Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №240444201

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение_ЗК_дезсредства.rtf

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 5

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.9#2revac901fa1

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.9#2revac901fa1

Приложение_№_2_Расчет-обоснование_НМЦД - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№1_Описание_объекта_закупки ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

Раздел II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (далее также – Техническое задание)

- Посмотреть таблицу с данными

Главная медсестра Вакилова А.Х.

Специалист по закупкам Стяжкина С.В.

red79;;;;;;;

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение о закупке № 5

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

Ответственный исполнитель

за формирование закупочной документации:

Специалист по закупкам _________________Стяжкина Светлана Валерьевна

г. Уфа –23 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Извещение о закупке № 5

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Наименование объекта закупки: Поставка дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

П риложение №1к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прилагается отдельным файлом

Приложение №2 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)ЦЕНЫ ДОГОВОРА, НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ»

Прилагается отдельным файлом

Приложение №3 к извещению

о проведении запроса котировок в электронной форме

ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА №____

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ___

г. Уфа«___» ______20__г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника №8 города Уфа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Габбасова Рамиля Шамилевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны (вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов закупки ________________________________для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника №8 города Уфа (протокол _____________________________), заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – Договор)о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется произвести поставку _____________________________ (далее –Товар)для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника №8 города Уфа, согласно прилагаемой спецификации (Приложение №1) и Техническим характеристикам товара (Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик - принять и обеспечить оплату вышеуказанного Товара на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

.2. Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется с момента подписания Договора Сторонами до 30.09.2023г.

. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

.1.1. Поставлять Товар и относящиеся к нему принадлежности и документы в количестве и ассортименте в соответствии с поданными Заказчиком заявками на территорию Заказчика по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге,20, каб. _________, (до 17.00 часов) (местное время).

.1.2. Осуществить отгрузку, перевозку, разгрузку Товара за свой счет, на территории Заказчика, указанной в пункте 2.1.1., в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

.1.3. Передать Товар по качеству и количеству, соответствующим условиям Договора, в упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении.

.1.4. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний 3-х лиц, в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

.1.5. Предоставить Заказчику счет-фактуру, Товарную накладную на Товар с указанием наименования Товара на русском языке, документ, подтверждающий страну производителя.

.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Поставщик имеет право:

.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Принять Товар в порядке, установленном настоящим Договором.

.3.2. Обеспечить оплату принятого Товара в порядке и сроки, установленном настоящим Договором.

.3.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

.4. Заказчик вправе:

.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный срок.

.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать независимых экспертов.

.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

.4.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

ПРИЕМКА ТОВАРА

3.1. Поставка одной партии Товара осуществляется Поставщиком строго по заявкам Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки. Поставка одной партии Товара по частям не допускается. Поставщик должен известить Заказчика путем средств электронной связи, телеграфного или телефаксного оповещения о дате готовности партии Товара к поставке. Поставка Товара осуществляется силами, средствами и транспортом Поставщика, по адресу, указанному в п. 2.1.2. настоящего Договора;Доставка Товара Заказчику должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее время Заказчика. Поставщик за свой счет обеспечивает погрузку, разгрузку и перемещение Товара от транспорта Поставщика до помещения хранения Заказчика, в соответствии с адресом поставки.

3.2.В целях фиксации факта исполнения Поставщиком его обязательств по поставке Товара в срок и на условиях, указанных в п.п. 1.2, 2.1.1 Договора, Поставщик и Заказчик подписывают товарную накладную, отражающий количество единиц Товара, переданных Поставщиком Заказчику.

3.3.После подписания товарной накладной Заказчик в течение трех рабочих дней обязуется провести проверку товара по количеству, качеству.

3.4.В случае положительной проверки товара Заказчик в пределах срока, указанного в пункте 3.3. направляет Поставщику подписанный акт приема-передачи.

.5. При обнаружении несоответствия товара по количеству, качеству Заказчик направляет Поставщику Претензию, содержащую данные о характере обнаруженного несоответствия и требование об устранении недостатков или замене товара. Претензия направляется Поставщику почтой (факсом, электронной почтой).

.6. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения Претензии дать ответ на полученную претензию, за свой счет устранить указанные в этой Претензии недостатки или заменить товар. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой Поставщиком.

3.7. При приеме-передаче Товара Поставщик передает надлежаще оформленные документы:

а) копии свидетельств о государственной регистрации дезинфицирующих средств, выданных уполномоченным органом;

б) счет, счет-фактура, УПД.

3.8. Счет-фактура должна содержать данные о Договоре, наименовании Сторон, номенклатуре, количестве и стоимости поставленного Товара, №ГТД и стране изготовителе.

3.9.Характеристики поставленного Товара должны соответствовать данным Приложения №1 к Договору.

.10.Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи Товара обеими сторонами.

.11. В случае поставки Товара не по заявке Заказчика (по количеству и ассортименту), Заказчик вправе отказаться от принятия Товара, поставленного сверх Заявки либо не соответствующего по ассортименту.

.12. Обязательство Поставщика по поставке партии Товара считается исполненным с даты (дня)подписания Сторонами акта приема-передачи партии Товара.

.13. Право собственности на товар прекращается у Поставщика с момента исполнения им обязательства, предусмотренного пунктом 3.12. настоящего Договора.

3.14. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим разделом, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.1965г. №П-6 и Инструкцией о порядке приемки товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.1966г. №П-7.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Договора: ___________________________________, НДС ____________ (или НДС не облагается, на основании _______________). Цена Договора указана с учетом расходов на уплату налогов и других обязательных платежей, всех затрат и расходов, предусмотренных условиями исполнения Договора. Источник финансирования: средства от приносящей доход деятельности.

4.2. Цена Договора является твердой, на весь срок исполнения Договора. Цена Договора не подлежит изменению в одностороннем порядке. Изменение цены возможно только по письменному соглашению Сторон и фиксируется в Дополнительном соглашении.

4.3. Оплата партии поставленного Товара производится безналичным путем, на основании счета-фактуры, товарной накладной, акта приема-передачи партии Товара. Оплата осуществляется в течение 7 (семи)рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи Товара.

4.4. Платежи перечисляются на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, а в случае изменения банковских реквизитов - на счет, указанный Поставщиком в дополнительном соглашении.

.5. Поставщик обязуется уведомить Заказчика в течение 3 дней с момента изменения реквизитов, о таком изменении, в противном случае за перечисление денежных средств на неверные реквизиты Заказчик ответственности не несет.

4.6. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, а также в день прекращения настоящего договора Поставщик обязан предоставить Заказчику акт сверки взаиморасчетов по данному договору, на основании которого Стороны производят сверку взаиморасчетов. По мере необходимости сверка может производиться ежемесячно. Возврат акта сверки, подписанного Поставщиком, производится в течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки от Покупателя.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА 5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, который он обязуется поставить по Договору, имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных или иных сборов за настоящий Товар. 5.2. Поставляемый Товар должен полностью соответствовать условиям Договора. 5.3.Поставщик гарантирует целостность упаковки, обеспечивающей сохранность Товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом, а также предохраняющей Товар от атмосферных воздействий. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение Товара вследствие несоответствующей упаковки, до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставляемый товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ. 5.4. Товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить его повреждение, уничтожение и доступ третьих лиц во время отгрузки, транспортировки и разгрузки по адресу Заказчика. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. 5.5. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства РФ и содержать: наименование Товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 5.6. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки и перевозки. 5.7. В каждое грузовое место Товара должен быть вложен упаковочный лист, где необходимо указать номер места, наименование Товара, количество, вес брутто/нетто и общий вес, номер Договора, название и адрес Заказчика.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Качество и безопасность Товара должны соответствовать Техническому заданию, подтверждаться регистрационными удостоверениями, выданными уполномоченным органом, а также соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида Товара, в том числе техническими регламентами.

.2. Остаточный срок годности Товара на дату поставки Заказчику должен составлять не менее чем 12 месяцев. Срок годности Товара подтверждается инструкцией по применению Товара на русском языке, а также информацией, указанной на русском языке на упаковке Товара.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору новый (товар, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

.4. Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, которые подтверждаются соответствующей документацией.

6.5. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие поставки ему Товара ненадлежащего качества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 1000 (одну тысячу)рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора)и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.6. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа составляет 10 % (десять процентов)цены договора.

7.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель)обязан возместить убытки, причиненные заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.8. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени)и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа)от поставщика (подрядчика, исполнителя)об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени)одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)в качестве обеспечения исполнения договора (обеспечения гарантийных обязательств)и находящихся на счете заказчика;

- из банковской гарантии;

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени)в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае непредоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или)предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени)за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, для Заказчика или Исполнителя, не может превышать цену Договора.

7.12. Уплата неустойки (штрафа, пени)не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.13. В соответствии с п.1 ст. 431.2 ГК РФ Сторона, которая при заключении Договора либо до или после его заключения предоставила другой Стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, регистрационных данных, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, или уплатить предусмотренную Договором неустойку.

7.14. Заказчик вправе удержать суммы не исполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ФОРС-МАЖОР

8.1. Изменение условий Договора возможно только по взаимному соглашению сторон, путем подписания Дополнительного соглашения.

.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

.3. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

.4. Стороны вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:

.4.1. Существенного нарушения одной из сторон условий Договора.

.4.2. Отказа одной из сторон на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, не позднее 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления;

.5. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор), Стороны ведут переговоры с целью установления иных способов исполнения Договора или его расторжения в установленном законодательством порядке. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. При не достижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором)суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.09.2023г.

.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

.3.Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

.5. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

.7. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

- Приложение №1 - Спецификация;

- Приложение №2 –Технические характеристики

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к договору № __________

от _______________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Всего к оплате: ___________,____ (сумма прописью)рублей ___копеек.

В том числе НДС: ___________,____ (сумма прописью)рублей ___копеек.

Приложение №2

к договору № __________

от _______________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Посмотреть таблицу с данными

(заполняется в соответствии с Разделом II «Техническое задание»к Документации о закупке и предложением участника закупки, с которым заключается Договор)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №4 к извещению

Образцы форм и документов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

на право заключения договора

на поставку дезинфицирующих средств

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора, проект договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты __________________________ (наименование организации)в лице директора __________________, действующего на основании _______________

сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на поставку дезинфицирующих средств _и исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку.

Обязуемся, в случае признания нас победителем, подписать договор не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня подписания и размещения протокола и предоставить услуги по месту и в указанные в договоре сроки.

Участник запроса котировок в электронной форме сообщает следующую информацию о Товаре:

Наименования и характеристики предлагаемых Товаров*.

- Посмотреть таблицу с данными

*Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Цена договора составляет: _________________(сумма прописью).

*Ценовое предложение также отдельно должно быть прикреплено в разделе "Ценовое предложение"с использованием функционала и в соответствующей графе на ЭТП при подаче заявки на участие в закупке.

Заявленная нами цена договора является твердой, изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Положением о закупках Заказчика. Мы гарантируем качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с условиями его назначения. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложения победителя в проведении запроса котировок, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №8 г. Уфа, мы обязуемся подписать договор в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашего предложения.

Согласен на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу моих персональных данных оператору электронной площадки информационной системы государственного заказа, органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

Мы декларируем о своем соответствии требования, указанным в извещении о проведение запроса котировок, а именно:

1)соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупки;

2)непроведение ликвидации участника закупки –юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки –юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)и об открытии конкурсного производства;

) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах)за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)не принято;

) отсутствие у участника закупки –физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица –участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

.1)участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства;

) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц –участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, –участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

) отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Закона №223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

9)участник закупки не является офшорной компанией.

10)декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (такая декларация представляется в составе заявки участником конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что нам известны положения Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника №8 города Уфа, утвержденного от 20.01.2022г. (с изменениями от 20.06.2022г., 15.09.2022г.) регламентирующие требования, предъявляемые к содержанию котировочной заявки и порядку ее подачи.

- Посмотреть таблицу с данными

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Башкортостан Респ Место поставки (адрес):450059, Российская Федерация, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 20, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков