Тендер - Поставка товара №240504691

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

- Посмотреть таблицу с данными

Контракт №

на поставку товара

г. Ставрополь « » 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ставропольская краевая клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Звягинцевой Наталии Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» лице _______ _____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ (далее – контракт), размещенный в системе market26.rts-tender.ru, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить товар (далее – товар) (ОКПД 2: 20.52.10.190), наименованием, в количестве и по цене, указанным в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

11.2.Товар должен быть новым, упакован в заводскую упаковку. Не допускается нарушения заводской упаковки. Маркировка на упаковке должна соответствовать действующим стандартам.

1.3.На поставленный товар Поставщик предоставляет гарантию данного товара сроком не менее 12 (двенадцать) месяцев, со дня подписания акта приема-передачи товара (Приложение №2).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить товар на условиях, изложенных в контракте.

2.1.2. Передать покупателю товар надлежащего качества, в обусловленном настоящим контрактом количестве и ассортименте с документами, необходимыми для дальнейшего использования товара.

2.1.3. Обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности товара при погрузке-разгрузке, транспортировке, хранении и простоту учета. Маркировка на упаковке (таре) должна соответствовать действующим стандартам.

2.1.4.Обеспечить своевременные услуги по доставке, погрузке-разгрузке, распаковке.

2.1.5. Устранить недостатки товара, выявленные в результате проверки его соответствия количеству и (или) качеству, указанным в контракте в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Заказчика акта выявленных недостатков.

2.1.6. В день поставки предоставить Заказчику счета – фактуры, накладные и иные документы для осуществления оплаты.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1.Обеспечить приемку товара, являющегося предметом настоящего контракта, в порядке и на условиях, установленных в контракте.

2.2.2. Оплатить товар в сроки, установленные разделом 4 настоящего контракта.

2.3. Стороны имеют право требовать друг от друга своевременного и надлежащего исполнения обязательств по контракту.

3. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи заявки, на склад расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Семашко, д.1. Транспортировка, погрузка разгрузка, осуществляется силами и средствами Поставщика. Заявка подается почтовым отправлением или электронной почтой или телефонограммой и (или) посредством факсимильной связи, с последующей отправкой оригинала заявки почтой. В случае если заявка направляется посредством факсимильной связи, она считается полученной со дня ее направления Поставщику.

3.2. Приемка поступившего товара осуществляется Заказчиком по акту приема-передачи и товарно-транспортным накладным. Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, установленным в настоящем контракте, проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и условиям настоящего контракта.

3.3. В случае несоответствия количества товара условиям, отраженным в настоящем контракте, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве. Заказчик обязан незамедлительно направить в адрес Поставщика акт устранения недостатков.

3.4. Отгрузка товара взамен забракованного производится в срок, указанный в акте устранения недостатков.

3.5. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым контрактом к его качеству, считается непоставленным.

3.6. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена настоящего контракта составляет _________________ (___________________) рублей ____________ копеек, в том числе НДС -)___% _______рублей____ копеек / без учета НДС и включает транспортные расходы по доставке товара, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на упаковку, маркировку, страхование, уплату налогов, сборов, а также другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.2. Товар оплачивается Заказчиком за счет средств внебюджетных источников финансирования (ОМС) на 2023 год, по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи товара, предоставленного счета, счет-фактуры, на основании товарной накладной.

4.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной в контракте.

4.4. Расчеты по настоящему контракту производятся в российских рублях.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Неустойки и штрафы по контракту подлежат уплате только на основании обоснованного письменного требования стороны.

5.3. Ответственность Заказчика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.4. Ответственность Поставщика:

5.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом

Размер штрафа определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

10 % цены контракта (этапа)

В случае осуществления закупки в соответствии с ч.1 ст. 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

3 % цены контракта (этапа).

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

5.8. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.9. В случае несвоевременного или неполного выделения средств, указанных в п.4.2. настоящего контракта, Заказчик не возмещает Поставщику убытки, а также не выплачивает неустойку (пеню, штраф), проценты за пользование чужими денежными средствами и иные штрафы, связанные с несвоевременной оплатой.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЯ И

РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения контракта, решаются путем переговоров. При не достижении согласия, споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края.

6.2. Все изменения и дополнения к контракту, в случае если они не противоречат законодательству Российской Федерации, действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на контракт, составлены в виде дополнительных соглашений и подписаны Сторонами.

6.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком.

6.6. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом одной из сторон, от исполнения контракта, другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.8. Решение одной из сторон об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления одной стороны другую сторону об отказе от исполнения контракта.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми Гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля сторон, возникших после заключения настоящего контракта.

7.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный настоящим контрактом, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана немедленно (в течение 3 дней) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанного обстоятельства. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему контракту.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 31.12.2023 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств сторонами по контракту.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего приложения к Контракту, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего приложения к Контракту другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего приложения к Контракту, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения письменного уведомления.

9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего приложения к Контракту с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего приложения к Контракту и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения к Контракту, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за десять календарных дней до даты прекращения действия настоящего Контракта.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту, не запрещенные действующим законодательством, действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, наименования, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью контракта.

10.3. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.5. По всем вопросам, вытекающим из настоящего контракта и неурегулированным им, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования электронных площадок, уполномоченной на подписание контракта, с обеих сторон.

10.8. Приложения являются неотъемлемой частью контракта.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к контракту

от «___» ___________ 2023 г. № _______

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО____ (_____________) рублей___копеек, в том числе НДС _____ (___) рублей ___ копеек.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к контракту

от «___» ___________ 2023 г. № _______

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

___________________________________________________, выступающее от имени бюджетного учреждения, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________., действующего на основании Устава, с одной стороны и__________________________________________________________________ _____,

именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий акт о том, что в соответствии с Контрактом №___________________________ _____

осуществлена поставка товара:

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО

Товары (услуги, работы) поставлены в соответствии с условиями Договора, претензий по количеству, качеству Заказчик не имеет.

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320152680 Поставка средств дезинфицирующих	Электронный аукцион #320152680	1 823 792 Обеспечение заявки: 9 119	1 день 19.12.2025 29.01.2026
Тендер №322285719 Поставка в 2026 году хозяйственных товаров	Анализ цен #322285719	См. док.	3 дня 27.01.2026 30.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240504638 Поставка моющих товаров.	Малая закупка #240504638	73 854	срок истек - 06.03.2023
Тендер №240504637 Приобретение хозяйственных товаров	Малая закупка #240504637	313 632	срок истек - 06.03.2023
Тендер №240504607 Учреждение образования "БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАКСИМА ТАНКА" объявляет тендер: Чистящие и моющие средства	Электронный аукцион #240504607	6 253	срок истек - 13.03.2023
Тендер №240504517 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)" объявляет тендер: Поставка бытовой химии	Запрос котировок #240504517	499 215	срок истек - 10.03.2023
Тендер №240504454 # Грунт по металлу (Лакокрасочные материалы) (номер заявки: 22683967)	Запрос предложений #240504454	См. док.	срок истек - 27.03.2023

Тендеры из региона Ставрополь

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240504658 поставка краски для машинки трафаретной печати (с результатом)	Малая закупка #240504658	24 900 Обеспечение заявки: 299	срок истек 03.03.2023 09.03.2023
Тендер №240503088 Поставка запасных частей для автотранспортных средств (с результатом)	Электронный аукцион #240503088	732 098 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 03.03.2023 16.03.2023
Тендер №240502823 Оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов класса Б (с результатом)	Малая закупка #240502823	31 400 Обеспечение заявки: 377	срок истек 03.03.2023 06.03.2023
Тендер №240502743 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ объявляет тендер: Поставка запасных частей для автотранспортных средств	Электронный аукцион #240502743	732 098	срок истек - 16.03.2023
Тендер №240502006 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #240502006	4 784	срок истек - 03.03.2023