Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
Тендеры и электронные аукционы России | Северо-Кавказский ФО | Ставропольский край | Курсавка | Карточка тендера 240519382
| Описание тендера: | Поставка звукового оборудования и спец жидкости |
| Сумма контракта: | 52 500,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 03.03.2023 |
| Окончание: | 09.03.2023 15:56:00 |
| Тендер №: | 240519382 |
| Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Северо-Кавказский ФО / Ставропольский край / Курсавка |
| Регион поставки: | Северо-Кавказский ФО / Ставропольский край |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение заявки: | 630.00 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: Поставка звукового оборудования и спец жидкости
Цена контракта: 52 500,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVS Audiotechnik mixers AM-16 Микшерный пульт аналоговый, 16-канальный | - | - | 1 | ШТ |
| 2 | MC003S Микрофон конденсаторный студийный, Alctron | - | - | 1 | ШТ |
| 3 | Light Planet Snow жидкость для снег машины 5л | - | - | 1 | ШТ |
| 4 | Light Planet FOG жидкость для дым машины 5л. | - | - | 1 | ШТ |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| Договор поставки проект.doc | 40 КБ | 03.03.23 13:52 | Действующая |
Оглавление
проект
Договор поставки №
с. Курсавка « » 2023 г.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповский социально-культурный центр» (МБУК «АРКЦ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Супруновича Андрея Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны и _______________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________ действующего на основании________________, на основании п. 4 ч.1 ст.93 ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013года, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Предмет договора: "Приобретение звукового оборудования". Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение 1) (далее – Товар), и пунктами 5.1, 5.2, 5.3 договора.
1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям завода изготовителя.
1.3. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем договоре.
1.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет, счет-фактура), надлежащее качество и безопасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии) Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1. Цена договора составляет _______ (___________) рублей __ копеек, в том числе НДС _________ руб. __ коп. или НДС не облагается.
2.2. Валютой для установления цены договора и расчетов с Поставщиком является рубль Российской Федерации.
2.3. Порядок формирования цены договора: Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на тару (упаковку), маркировку, доставку и разгрузку Товара в месте поставки, а также расходы на страхование, уплату налогов с учетом НДС, сборов, пошлин и других обязательных платежей, взимаемых с поставщика в связи с исполнением договора.
2.4. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 настоящего договора.
2.5. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий договора.
2.6. Настоящий договор предусматривает право Заказчика по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора изменить не более чем на десять процентов количество предусмотренного договором Товара при изменении потребности в Товаре.
При поставке дополнительного количества такого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству такого Товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара.
3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п.2.1 договора.
3.2.Порядок оплаты по договору: Оплата за поставку Товара производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре. Оплата производится по факту поставки Товара в течение 15-ти банковских дней после предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему договору.
4.2.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по договору в соответствии с п.8.4 настоящего договора.
4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.8.4 настоящего договора либо отсутствовала возможность для оплаты по договору в соответствии с п.8.4 настоящего договора.
4.2.6. Не допускать расторжения договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.8.4 настоящего договора.
4.2.7. В случае если окончание срока действия договора повлекло прекращение обязательств Сторон по договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (в случае если оплата по договору не была произведена в соответствии с п.8.4 настоящего договора):
4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора за весь период просрочки исполнения.
4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 10 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.
4.2.8. Заказчик обязан провести экспертизу для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.
4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарных накладных по настоящему договору.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора, произвести все виды погрузочно-разгрузочных работ и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.
4.4.4. Гарантировать качество поставляемого Товара.
5.1. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется с момента заключения договора в течение 14 календарных дней.
5.2. Место доставки Товара: Ставропольский край, Андроповский район, с.Курсавка, ул.Красная, д.27, каб. 10, (с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, с понедельника по пятницу). (далее – «место поставки»).
5.3.Условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, в соответствии с представленной заявкой Заказчика, по адресу Заказчика.
5.4. Заявка представляется в устном виде (телефонный звонок), или по электронной почте.
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора.
6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
6.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик может провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении, могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.5. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией. По окончании приемки подписывается товарная накладная.
6.5.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о состоянии и недостатках тары (упаковки).
6.5.2. При обнаружении в ходе приемки недостачи Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям договора ассортименте Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется поставить недостающее количество Товара и (или) поставить Товар в ассортименте, соответствующем условиям договора, в течение 1дня с момента подписания такого акта.
6.5.3. При обнаружении в ходе приемки Товара ненадлежащего качества Стороны составляют и подписывают акт об обнаружении Товара ненадлежащего качества. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества в течение 1 дня с момента составления совместного акта.
Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
6.5.4. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.
6.6. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарных накладных на количество Товара, указанное в Спецификации (Приложение 1).
6.7. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарной накладной.
6.8. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком.
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в спецификации, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
7.3 Гарантийный срок на поставляемые товары должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев.
7.4. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение срока годности Товара.
7.5. В течение срока годности Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки Товара возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения Товара. Замена Товара производится в срок не более 10 дней с даты письменного уведомления Поставщика.
7.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 2 процента цены договора.
8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором (в том числе гарантийного, если таковое установлено), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П=(Ц-В) x С, где:
Ц - цена договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке Товаров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С =Сцб x ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К =ДП/ДКx 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней).
При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.3.2.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены), предусмотренных договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в размере 5 процентов цены договора.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).
8.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
8.6. Поставщик несет ответственность за убытки, связанные с повреждением Товара и (или) отправлением его не по адресу вследствие неполноценной или неправильной маркировки и упаковки Товара или несоблюдения инструкции по его перевозке.
8.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.9. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с настоящим договором.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего договора в срок.
9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
9.4. Если обстоятельства, указанные в п.9.1 настоящего договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9.5. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.
10.1. Настоящий договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до полного их исполнения Сторонами.
10.2. Изменение положений настоящего договора возможны в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Заказчик в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если не достигнуто соглашение о снижении цены договора без сокращения количества Товаров и (или) об изменении сроков исполнения договора, обеспечивает соглашение с Поставщиком новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества Товара, предусмотренных договором.
10.3.Иные изменения и дополнения настоящего договора возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к договору. Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
11.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:
12.2.1. При существенном нарушении условий договора Поставщиком:
12.2.1.1. В случае неоднократной просрочки поставки Товара.
12.2.1.2. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
12.2.1.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
12.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
12.3. Расторжение договора по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчетов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора до момента его расторжения, а также объем поставки Товара, фактически переданного Поставщиком Заказчику.
12.4. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего договора, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего договора.
13.1. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.
13.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.1. Приложение 1. Спецификация – на 1 л.
- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение 1
к договору №
от « » 2023 г.
Спецификация
- Посмотреть таблицу с даннымиВсего наименований__, на сумму _____ (пятьдесят тысяч) рублей _____ копеек, в том числе НДС _________ руб. __ коп. или НДС не облагается.
- Посмотреть таблицу с данными
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#322226913 |
2 999 023
Обеспечение заявки:
29 990 |
3 дня
26.01.2026 03.02.2026 |
|
|
Тендер №322299596
Поставка кислорода и пропана
|
Не определен
#322299596 |
4 дня
27.01.2026 04.02.2026 |
|
|
Электронный аукцион
#322325752 |
16 100 000
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
161 000 |
5 дней
27.01.2026 05.02.2026 |
|
|
Запрос предложений
#322334007 |
6 дней
27.01.2026 06.02.2026 |
||
|
Запрос котировок
#322340129 |
2 999 040
Обеспечение контракта:
10% Обеспечение заявки:
29 990 |
3 дня
27.01.2026 03.02.2026 |
Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос котировок
#240519355 |
89 700
|
срок истек
03.03.2023 23.03.2023 |
|
|
Тендер №240519321
Поставка звукового оборудования и спец жидкости
|
Малая закупка
#240519321 |
52 500
|
срок истек
- 09.03.2023 |
|
Запрос котировок
#240519213 |
58 800
|
срок истек
03.03.2023 13.03.2023 |
|
|
Запрос котировок
#240519204 |
58 800
|
срок истек
- 13.03.2023 |
|
|
Запрос предложений
#240519169 |
срок истек
- 06.03.2023 |
Тендеры из региона Курсавка
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №240505393
поставка дизельного топлива
|
Малая закупка
#240505393 |
50 069
Обеспечение заявки:
601 |
срок истек
- 09.03.2023 |
|
Тендер №240448488
Оказание услуг по охране (с результатом)
|
Электронный аукцион
#240448488 |
1 016 052
Обеспечение заявки:
10 161 |
срок истек
02.03.2023 13.03.2023 |
|
Электронный аукцион
#240418145 |
106 200
Обеспечение контракта:
5% Обеспечение заявки:
1 062 |
срок истек
02.03.2023 10.03.2023 |
|
|
Тендер №240302854
Поставка ГСМ
|
Малая закупка
#240302854 |
274 500
Обеспечение заявки:
3 294 |
срок истек
- 01.03.2023 |
|
Тендер №240296675
ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
|
Малая закупка
#240296675 |
45 600
Обеспечение заявки:
547 |
срок истек
- 06.03.2023 |
 |
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |