Тендер - приобретение дезхлора №240403129

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор поставки №

- Посмотреть таблицу с данными

_______________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, с одной стороны, и муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Борковская средняя общеобразовательная школа, в лице директора Хлопова Андрея Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, далее Договор, о нижеследующем: ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик на основании разовой заявки Заказчика обязуется поставить товар в соответствии со счетом, являющимся обязательным приложением к настоящему договору.

1.2. Покупатель принимает в собственность товар и оплачивает его в установленные настоящим договором сроки.

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Наименование, ассортимент и количество товара определяется спецификацией (Приложение № 1) ,которая является неотъемлемой частью контракта, счета, счета-фактуры.

2.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными с момента передачи Поставщиком Заказчику товара .

2.3. Передавать Товар по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ, и иным требованиям, установленным для данного вида товара.

2..4. Заказчик обязуется произвести приемку Товара по количеству и качеству в соответствии с условиями, предусмотренными в разделе 4 настоящего договора. Заказчик не вправе отказаться от приемки заказанного Товара.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Цена договора составляет ____________________________.

3.2. Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 7 (семи) календарных дней с момента передачи товара.

4. ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1.Заказчик осуществляет приемку товара по количеству, качеству, комплектности и ассортименту при непосредственной приемке Товара от Поставщика, приемка Товара сопровождается подписанием товарной накладной, счета-фактуры, счета, либо иного документа подтверждающего факт передачи.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчика обязательства, предусмотренного договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3.В случае просрочки исполнения Поставщиком, обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней), за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), некоторые обстоятельства общественной жизни (война, военные операции, массовые заболевания (эпидемии), национальные, отраслевые и иные забастовки, а также трудовые споры, носящие характер забастовки, запретительные акты органов государственной власти и управления, а также органов местного самоуправления), оказывающих влияние на выполнение Сторонами принятых на себя по настоящему Договору обязательств, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на все время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего настоящего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности неисправность контрагентов, отсутствие у Стороны денежных средств и т.п.

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы и наличии причинно-следственной связи между их возникновением и невозможностью надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна не позднее пяти дней с момента наступления указанных обстоятельств известить об этом другую Сторону, приложив доказательства возникновения и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы.

6.3.В случае если вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств Сторон по условиям настоящего Договора составит более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от невыполненной части настоящего Договора. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2023 года.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

• Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
• Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров, связанных с исполнением условий настоящего Договора. Срок для предъявления претензий - 5 дней с момента, когда Стороны должны исполнить свои обязательства по настоящему Договору. Срок рассмотрения претензий – 15 дней с момента получения претензии.
• При невозможности Сторон разрешить спор на стадии претензионного урегулирования, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Новосибирска.
• Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
• Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых, после урегулирования всех разногласий по Договору и подписания Договора обеими Сторонами, имеет одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:

Заказчик:

муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Борковская средняя общеобразовательная школа Маслянинского района Новосибирской области (МКОУ Борковская СОШ)

633577, Новосибирская область, Маслянинский район, с.Борково, ул. 1 Мая,3

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, администрация Маслянинского района Новосибирской области (МКОУ Борковская СОШ Лиц/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50,)

Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по Новосибирской области г. Новосибирск,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, НКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, НЕКС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКАТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть02

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5924

Тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик: Заказчик:

______________ _____________А.П. Хлопов

м. п.

м.п.

Приложение № 1

к договору №____ от ____________ 2023

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

______________ _____________А.П. Хлопов

м. п.

м.п.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320263666 26-32 Моющие средства В соответствии с Закупочной документацией. Просим подгружать КП в том числе и в редактируемом формате.	Запрос предложений #320263666	См. док.	1 день 22.12.2025 19.01.2026
Тендер №320504683 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320504683	600 000 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 25.12.2025 23.01.2026
Тендер №320507721 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320507721	600 000 Обеспечение контракта: 10%	5 дней 25.12.2025 23.01.2026
Тендер №320589397 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320589397	600 000	12 дней 26.12.2025 30.01.2026
Тендер №320756006 Поставка расходных материалов (моющие)	Электронный аукцион #320756006	284 847 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 30.12.2025 23.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240402756 Поставка мыла хозяйственного (с результатом)	Малая закупка #240402756	102 260	срок истек 02.03.2023 03.03.2023
Тендер №240402561 Приобретение прочих запасов (личной гигиены) (с результатом)	Запрос предложений #240402561	11 757 900	срок истек 02.03.2023 10.03.2023
Тендер №240402522 Приобретение прочих товаров /Приобретение моющих средств (с результатом)	Запрос предложений #240402522	206 059	срок истек 02.03.2023 13.03.2023
Тендер №240402397 Приобретение мыломоющих средств (с результатом)	Запрос предложений #240402397	207 200	срок истек 02.03.2023 10.03.2023
Тендер №240402340 Приобретение хозяйственных предметов (с результатом)	Запрос предложений #240402340	14 450	срок истек 02.03.2023 07.03.2023

Тендеры из региона Новосибирск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240403066 Поставка медицинских изделий: Щетка для очистки эндоскопа (с результатом)	Электронный аукцион #240403066	1 553 800 Обеспечение заявки: 15 538	срок истек 02.03.2023 10.03.2023
Тендер №240403043 Приобретение материалов для ремонта основных фондов комбината (с результатом)	Электронный аукцион #240403043	175 350 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 02.03.2023 10.03.2023
Тендер №240403040 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПАНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: Поставка канцелярских принадлежностей	Электронный аукцион #240403040	68 229 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 14.03.2023
Тендер №240403036 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНАТ "ОБСКОЙ" УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ объявляет тендер: Приобретение материалов для ремонта основных фондов комбината	Электронный аукцион #240403036	175 350 Обеспечение контракта: 10%	срок истек - 10.03.2023
Тендер №240403035 Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции (с результатом)	Электронный аукцион #240403035	220 000 Обеспечение контракта: 10%	срок истек 02.03.2023 10.03.2023