Тендер - Формовочные материалы (смола и отвердители) №240443344

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Техническое_задание__формовочные_материалы_.docx

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку формовочных материалов для нужд АО «НЗЛ»

Номер закупки ГКПЗ – не определено.

Предмет закупки Продукции: определение лучших условий поставки смолы и отвердителей для металлургического производства.

Отвердитель Т-12 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2012 и Отвердитель С 61 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2012 необходимы для изготовления формовочной смеси (технологическая операция - изготовление литейных форм). Смола Альфабонд 07 ТУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2012 служит связующим при изготовлении формовочной смеси по α-сет процессу (технологическая операция - изготовление литейных форм).

Технологическая операция изготовление песчаных литейных форм является частью технологического процесса изготовления литья.

Требования, предъявляемые к Продукции

Наименования, количество и технические условия Продукции указаны в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию (далее – ТЗ).

Продукция должна соответствовать техническим характеристикам:

- Посмотреть таблицу с данными

• Допускается предложение эквивалентной Продукции при полном соответствии требований норм п. 1.2.1-1.2.3 потребительских свойств, технических и технологических характеристик. При этом ответственность за подбор эквивалента ложится на участника закупки (далее – Участник). В случае, если Участник (Поставщик) предлагает к поставке эквивалентную продукцию, он должен в составе заявки указать полные технические данные (характеристики) предлагаемой к поставке продукции и приложить техническую документацию (в качестве документов, подтверждающих технические характеристики предлагаемой к поставке продукции, могут быть приложены сертификаты качества, соответствия, паспорта продукции). В случае, если Участник предлагает эквивалентную продукцию, он должен предоставить в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты вскрытия заявок, пробную партию продукции в адрес АО «НЗЛ» для проведения опытно-промышленных испытаний.

1.3. Продукция должна быть изготовлена в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть году.

1.4. Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

1.5. Продукция при поставке не должна иметь дефектов, связанных с изготовлением, вызванных хранением и транспортировкой, способных впоследствии проявиться при нормальном использовании в условиях, обычных для Северо-Западного и Центрального регионов России.

1.6. Гарантийный срок на Продукцию, включая все её составляющие, должен быть не менее гарантийного срока, указанного заводом-изготовителем.

Требования, предъявляемые к выполнению поставки Продукции

2.1. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 51.

Транспортный въезд с ул. Седова, д.16.

2.2. Срок поставки – с даты заключения договора до июля 2024г., по заявке Заказчика, но не позднее 10 рабочих дней с момента поступления Заявки Заказчика. Ориентировочная периодичность подачи Заявок – ежеквартально.

2.3. Доставка продукции Заказчику автотранспортом должна производиться в рабочие дни в период с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов местного времени. При этом до приезда автомобиля Поставщик направляет Грузополучателю письменное уведомление на въезд, с указанием даты поставки, реквизитов перевозчика. В противном случае, всю ответственность, за простой автотранспорта, несет Поставщик.

2.4. При поставке мерной продукции допускается отклонение от согласованного кол-ва в пределах ±10% по общему объему. Поставляемая продукция подлежит оплате на общих основаниях по фактическому количеству.

2.5. Продукция должна поставляться в таре и упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей сохранность (неизменность первоначальных свойств) при погрузке, возможность безопасной строповки при разгрузке, исключать воздействие атмосферных осадков при транспортировке и т.п.

2.6. При поставке вместе с Продукцией должны быть предоставлены оригиналы следующих документов:

• сертификаты (паспорта) изготовителя, заверенные печатью.
• упаковочные листы к каждому грузовому месту;
• копии деклараций на Продукцию с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение (на товары, ввозимые в Российскую Федерацию с территории государств, не являющихся членами Таможенного союза), допускается графическое скрытие коммерческих данных;
• товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12;
• транспортная накладная;
• счет-фактура;
• счет на оплату.

2.7. Документация, предоставляемая с Продукцией, должна быть оформлена на русском языке. Если Продукция является импортной, то необходимо предоставить заверенные печатью и подписью уполномоченного лица перевод на русский язык документов, относящихся к Продукции.

2.8. Указанное в Комплектности (Приложение №1 к Техническому заданию) количество Товара является максимальным и не обязательно к его выборке Покупателем. Фактический объем договора будет определяться совокупным объемом продукции, поставленным по заявкам Заказчика. Невыбранный за период действия Договора объем Товара не принимается и не оплачивается Покупателем, в этом случае Покупатель не компенсирует Поставщику никакие убытки и/или упущенную выгоду, возникшие в результате не выборки всего объема Товара, указанного в Спецификации.

3. Требования, предъявляемые к Участникам

3.1. Участник и его соисполнители (субподрядчики) должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется Федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Участник конкурентной закупки должен иметь опыт поставки и представить документы, подтверждающие опыт поставки (осуществления) за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, продукции (работ, услуг) эквивалентной (эквивалентных) предмету закупки, а именно: формовочных материалов.

4. Требования, предъявляемые к заявке

4.1. В составе ценового и технического предложения должны быть указаны наименования, технические характеристики и количество Продукции.

4.2. В составе ценового предложения Участник должен указать страну происхождения и производителя Продукции по каждой номенклатурной позиции.

4.3. В случае предложения эквивалентной Продукции Участник должен в составе коммерческого предложения, в столбце «Наименование продукции» указать слово «эквивалент», наименование и кодовое обозначение предлагаемой Продукции. В техническом предложении - полные технические характеристики предлагаемой Продукции, предоставить развернутое сравнение аналога с Продукцией по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

4.4. В составе своей заявки предоставить копию сертификата/паспорта качества на одну из ранее изготовленных партий Продукции.

4.5. Оценка и ранжирование Заявок Участников будет производиться в соответствии с «Методикой оценки заявок на участие в конкурентных закупках».

5. Условия формирования цены и оплаты

5.1. Цена предложения должна включать в себя стоимость Продукции, тары, упаковки, маркировки, все эквиваленты пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы до места доставки, расходы по страхованию, хранению Продукции и выполнению погрузочных работ, а также все иные расходы. В случае поставки Продукции иностранного производства цена соответствующей Продукции должна включать в себя все таможенные платежи, связанные с таможенным оформлением Продукции для выпуска в свободное обращение на территории Российской Федерации.

5.2. Оплата Продукции будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет в течение 30 (тридцати) календарных дней c даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 по каждой партии Продукции по Спецификации.

Приложение:

1. Комплектность поставки на 1 л. в 1 экз.

2. Методика оценки заявок на участие в конкурентных закупках в 1 экз.

Согласовано:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № ___ Случаи и условия предоставления банковских гарантий 2023 ред.06.02.2023

Приложение № ___

к Договору от _____________

№_____________

Случаи и условия предоставления банковских гарантий, требования к банковским гарантиям, а также меры ответственности, применяемые за нарушение сроков предоставления банковских гарантий

При наличии в договорах условий о проведении авансовых платежей на совокупную сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей РФ (с НДС) и выше Контрагент, получатель платежей (далее - Поставщик) обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по возврату авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии на условиях настоящего Приложения.

Для Договора на сумму свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00,00 рублей (с НДС), дополнительно к обеспечению исполнения обязательства по возврату авансового платежа Поставщик обязан предоставить банковские гарантии исполнения обязательств в размере 10% стоимости Договора и исполнения обязательств в гарантийном периоде в размере 5% стоимости Договора.

В случае, если цена договора выражена в иностранной валюте, для определения требования применения обеспечений применяется курс пересчета ЦБ РФ на дату подписания Договора или последнего изменения к Договору.

Общие требования ко всем банковским гарантиям по Договору, в т.ч. по возврату авансового платежа, исполнения обязательств, исполнения обязательств в гарантийном периоде:

• Поставщик должен представить Покупателю банковскую гарантию, выданную в пользу Покупателя банком, письменно согласованным с Покупателем. Требования (критерии) к банкам-эмитентам гарантий содержатся в Приложении № 1 к настоящему Приложению.
• Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной, оплачиваться по первому требованию без обязательства со стороны Покупателя представлять подтверждающие документы. Покупатель имеет право предъявить требование платежа по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
• Текст банковской гарантии должен быть предварительно письменно согласован с Покупателем. В случае выпуска гарантии без согласования с Покупателем, условия которой не будут соответствовать Договору и/или Спецификации, гарантия будет считаться ненадлежащей. В данном случае Покупатель имеет право не осуществлять платежи по договору без применения к Покупателю штрафных санкций до внесения в гарантию требуемых изменений, которые должны осуществляться за счет Поставщика, или представления новой банковской гарантии, удовлетворяющей требованиям Договора и Спецификации.
• Банковская гарантия должна быть выдана на бумажном носителе или с использованием официальных межбанковских систем (ключеванного сообщения по системе SWIFT, телекс, СПФС). Дополнительно, в случае выдачи гарантии на бумажном носителе, в целях подтверждения подлинности гарантии Банк-гарант должен направить в банк Покупателя, указанный в реквизитах договора, ключеванное сообщение по системе SWIFT/телекс/СПФС, подтверждающее подлинность банковской гарантии, а также полномочия лиц, подписавших банковскую гарантию.
• Комиссии, связанные с представлением банковской гарантии, несет Поставщик.
• Платеж по банковской гарантии должен осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления Покупателем требования. В случае просрочки платежа по банковской гарантии Банк-гарант оплачивает неустойку в размере 0,1% несвоевременно оплаченной суммы требования за каждый день просрочки.
• В случае продления срока поставки или увеличения суммы договора Поставщик обязуется в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение соответствующих изменений в выданные банковские гарантии. В случае неисполнения Поставщиком указанных обязательств Покупатель имеет право не осуществлять платежи по Договору без применения к Покупателю штрафных санкций по договору и/или направить требование по гарантии.
• В случае если по каким-либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной, прекратила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется предоставить Покупателю новую банковскую гарантию в срок, установленный в требовании Покупателя о предоставлении новой банковской гарантии, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику письма, содержащего соответствующее требование.
• В случае просрочки представления банковской гарантии или просрочки внесения в нее необходимых изменений (увеличение суммы банковской гарантии или продление срока ее действия) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от суммы соответствующей банковской гарантии за каждый день просрочки.
• Гарантии принимаются только на русском или английском языках.
• Подчинение гарантии ГК РФ (для резидентов РФ) и/или URDG ICC758 (для не резидентов РФ).
• Сумма гарантии должна быть определена в валюте цены Договора.
• Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией может быть истребована Покупателем в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком условий Договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств или сроков предоставления документов, предусмотренных Договором, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору;

- отказа Поставщика от исполнения обязательств, в т.ч. по возврату авансового платежа, оплате штрафов, пеней, неустоек;

- утраты Поставщиком права, позволяющего надлежащим образом выполнять обязательства;

- введения в отношении Поставщика процедуры наблюдения или любой иной стадии процедуры банкротства;

- выявления фактов предоставления Поставщиком Покупателю ложной, недостоверной информации на любой стадии подписания и исполнения Договора или Спецификации;

- признания сделки недействительной, в т.ч. по причинам отсутствия необходимых одобрений, которые необходимо получить Поставщику.

• Способ направления требования по гарантии (по выбору Покупателя): оригинал или ключеванное сообщение по каналу SWIFT телекс/СПФС (в случае приемлемости для банка гаранта).
• Направление требования Покупателем не свидетельствует об отказе Покупателя от Договора. Поставщик обязуется выполнить обязательства, предусмотренные Договором и Спецификацией.

Дополнительные требования к Банковской гарантии возврата авансового платежа:

• представляется в пользу Покупателя в течение семи (7) календарных дней после подписания Сторонами Договора или Спецификации. Покупатель имеет право не осуществлять авансовые платежи по договору в случае непредставления банковской гарантии возврата авансового платежа или представления ненадлежащей банковской гарантии.
• Сумма банковской гарантии возврата авансового платежа должна быть равна сумме авансового платежа, оплачиваемого Покупателем.
• Банковская гарантия возврата авансового платежа должна вступать в силу с момента ее выдачи или с даты оплаты аванса Покупателем и действовать до даты исполнения обязательств по договору (расчет производится по наиболее поздней дате, предусмотренной договором/спецификацией) с учетом срока предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств, по Договору и Спецификации, увеличенной на шестьдесят (60) дней.

Дополнительные требования к Банковской гарантии исполнения обязательств:

• представляется в пользу Покупателя в течение семи (7) календарных дней после подписания Договора. Покупатель имеет право не осуществлять платежи по Договору в случае непредоставления банковской гарантии исполнения обязательств или предоставления ненадлежащей банковской гарантии.
• Сумма банковской гарантии исполнения обязательств должна соответствовать 10% цены Договора.
• Банковская гарантия исполнения обязательств должна вступать в силу с даты ее выдачи и действовать до даты исполнения обязательств по Договору (расчет производится по наиболее поздней дате, предусмотренной договором/спецификацией) с учетом срока предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств, по Договору и Спецификации, увеличенной на шестьдесят (60) дней.

Дополнительные требования к Банковской гарантии исполнения обязательств на гарантийный период:

• предоставляется в пользу Покупателя за 30 календарных дней до истечения банковской гарантии исполнения договора или за месяц до даты истечения исполнения обязательств, предусмотренного договором или Спецификацией. В случае непредоставления или предоставления ненадлежащей банковской гарантии исполнения обязательств в гарантийный период Покупатель имеет право не оплачивать Товар.
• Сумма банковской гарантии исполнения обязательств в гарантийный период должна равняться 5% цены Товара/работ, поставляемого/выполненных по Договору.
• Банковская гарантия исполнения обязательств в гарантийный период должна вступать в силу с даты ее выдачи и действовать до истечения гарантийного периода в отношении последнего комплекта/единицы Товара/работ (расчет производится по наиболее поздней дате, предусмотренной договором), согласованного Сторонами в договоре или Спецификации, увеличенной на шестьдесят (60) дней.

Банковские гарантии исполнения обязательств и исполнения обязательств в гарантийном периоде могут быть заменены на обеспечительный платеж или денежное удержание в размере суммы гарантии на срок, покрывающий срок действия гарантии, по согласованию с Покупателем. Денежное удержание подлежит возврату/оплате в течении 10 (десяти) рабочих дней после исполнения Поставщиком обязательств по Договору, обеспечиваемых гарантией, а также письма Поставщика с указанием реквизитов для перечисления.

Банки-эмитенты, в том числе удовлетворяющие требованиям Приложения № 1 к настоящему Приложению, подлежат согласованию с ПАО «Газпром» Покупателем до момента выпуска каждой гарантии.

Рекомендованные тексты гарантий банков-эмитентов, являющихся резидентами РФ, содержатся в приложениях № 2, № 3, № 4 к настоящему Приложению.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Приложению № _

к Договору

от «___»__________20__

№ _____________

Требования (критерии) кредитной организации для принятия банковских гарантий в качестве обеспечения обязательств контрагента перед Группой Газпром [1] .

1. Деятельность Кредитной организации регулируется Федеральным закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

2. Кредитная организация одновременно соответствует следующим критериям:

2.1. Кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 213-ФЗ) [2] , пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Постановлением Правительства РФ от 20.06.2018 № 706 «Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

2.2. наличие у Кредитной организации кредитного рейтинга АКРА не ниже уровня "A-(RU)" и/или кредитного рейтинга "Эксперт РА" не ниже уровня "ruA-".

2.3. наличие у Кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд руб., рассчитываемых по методике Банка России, по состоянию на одну отчетную дату из двух последних отчетных дат.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Приложению № _

к Договору

от «___»__________20__

№ _____________

(Форма)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА:

№……………………

Дата выдачи дд.мм.гггг

Мы были информированы о том, что между ___________________ (пожалуйста, укажите наименование, адрес контрагента), именуемым «Принципал», и ____________________ место нахождения: _____________, ИНН ____________, ОГРН ________________, далее именуемым «Бенефициар», заключен Договор №___________________ (пожалуйста, укажите номер и дату договора), далее именуемый «Договор», на ________________(пожалуйста, укажите предмет в соответствии с условиями договора), далее – «Товар/работы». Цена Договора с учетом НДС составляет _____________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), а также валюту цены контракта).

В соответствии с условиями Договора авансовый платеж в сумме _____________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены контракта), что составляет _________ (пожалуйста, укажите процент) от цены Товара/работ по Договору (далее именуемый «Авансовый платеж»), должен быть осуществлен против гарантии возврата авансового платежа на аналогичную сумму.

Принимая во внимание вышеуказанное, мы__________________________ (пожалуйста, укажите данные банка гаранта, в т.ч.: наименование, юридический адрес, swift, далее при наличии: номер лицензия Банка России, БИК, ИНН, корреспондентский счет), в лице ________________(пожалуйста, укажите: должность, ФИО, документ на право подписания гарантии), далее именуемый «Гарант», по просьбе Принципала настоящим безусловно и безотзывно обязуемся выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в целом сумму _____________ (пожалуйста, укажите сумму БГ цифрами и (прописью), а также валюту БГ), в течении 5 рабочих дней от даты получении Гарантом требования платежа Бенефициара по настоящей Гарантии, в котором будет указано, что:

а) Принципал нарушил свое(-и) обязательство(-а), предусмотренное(-ые) Договором,

в) Принципал не вернул Бенефициару затребованную им сумму Авансового платежа/его часть в срок, предусмотренный Договором или требованием Бенефициара, направленным Принципалу,

г) сумма требования платежа по Гарантии,

д) расчет суммы требования платежа по Гарантии в валюте Гарантии;

е) реквизиты для перечисления суммы по Требованию платежа.

Требование по Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара. К требованию платежа Бенефициара по настоящей гарантии должны быть приложены копии документов, заверенные Бенефициаром, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно: копия решения об избрании (приказа о назначении) единоличного исполнительного органа Бенефициара, если требование подписано единоличным исполнительным органом Бенефициара, а также копия соответствующей доверенности (и/или копия решения/приказа), если требование подписано лицом, действующим от имени Бенефициара по доверенности. Требование должно быть представлено Гаранту по адресу:__________(просим указать наименование получателя и полный почтовый адрес для отправки документов службой доставки, в т.ч. индекс, почтовый ящик, контактное лицо).

Обязательство Гаранта по настоящей гарантии ограничивается ее суммой и автоматически уменьшается на суммы платежей, произведенных Гарантом по данной гарантии.

В случае просрочки платежа Гарант оплачивает Бенефициару неустойку в размере 0,1% за несвоевременно выплаченные суммы предъявленные по Требованию за каждый день просрочки.

Изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая гарантия вступает в силу с даты выдачи.

Настоящая гарантия действует по _________________(просим указать дату) включительно и истекает полностью и автоматически в указанную дату, независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего согласие от имени Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Споры, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

В качестве формы согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Приложению № _

к Договору

от «___»__________20__

№ _____________

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

№……………………

Дата выдачи дд.мм.гггг

Мы были информированы о том, что между ___________________ (пожалуйста, укажите наименование, адрес контрагента), именуемым «Принципал», и ______________ (___________) место нахождения: _______________________, ИНН __________________, ОГРН____________________, далее именуемым «Бенефициар», заключен Договор №____________________(пожалуйста, укажите номер и дату договора), далее именуемый «Договор», на ________________(пожалуйста, укажите предмет в соответствии с условиями договора), далее – «Товар/работы». Цена Договора с учетом НДС составляет _____________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), а также валюту цены контракта).

В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств независимую банковскую гарантию в размере 10% от цены Договора, что составляет __________________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены Договора).

Принимая во внимание вышеуказанное, мы__________________________ (пожалуйста, укажите данные банка гаранта, в т.ч.: наименование, юридический адрес, swift, далее при наличии: номер лицензия Банка России, БИК, ИНН, корреспондентский счет), в лице ________________(пожалуйста, укажите: должность, ФИО, документ на право подписания гарантии), далее именуемый «Гарант», по просьбе Принципала настоящим безусловно и безотзывно обязуемся выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в целом сумму _____________ (пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены Договора), в течение 5 рабочих дней от даты получении Гарантом требования платежа Бенефициара по настоящей Гарантии, в котором будет указано, что:

Принципал нарушил свое(-и) обязательство(-а) по Договору и в отношении чего Принципал допустил нарушение. В том числе, но не ограничиваясь, по Гарантии может быть предъявлено требование в любом из следующих случаев:

- Нарушение Принципалом условий Договора, в том числе: в случае нарушения сроков исполнения обязательств или сроков предоставления документов, предусмотренных Договором, не надлежащее исполнение обязательств по Договору.

- Отказ Принципала от исполнения обязательств, в т.ч. по возврату авансового платежа, оплате штрафов, пеней, неустоек. [3]

- Утраты Принципалом права, позволяющего надлежаще выполнять обязательства.

- Введения в отношении Принципала процедуры наблюдения или любой стадии процедуры банкротства.

- Выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару ложной, недостоверной информации на любой стадии подписания и исполнения Договора или Спецификации.

- Признание сделки недействительной, в т.ч. по причинам отсутствия необходимых одобрений, требуемых Принципалом.

сумма требования платежа по Гарантии,

реквизиты для перечисления суммы по Требованию платежа.

Требование по Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара. К требованию платежа Бенефициара по настоящей гарантии должны быть приложены копии документов, заверенные Бенефициаром, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно: копия решения об избрании (приказа о назначении) единоличного исполнительного органа Бенефициара, если требование подписано единоличным исполнительным органом Бенефициара, а также копия соответствующей доверенности (и/или копия решения/приказа), если требование подписано лицом, действующим от имени Бенефициара по доверенности. Требование должно быть представлено Гаранту по адресу:__________(просим указать наименование получателя и полный почтовый адрес для отправки документов службой доставки, в т.ч. индекс, почтовый ящик, контактное лицо).

Обязательство Гаранта по настоящей гарантии ограничивается ее суммой и автоматически уменьшается на суммы платежей, произведенных Гарантом по данной гарантии.

В случае просрочки платежа Гарант оплачивает Бенефициару неустойку в размере 0,1% за несвоевременно выплаченные суммы предъявленные по Требованию за каждый день просрочки.

Изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая гарантия вступает в силу с даты выдачи.

Настоящая гарантия действует по _________________(просим указать дату) включительно и истекает полностью и автоматически в указанную дату, независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего согласие от имени Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Споры, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

В качестве формы согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Приложению № _

к Договору

от «___»__________20__

№ _____________

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ НА ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД:

№……………………

Дата выдачи дд.мм.гггг

Мы были информированы о том, что между ___________________ (пожалуйста, укажите наименование, адрес контрагента), именуемым «Принципал», и ____________________ (______________) место нахождения: ________________________, ИНН _____________, ОГРН ______________, далее именуемым «Бенефициар», заключен Договор №____________________(пожалуйста, укажите номер и дату договора), далее именуемый «Договор», на ________________(пожалуйста, укажите предмет в соответствии с условиями договора), далее – «Товар/работы». Цена Договора с учетом НДС составляет _____________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), а также валюту цены контракта).

В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийном периоде независимую банковскую гарантию в размере 5% от цены Договора, что составляет __________________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены Договора).

Принимая во внимание вышеуказанное, мы__________________________ (пожалуйста, укажите данные банка гаранта, в т.ч.: наименование, юридический адрес, swift, далее при наличии: номер лицензия Банка России, БИК, ИНН, корреспондентский счет), в лице ________________(пожалуйста, укажите: должность, ФИО, документ на право подписания гарантии), далее именуемый «Гарант», по просьбе Принципала настоящим безусловно и безотзывно обязуемся выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в целом сумму _____________ (пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены Договора), в течении 5 рабочих дней от даты получении Гарантом требования платежа Бенефициара по настоящей Гарантии, в котором будет указано, что:

Принципал нарушил свое(-и) обязательство(-а) по Договору и в отношении чего Принципал допустил нарушение. В том числе, но не ограничиваясь, по Гарантии может быть предъявлено требование в случае:

- Нарушение Принципалом условий Договора, в том числе: в случае нарушения сроков исполнения обязательств в гарантийном периоде или не надлежащее исполнение обязательств по Договору в гарантийном периоде.

- Отказ Принципала от исполнения обязательств в гарантийном периоде.

- Утраты Принципалом права, позволяющего надлежаще выполнять обязательства.

- Введения в отношении Принципала процедуры наблюдения или любой стадии процедуры банкротства.

- Выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару ложной, недостоверной информации на любой стадии подписания и исполнения Договора или Спецификации.

- Признание сделки недействительной, в т.ч. по причинам отсутствия необходимых одобрений требуемых Принципалом.

сумма требования платежа по Гарантии,

реквизиты для перечисления суммы по Требованию платежа.

Требование по Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара. К требованию платежа Бенефициара по настоящей гарантии должны быть приложены копии документов, заверенные Бенефициаром, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно: копия решения об избрании (приказа о назначении) единоличного исполнительного органа Бенефициара, если требование подписано единоличным исполнительным органом Бенефициара, а также копия соответствующей доверенности (и/или копия решения/приказа), если требование подписано лицом, действующим от имени Бенефициара по доверенности. Требование должно быть представлено Гаранту по адресу:__________(просим указать наименование получателя и полный почтовый адрес для отправки документов службой доставки, в т.ч. индекс, почтовый ящик, контактное лицо).

Обязательство Гаранта по настоящей гарантии ограничивается ее суммой и автоматически уменьшается на суммы платежей, произведенных Гарантом по данной гарантии.

В случае просрочки платежа Гарант оплачивает Бенефициару неустойку в размере 0,1% за несвоевременно выплаченные суммы предъявленные по Требованию за каждый день просрочки.

Изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая гарантия вступает в силу с даты выдачи.

Настоящая гарантия действует по _________________(просим указать дату) включительно и истекает полностью и автоматически в указанную дату, независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего согласие от имени Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Споры, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

В качестве формы согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

Данные требования к кредитной организации применяются, в том числе, для принятия банковских гарантий в качестве обеспечения обязательств контрагента перед Группой Газпром, при проведении в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» конкурентных закупок и маркетинговых исследований у малого и среднего предпринимательства (СМСП). ↑

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона N 213-ФЗ Банк России опубликовывает указанный перечень на своем официальном сайте по адресу: http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/list_ko ↑

Условие исключается в случае предоставления банковской гарантии возврата авансового платежа. ↑

Проект письма на Контрагента_форма 1.2 (НЗЛ)

Должность

ООО «Название организации»

И.О. Фамилия (кому?)

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый (ая)……!

Настоящим уведомляем Вас, что в целях защиты финансовых интересов АО «НЗЛ» (далее – Общество) введены требования об обеспечении обязательств и применении типовых условий осуществления платежей (далее – Порядок, Стандартные условия). Согласно требованиям Порядка в Обществе применяются:

Стандартные условия исходящих платежей, предусматривающих оплату после приемки товаров, работ, услуг (безавансовую оплату) в течение 30 календарных дней с даты возникновения обязательства Общества или в течение 7 рабочих дней с даты возникновения обязательства Общества – в случае заключения договора с контрагентом, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства.

При наличии авансов, если совокупная сумма авансовых платежей по всем договорам закупки с одним контрагентом составляет более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей РФ (с учетом НДС), в договор должно быть включено условие о предоставлении контрагентом обеспечения исполнения обязательства по возврату авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии, гарантом по которой является кредитная организация, соответствующая требованиям, установленным ПАО «Газпром» (актуальные списки кредитных организаций могут быть направлены Вам в рабочем порядке).

В связи с … (указать основания, например: планируемой к заключению сделкой (договора) с вашей организацией/направлением запроса на предоставление ТКП/ иное), просим Вас согласовать заключение договора на Стандартных условиях, соответствующих требованиям пункта 1 настоящего письма.

В случае несогласия со Стандартными условиями просим Вас предоставить в письменной форме обоснование невозможности принятия Вами Стандартных условий и предложить иные условия, приемлемые для Вас, посредством представления нижеуказанной информации:

• условия расчетов с указанием размера необходимого авансирования (который не может превышать 30%) и сроков осуществления оплат (в календарных или рабочих днях);
• пояснения расчета размера указанного авансирования и/или причин для увеличения сроков осуществления платежей;
• [1] если предлагается авансирование, подтверждение готовности предоставления обеспечения исполнения обязательства по возврату авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии на условиях, указанных в приложении к настоящему письму, или подтвердить, что Ваша организация является дочерним обществом или организацией ПАО «Газпром», входящим в систему бюджетирования ПАО «Газпром».

Ответ просим направить не позднее 3-его рабочего дня от даты получения настоящего письма, на электронный адрес:

Письмо не является офертой и направлено исключительно для обсуждения условий договора, планируемого к заключению.

Приложение: Случаи и условия предоставления банковских гарантий, требования к банковским гарантиям, а также меры ответственности, применяемые за нарушение сроков предоставления банковских гарантий на … л. в 1 экз.

- Посмотреть таблицу с данными

И.О. Фамилия

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1111

Требование предоставления обеспечения не применяется, если контрагент является бюджетным учреждением либо относится к субъектам естественных монополий, либо является компанией Группы Газпром энергохолдинг. ↑