Тендер - Химические материалы для лаборатории (агар Чапека- Докса) №240485016

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_Контракта_ЕАТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

г. Санкт-Петербург

«____» марта 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Российский государственный исторический архив»

(РГИА), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

директора Штуковой Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны,

и

________________________,

именуемое

в

дальнейшем

«Поставщик»,

в лице___________________________, действующего на основании _______________, с другой

стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили

настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить химические материалы для лаборатории (агар ЧапекаДокса) (далее - товар), а Заказчик принять и оплатить товар в порядке и сроки, определенные

настоящим Контрактом.

1.2. Наименование, цена, количество, номенклатура (ассортимент), образцы товара определены

Сторонами в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего

Контракта.

2.

Качество товара

2.1. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке

и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и исключать возможность

свободного доступа. Наименование поставленного товара в товаросопроводительных документах

должны соответствовать наименованию, указанному в спецификации, соответствовать действующим

стандартам и требованиям, указанным в спецификации.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был

в употреблении) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

2.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров.

3.

Порядок, сроки и условия поставки приемки товара

3.1. Поставка товара осуществляется одним этапом в течение 100 (ста) календарных дней со

дня, следующего за днём заключения Контракта. Частичная поставка товара не допускается.

3.2. Изменение срока поставки товара не допускается. В случае нарушения сроков поставки

товара, указанного в п. 3.1 настоящего Контракта, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт

в соответствии с ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.3. Доставка товара осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 36.

Обеспечение доставки, разгрузки товара осуществляется силами Поставщика.

3.4. Поставщик обязуется одновременно с поставкой товара предоставить Заказчику оригинал

счета, товарную накладную (ТОРГ-12), счет-фактуру или универсальный передаточный документ

(УПД) с обязательным указанием наименования, банковских реквизитов, номера и даты Контракта на

поставку.

3.5. Прием товара по наименованию, количеству и качеству производится Заказчиком в день

поставки товара в течение рабочего времени, с обязательным присутствием Поставщика либо

1

его надлежаще уполномоченного представителя и подписанием товарной накладной (ТОРГ-12) или

универсального передаточного документа (УПД).

При отсутствии претензий к количеству и качеству товара и сопроводительным документам,

Заказчик принимает товар, подписывает товарную накладную (ТОРГ-12) или универсальный

передаточный документ (УПД), заверяет печатью и один экземпляр направляет Поставщику в день

поставки товара.

При обнаружении несоответствия количества, качества, нарушенных сроков или правил

хранения, Заказчик вправе отказаться от приемки такого товара, о чем составляется соответствующий

акт в день поставки товара. В акте должно быть указано количество товара, по которому заявлена

претензия, содержание и основание претензии (отказа от приемки), а также конкретное требование

Заказчика. Указанный акт составляется в присутствии представителя Поставщика.

При отказе Поставщика от составления или подписания акта Заказчик составляет

односторонний акт, который подписывает комиссия, сформированная Заказчиком.

Поставщик обязан в течение 5 дней со дня получения претензии Заказчика заменить товар на

надлежащий.

3.6. Поставщик должен представить все необходимые документы, относящиеся к товару,

подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

3.7. Обязательство Поставщика по поставке товара считается исполненным с момента

удостоверения факта надлежащей поставки товара в соответствии с условиями настоящего Контракта,

а именно с даты (дня) подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального

передаточного документа (УПД).

4.

Цена Контракта и порядок расчетов

4.1.

Цена настоящего Контракта составляет __________________________________, в том

числе НДС/ НДС не облагается.

Цена включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги,

сборы и другие обязательные платежи. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок

исполнения настоящего Контракта.

4.2.

Источник финансирования: средства федерального бюджета.

4.3.

Оплата поставленного товара производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих

дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной (ТОРГ-12) или

универсального передаточного документа (УПД)).

4.4.

Оплата товара производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет

Поставщика.

4.5.

Моментом исполнения обязательств по оплате товаров считается момент списания

денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6. Авансирование подлежащего поставки товара не предусматривается.

5.

Права и обязанности Заказчика

5.1.

Заказчик по настоящему Контракту вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также

своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов,

подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

2

5.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями

в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме

товара.

5.1.4. Контролировать ход поставки товара, соблюдение срока поставки, проверять

соответствие товара условиям настоящего Контракта, Спецификации.

5.1.5. При обнаружении недостатков товара, требовать их устранения. Требование подлежит

обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.6. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле, за ходом поставки товара.

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

5.2.

Заказчик по настоящему Контракту обязан:

5.2.1. При надлежащем извещении Поставщиком о факте произведенной поставки товара

организовать и произвести его приемку.

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с пп. 4.3. - 4.4. настоящего Контракта.

5.2.3. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

6.

Права и обязанности Поставщика

6.1.

Поставщик по настоящему Контракту вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной или УПД.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком товара.

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

6.2.

Поставщик по настоящему Контракту обязан:

6.2.1. Осуществить поставку товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами.

6.2.2. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные настоящим

Контрактом.

6.2.3. Устранить за свой счет все выявленные недостатки поставленного товара, в том числе

скрытые.

6.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

7.

Ответственность Сторон

7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается

в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает

3 млн. рублей.

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ за исключением просрочки

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,

размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс.

рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер

штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

3

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,

предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически

исполненных Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа

устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств,

предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.

Форс-мажор

8.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,

стихийного характера вне разумного контроля Сторон.

8.2.

Сторона, для которой становится невозможным исполнение обязательств по Контракту,

должна в течение трех дней поставить в известность другую Сторону в отношении начала

и прекращения обстоятельств, которые препятствуют выполнению Контракта, с приложением

документа, выданного соответствующим уполномоченным органом.

8.3.

Если указанные обстоятельства сохраняются в течение более одного месяца, каждая

Сторона имеет право отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Контракту.

9.

Срок действия Контракта, изменение, расторжение Контракта

9.1.

Срок действия Контракта со дня его подписания и до полного выполнения Сторонами

своих обязательств по настоящему Контракту.

9.2.

Настоящий Контракт, может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон,

по решению суда, либо в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.3.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению

Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней

с даты его получения.

Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего

соглашения о расторжении.

9.4.

Расторжение настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны

от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального

закона № 44-ФЗ.

9.5.

Все изменения и дополнения вносятся в Контракт в письменной форме по соглашению

Сторон, либо по решению суда.

4

10.

Прочие условия

10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении или расторжении Контракта

разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия в арбитражном суде г. СанктПетербурга и Ленинградской области.

10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

10.3. В случае изменения адреса или платежных реквизитов Стороны обязаны в течение 5

(пяти) рабочих дней уведомить об этом друг друга.

10.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Поставщик:

Федеральное казенное учреждение

«Российский государственный

исторический архив» (РГИА)

Юридический адрес/Фактический адрес:

195112,г. Санкт-Петербург,

Заневский проспект, д. 36

Тел.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

УФК по г. Санкт-Петербургу

(РГИА л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА

РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,

г. Санкт-Петербург

Банковский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Директор РГИА

________________ С.В. Штукова

М.П.

___________________/_________________/

М.П.(при наличии)

5

№

п/п

1

Приложение № 1

к государственному контракту № _____

от «__» марта 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку товара для обеспечения государственных нужд

Наименование

Основные характеристики

КолЕд.

Цена за

Сумма,

товара

во

изм.

ед., руб.

руб.

Агар Чапека- Докса Должно быть наименование

2

упак.

(гранулированная

латинскими буквами Czapek Dox Agar

форма)

Вид упаковки: непрозрачные

водоотталкивающие пластиковые

флаконы с навинчивающимся

колпачком и внутренней крышкойпробкой

Состав, грамм/литр:

Сахароза 30,00;

Натрия нитрат 2,00;

Калия гидрофосфат 1,00;

Магния сульфат 0,50;

Калия хлорид 0,50;

Железа сульфат 0,01;

Агар-агар 15,00.

В составе должен отсутствовать

желатин

Конечное значение рН (при 25°С) 7,3 ±

0,2

Форма поставки: гигроскопичный

гранулированный сухой порошок

кремово-белого цвета

Расход среды (порошка) строго 49 г.

на 1000 мл дистиллированной воды

Упаковка: 500 г.

Итого:

Всего товара на сумму_________________________________________в том числе НДС/НДС не облагается.

Директор РГИА

__________________С.В. Штукова

М.П.

________________/________________/

М.П.(при наличии)

6