее упаковки и маркировка;

3.3.На поставляемые товары Поставщик дает гарантию качества в соответствии с гарантией, предоставляемой заводом-изготовителем.

4.Обязанности сторон

4.1.Обязанности Поставщика:

4.1.1. Доставить Товар Заказчику.

4.1.2. Передать одновременно с Товаром непосредственно следующие документы:

а) свидетельство о происхождении Товара;

б) сертификат качества и / или сертификат соответствия и другие сопроводительные документы (гигиенический сертификат и т.п.) (при необходимости);

в) счет и/или счет-фактура, и/или товарная накладная, и/или универсальный передаточный документ.

4.1.3. Нести все расходы, прямо или косвенно связанные с доставкой Товара до момента подписания Сторонами соответствующего документа о приемке.

4.1.4. Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству, качеству Товара считаются выполненными с момента подписания без замечаний соответствующего документа о приемке Поставщиком и Заказчиком.

4.1.5. В случае обоснованного отказа Заказчика от поставленного Поставщиком Товара Поставщик обязан вывести Товар в тот же день своими силами.

4.2.Обязанности Заказчика:

4.2.1. При отсутствии обоснованных претензий к Поставщику принять Товар по количеству, качеству и ассортименту в течение двух рабочих дней, составить и подписать соответствующие документы (по п.4.1.2.).

4.2.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента подписания соответствующих документов. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.Порядок приемки Товара

5.1. Заказчик принимает поставленный Товар по количеству в течение двух рабочих дней. Приемка Товара по количеству подтверждается подписанием Заказчиком соответствующего документа о приемке.

5.2.В срок, указанный в пункте 5.1, Заказчик осуществляет визуальную проверку Товара на предмет внешних повреждений.

5.3.При наличии претензий к количеству или внешнему виду Товара Заказчик в срок, указанный в пункте 5.1, направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара, с требованием произвести замену Товара или допоставку Товара в течение двух рабочих дней.

5.4.В случае невыполнения Поставщиком требований Заказчика, предусмотренных пунктом 5.3. настоящего договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора.

6.Ответственности сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленных Товаров Поставщику, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном согласно Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1000 рублей.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в соответствии с Правилами в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в следующем порядке, согласно Правилам:

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Договора (в соответствии с Правилами);

- за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в размере 1000 рублей.

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств или по вине другой Стороны.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пеней), убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.8. В случае ненадлежащего исполнения, в том числе просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переговоров, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства, или каких-либо других постановлений, административных ограничений или иных объективных обстоятельств вне разумного контроля сторон, оказывающих влияние на выполнение обязательств по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отдвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или его части, которая подлежит выполнению после наступления указанных обстоятельств.

7.2. Стороны должны немедленно письменно уведомить друг друга о начале и окончании этих обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.

7.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом компетентного органа.

8.Разрешение споров

8.1.Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров.

8.2. В случае если стороны не могут прийти к согласию в порядке, предусмотренном п.7.1., все споры и разногласия по настоящему договору решаются в арбитражном суде Приморского края в соответствии с законодательством Российской Федерации, с соблюдением досудебного урегулирования спора.

9.Срок действия договора, изменение и расторжение

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 29 декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Внесение изменений в настоящий договор возможно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, предусмотренных договором;

9.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Сторон от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10. Реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № __________от __________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321909396 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ" объявляет тендер: ОКПД2 20.41.99.000 Поставка дерматологические СИЗ и смывающие средства (ДСИЗиСС)	Запрос котировок #321909396	759 661	1 день 22.01.2026 29.01.2026
Тендер №322150107 Поставка материалов хозяйственно-бытового назначения и хозяйственного инвентаря для нужд АО «Экспресс Приморья»	Электронный аукцион #322150107	1 708 238	6 дней 25.01.2026 03.02.2026
Тендер №322159991 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #322159991	874 000	6 дней 26.01.2026 03.02.2026
Тендер №322165333 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #322165333	6 174 700	6 дней 26.01.2026 03.02.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240593972 Поставка чистящих, моющих, хозяйственных товаров	Малая закупка #240593972	16 350	срок истек - 09.03.2023
Тендер №240593934 Хозяйственные товары (с результатом)	Запрос предложений #240593934	318 580	срок истек 06.03.2023 15.03.2023
Тендер №240593886 Моющее средство (с результатом)	Запрос предложений #240593886	10 200	срок истек 06.03.2023 14.03.2023
Тендер №240593873 Приобретение товаров (с результатом)	Запрос предложений #240593873	79 805	срок истек 06.03.2023 14.03.2023
Тендер №240593872 Хозяйственные товары (с результатом)	Запрос предложений #240593872	348 071	срок истек 06.03.2023 14.03.2023

Тендеры из региона Владивосток

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240593449 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТКА КРАБ" объявляет тендер: Тендер на поставку ИТ оборудования для офиса и флота в 2023 году	Запрос предложений #240593449	См. док.	срок истек - 23.04.2023
Тендер №240593439 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЧАТКА КРАБ" объявляет тендер: Тендер на поставку клиентского ИТ оборудования для проекта "Новострой" в 2023 году	Запрос предложений #240593439	См. док.	срок истек - 23.04.2023
Тендер №240593235 Выполнение работ по плановому обслуживанию системы электроснабжения и освещения административных зданий Управления Федерального казначейства по Камчатскому краю (с результатом)	Электронный аукцион #240593235	756 733	срок истек 06.03.2023 15.03.2023
Тендер №240592881 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ГЕНЕРАЦИЯСЕТИ" объявляет тендер: право заключения договора на поставку ручного виброкатка (с результатом)	Запрос котировок #240592881	670 789	срок истек 06.03.2023 21.03.2023
Тендер №240592875 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО" объявляет тендер: Поставка студенческих билетов и зачетных книжек для нужд МГУ им. адм. Г.И. Невел...	Запрос котировок #240592875	278 186	срок истек 06.03.2023 14.03.2023