Тендер - Поставка средств для стирки №240592945

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№1_к_извещению_(Описание_объекта_закупки)_(4)_(2)

Приложение №1 к договору

Утверждено в части описания объекта закупки:

________________ Дегтярёва О.В.

Описание объекта закупки

- Посмотреть таблицу с данными

* Закупаемые средства планируются к использованию в профессиональной прачечной ЛПУ в промышленных стиральных машинах типа «ВЯЗЬМА» различного объема загрузки с системой автоматической дозации посредством контроллеров. Подключение моющих средств к машинам осуществляется поставщиком с помощью дозирующего оборудования поставщика, предоставляемого на весь период пользования товаром. При этом производительность дозирующих устройств должна быть не менее 50 л/ч. в количестве 2 штук до полного израсходования товара Покупателем

Документы, подтверждающие качество товара:

Копия свидетельства о государственной регистрации единой формы для стран Таможенного союз.

Утвержденная инструкция по применению дезинфицирующего средства в лечебно-профилактических учреждениях.

Утвержденная этикетка.

Остаточный срок годности поставляемого товара должен составлять не менее 6 (шести) месяцев от срока годности, установленного производителем.

Проект_договора

ДОГОВОР№_______

на поставку товаров

г. Южноуральск «__» ______2023г.

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Южноуральский психоневрологический интернат», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кравцовой Ирины Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется в обусловленный настоящим договором срок поставить средства для стирки (далее именуемые - товары) в объёме согласно спецификации к договору, Заказчику, а Заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленных товаров, указанных в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему договору).

2. Обязанности сторон

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Произвести погрузку, доставку, разгрузку товара по номенклатуре, ценам и в количестве согласно спецификации, Приложению №1.

2.1.2. Предоставить Заказчику совместно с отгруженным товаром отчетные документы (счета, счета-фактуры, накладные и т.п.),документы подтверждающие качество и безопасность продукции (сертификат соответствия/декларацию, ветеринарное свидетельство и/ или другие документы в соответствие с требованиями действующего законодательства).

2.1.3. Поставить товар, являющиеся предметом настоящего договора, в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям. Тара и упаковка должна быть пригодной для данного товара, обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении.

2.1.4. В случае обнаружения дефектов товара заменить указанный товар в течение 3 дней со дня получения письменного уведомления Заказчика своими силами и за свой счет.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Осуществить приемку и оприходование поставляемых товаров по количеству и качеству в соответствии с инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7, с оформлением акта приемки, либо иного аналогичного документа по форме, согласованной с Министерством финансов Челябинской области;

2.2.2. Оплатить поставленные товары.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет_________________________________________.

3.2. Источник финансирования Контракта – средства бюджета Челябинской области.

3.3. Цена договора устанавливается с учетом расходов, в том числе: стоимость товара, расходы, связанные с погрузкой-разгрузкой, доставкой (в случае, если доставка товара осуществляется через транспортную компанию, в стоимость договора входят расходы по оплате услуг транспортной компании и разгрузки товара в месте поставки) товара на франко-склад учреждения, с подтверждением качества и безопасности товара, а также включает в себя все налоговые, страховые платежи, уплату таможенных пошлин, расходы на упаковку, тару, маркировку, другие обязательные платежи, связанных со всеми условиями исполнения договора. Общая стоимость договора является фиксированной и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. При поставке товаров по настоящему договору оплата товара производится по ценам, определенным в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к настоящему договору).

3.5. Оплата поставленных товаров по настоящему договору производится безналичным расчетом, по факту поставки, в течение 7 (семь) рабочих дней с момента предоставления поставщиком Заказчику отчетных документов (товарных накладных, счетов-фактур и т.п).

4.Сроки, порядок поставки, передачи и приемки товара

4.1. Поставка товаров Поставщиком Заказчику осуществляется в сроки: со дня подписания договора в течение 3 рабочих дней Поставка осуществляется в рабочие дни Заказчика с 8-00 часов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени.

4.2. Место поставки товаров: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Павлова, 20.

4.3. Поставщик имеет право досрочной отгрузки товара по согласованию с Заказчиком.

4.4. Днем исполнения обязательства по передаче товара (или партии товара в случае поставки отдельными партиями) со стороны Поставщика считается день его сдачи полностью (или частично в случае поставки товаров отдельными партиями) Заказчику, и его приемка по количеству и качеству с подписанием товарной накладной.

4.5. Поставка товара осуществляется за счет средств Поставщика.

5.Тара и упаковка

5.1. Товары, являющиеся предметом настоящего договора, поставляются в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, номера и индексы которых указаны в сопроводительной документации. Тара и упаковка должна быть пригодной для данного товара, обеспечить сохранность товара при транспортировке и хранении.

5.2. Срок хранения на момент поставки не менее6 (шесть)месяцев основного срока реализации.

6. Гарантии качества

6.1. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить любые недостатки товара, если они возникли после передачи товара Заказчику, в течение 3-х дней с момента предоставления Заказчиком требования об устранении недостатков.

6.2. Поставщик обязуется транспортировать товар с недостатками для проведения экспертизы, а также транспортировать его обратно в адрес Заказчика за свой счет.

6.3. Поставщик обязуется предоставить товар для экспертизы в случае сомнения Заказчика в качестве товара.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ, законодательством субъекта Российской Федерации – Челябинской области.

7.3. Уплата неустойки, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по договору.

7.4. Заказчик, которому поставлен Товар ненадлежащего качества вправе предъявить Поставщику штраф в размере 10 % от цены договора.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Поставщиком и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта (при необходимости), в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

8.Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты, препятствующие исполнению обязательств по договору.

9. Дополнительные условия

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до 31.12.2023 года. В случае если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с законодательством РФ. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика.

9.4. Разногласия, возникающие между Поставщиком и Заказчиком при заключении, расторжении договора рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.5. Все споры по договору, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются Арбитражным судом Челябинской области.

9.6. В части, не предусмотренной договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № от ________2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

На сумму: ___________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными