Тендер - Покрытия противопригарные литейные для применения на стержнях и формах с целью предотвращения пригара на отливках №240324957

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение № 1. Спецификация к Договору № 1 и № 4 (примерная) (1).xls - Посмотреть таблицу с даннымиТиповая форма №1 обновл.(без БС).docx

Типовая форма № 1 [1]

Договор поставки простых товаров и товаров с толерансом № ____ [2]

г. Санкт-Петербург «___»________ 202_г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется передать Покупателю ________________________ [3] (далее по тексту – «Товар») в соответствии со Спецификацией, являющейся Приложением №1 к настоящему Договору (далее по тексту – Спецификация), а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

В Спецификации указывается информация о сроке поставки, порядке доставки, ассортименте, количестве, цене на поставляемый Товар (цене за единицу и общей цене Товара), о порядке и сроках оплаты, гарантийном сроке, гарантийных обязательствах, стране происхождения Товара и другие согласованные Сторонами условия.

Поставщик обязуется вместе с Товаром передавать Покупателю заверенные копии сертификатов соответствия на поставляемый Товар, подлежащий обязательной сертификации, а также другую документацию, входящую в комплект поставки Товара.

Поставщик заверяет Покупателя, что поставляемый Товар соответствует условиям настоящего Договора, не находится под арестом, не обременен залогом, правом удержания или иными правами третьих лиц.

Поставщик заверяет и гарантирует, что исполнение обязательств Поставщика по Договору не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и иных смежных прав в отношении поставляемого Товара. Поставщик заверяет и гарантирует то, что Покупатель может использовать Товар без каких-либо ограничений. В случае привлечения Покупателя к ответственности за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц Поставщик обязан в полном объеме возместить все соответствующие расходы и иные убытки Покупателя.

В процессе исполнения настоящего Договора не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре (пункт 5 Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 № 925). Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставленного с нарушением условий настоящего пункта Договора.

[4] Допустимый толеранс единицы Товара составляет +/- ___% по каждой позиции, но не более 10% от всего объема. По итогам исполнения Договора Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к Договору об определении окончательного объема поставляемого Товара и окончательной цены Товара.

Цена Товара

Цена Товара установлена в рублях и указана в Спецификации к настоящему Договору. Если иное не указано в Спецификации, в цену Товара включается стоимость тары, упаковки и расходы на доставку, маркировки, все налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, транспортные расходы, страховые расходы, расходы по хранению Товара, выполнению разгрузочных и погрузочных работ, а также все иные расходы.

Общая цена договора складывается из цен единиц Товара, указанных в Спецификации к настоящему Договору, и количества поставляемого Товара и составляет _______________________(_______________________) рублей, кроме того, НДС _____________(__________), всего с НДС __________________(____________________).

Поставка Товара

Товар должен быть поставлен в сроки, установленные в Спецификации.

Доставка Товара осуществляется в порядке, указанном в Спецификации. В случае самовывоза выборка Товара осуществляется в срок, указанный в Спецификации.

В качестве Грузополучателя Товара могут выступать третьи лица, указанные в Спецификации.

Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю (уполномоченному лицу Покупателя), указанная в подписанной сторонами товарной накладной (товарно-транспортной накладной). С этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайного повреждения.

Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару (в том числе форму ТОРГ-12 и счет-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД), а также документы, перечень которых установлен в Спецификации), необходимые для приёмки и/или монтажа и/или эксплуатации и/или дальнейшей передачи Товара третьим лицам и/или совершения иных действий в отношении Товара. Непредоставление указанных документов или предоставление документов, составленных с неточностями, пробелами, противоречиями, ошибками или иными нарушениями, приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. Все документы, относящиеся к Товару, сопровождающие Товар и/или адресованные Покупателю, должны предоставляться на русском языке или с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае просрочки поставки Товара Покупатель имеет право отказаться от настоящего Договора.

Поставка Товара с нарушением срока, согласованного Сторонами (поставка с просрочкой, досрочная поставка), может осуществляться только при условии получения Поставщиком письменного согласия Покупателя принять Товар с нарушением срока поставки, при этом наличие такого согласия Покупателя не означает изменение срока поставки и не освобождает Поставщика от ответственности за просрочку поставки Товара.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости», а также Федеральным законом Российской Федерации от 09.11.2020 № 371 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» и иными законодательными документами, действующими на момент исполнения обязательств по Договору, Стороны обязуются соблюдать дополнительные требования к документам, оформляемым при операциях с прослеживаемыми товарами, в том числе в счетах-фактурах или УПД должны быть указаны:

– страна происхождения товара;

– регистрационный номер декларации на товары;

– регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости;

– количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости;

– количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.

Обмен счетами-фактурами или УПД, в том числе корректировочными счетами-фактурами или УПД осуществляется Сторонами в электронной форме через Оператора электронного документооборота, аккредитованного ФНС России (СБИС/Диадок) [5] .

Упаковка

Товар должен быть помещен в соответствующую тару, упакован и маркирован таким образом, чтобы обеспечивать его полную сохранность от всякого рода порчи, повреждения или уничтожения при транспортировке, погрузке, перевалке, разгрузке и хранении до приёмки Покупателем (грузополучателем).

Стоимость тары упаковки и маркировки входит в цену Товара. Тара и упаковка возврату не подлежат, сертификат на тару не выписывается, если иное не указано в Спецификации.

Приемка по количеству и качеству

Приемка Товара по количеству производится, в зависимости от вида Товара, путем:

• пересчёта (при приёмке штучного Товара);
• перевеса (при приёмке весового Товара);
• приёмки по тарным местам, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара, без пересчета и перевеса.

Приемка Товара по качеству в соответствии с характеристиками, указанным Поставщиком в сопроводительных документах или на маркировке Товара, производится путем:

• выборочной проверки качества, если это предусмотрено стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, другими обязательными правилами, Спецификацией, обычаями делового оборота, а также в иных случаях - по усмотрению Покупателя;
• полной приёмки по качеству.

Приемка Товара по количеству производится в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его поступления на склад Покупателя, если иное не установлено в Спецификации.

Приемка Товара по качеству производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его поступления на склад Покупателя. Иные сроки приемки Товара по качеству могут быть установлены Сторонами в Спецификации.

В случае обнаружения в процессе приемки несоответствия качества, количества, комплектности (в том числе, комплектности эксплуатационной документации, предусмотренных для данного вида Товара сертификатов, и т.п.), маркировки Товара Покупатель обязан:

• приостановить приемку Товара;
• вызвать по электронной почте представителя Поставщика для составления двустороннего Акта несоответствия Товара по форме Покупателя.

Поставщик обязан в трехдневный срок прибыть к Покупателю для оформления двустороннего Акта несоответствия Товара. В случае отказа Поставщика от участия в составлении двустороннего Акта несоответствия Товара либо неявки его представителя в трехдневный срок на место приемки Покупатель составляет Акт несоответствия Товара в одностороннем порядке с указанием причин одностороннего оформления Акта и их документальным подтверждением. Такой акт будет являться единственным и достаточным доказательством поставки некачественного/ некомплектного Товара.

Все отмеченные в Акте несоответствия Товара подлежат устранению за счет Поставщика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней либо в иной письменно согласованный Сторонами срок (при необходимости Поставщик обязан изготовить или приобрести новый Товар).

Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от исполнения гарантийных обязательств в течение всего гарантийного срока.

Если иное не указано в Спецификации, гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев от начала эксплуатации, но не более 18 месяцев от даты поставки Товара.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара требованиям Договора (техническим характеристикам) в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

• условия использования и хранения Товара соответствуют требованиям производителя, указанным в документации на Товар;
• Товар хранится в неповрежденной и невскрытой заводской упаковке (если применимо).

Условия и порядок оплаты

Оплата за Товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке и в сроки, предусмотренные Спецификацией к настоящему Договору [6] , и при условии получения от Поставщика надлежащим образом оформленных документов, указанных в Спецификации. Датой исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Настоящим Поставщик подтверждает, что он информирован Покупателем о том, что работники Покупателя, включая лиц, осуществляющих приемку товаров от Поставщика по товарно-транспортным и другим документам, не уполномочены Покупателем без специальной доверенности своими действиями согласовывать и изменять указанные в Спецификации цены на поставляемые товары, в том числе посредством подписания товарных накладных (товарно-транспортных накладных) и других документов.

Поставщик по настоящему Договору обязан составлять и выставлять Покупателю счета-фактуры в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах на основании цен единиц Товара, указанных в Спецификации, и в соответствии с количеством Товара, фактически принятого Покупателем.

Покупатель вправе, без применения к нему каких-либо мер ответственности, не оплачивать Товар, если цены, указанные в счете-фактуре, отличаются от цен, указанных в Спецификации, или если при оформлении счета-фактуры допущены иные нарушения требований законодательства – до предоставления Поставщиком Покупателю надлежаще оформленного счета-фактуры.

Счета-фактуры, предусмотренные настоящим Договором, в том числе и исправленные в случаях, когда при приемке Товара в товарную накладную (товарно-транспортную накладную) вносились изменения и составлялся Акт об установленном расхождении, направляются Поставщиком Покупателю в трехдневный срок с даты поставки Товара.

В случае предоплаты (авансового платежа) согласно пункту 3 статьи 168 НК РФ поставщик обязуется не позднее пяти календарных дней со дня получения аванса выставить и передать Покупателю счет-фактуру на аванс.

Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

Во всех случаях, когда привлечение Покупателя к ответственности в связи с нарушением прав третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязан возместить Покупателю все понесенные Покупателем убытки.

В случае просрочки оплаты поставленного и принятого Покупателем Товара надлежащего качества Покупатель обязуется, начиная с 31-го дня просрочки, уплатить Поставщику пеню в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости соответствующей позиции в Спецификации, срок оплаты которой нарушен, но не более 100% от суммы задолженности.

В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) % стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки поставки. Недопоставка, поставка некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, а также контрафактного Товара рассматривается Сторонами как просрочка исполнения обязательства Поставщика по поставке Товара независимо от времени обнаружения соответствующих фактов. Установление фактов просрочки поставки Товара допускается в том числе после приемки Товара Покупателем, осуществленной в соответствии с условиями Договора.

Указанная неустойка начисляется вплоть до момента фактической поставки Товара в ассортименте, количестве, комплектности, качестве, предусмотренными условиями настоящего Договора.

Уплата неустойки, предусмотренной настоящим пунктом Договора, не освобождает Поставщика от оплаты штрафных санкций, определенных Сторонами в других пунктах настоящего Договора.

В случае передачи Покупателю некомплектного, некачественного, не соответствующего номенклатуре, контрафактного Товара Покупатель вправе требовать оплаты неустойки согласно настоящему пункту Договора (за просрочку поставки Товара), а также неустойки за просрочку устранения недостатков поставленного (переданного) Товара и оплаты иных штрафов/пеней/неустоек, предусмотренных настоящим Договором. Одновременное взыскание с Поставщика перечисленных штрафов/пеней/неустоек не рассматривается Сторонами в качестве двойной ответственности.

• В случае передачи Покупателю контрафактного Товара (в том числе, в случае передачи Товара с поддельными документами) Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 (ста) % от стоимости контрафактного Товара, а также возмещает Покупателю иные понесенные Покупателем убытки.
• В случае, если на Товар, поставляемый по настоящему Договору, установлен гарантийный срок, Поставщик обязан за свой счет устранить все недостатки, выявленные в течение гарантийного срока, включая ремонт и замену Товара, в течение 10 (десяти) дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя, если иной срок не будет письменно согласован Сторонами. В случае несоблюдения Поставщиком вышеуказанного срока Поставщик обязан уплатить Покупателю пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости Товара, недостатки которого не устранены в срок.
• Если Поставщик является плательщиком НДС, Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме имущественных потерь Покупателя (ст.406.1 ГК РФ), возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС, включенных в стоимость настоящего Договора, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком или третьими лицами по Договорам, связанным с исполнением обязательств Поставщиком по настоящему Договору, либо по причине оформления Поставщиком с нарушением действующего законодательства счетов-фактур и иных документов, правильность оформления которых увязана налоговыми органами с предоставлением права вычета по НДС. Размер указанных имущественных потерь определяется суммой НДС, в возмещении которого налоговым органом было отказано.
• В случае поставки Товара, на котором, а равно на этикетках, упаковке (таре) которого, незаконно размещены товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, Поставщик, помимо возмещения понесенных Покупателем убытков, обязуется уплатить Покупателю штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (один миллион) рублей за каждый доказанный в судебном порядке факт нарушения.
• Покупатель вправе прекратить полностью или частично свое обязательство по оплате Товара зачетом своего встречного денежного требования к Поставщику, в том числе, требования об уплате неустойки, пени, штрафов, возмещении убытков и имущественных потерь, а также иных требований, вытекающих из настоящего договора или иных отношений Сторон.
• Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. Все претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены соответствующей Стороной в течение 10 (десяти) дней с даты получения претензии.
• Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.
• Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:
• _______________ - _____________________;
• _______________ - _____________________. [7]
• Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.
• В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.
• Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.
• Арбитражное решение является окончательным.
• Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.
• Местом арбитража будет являться Российская Федерация. Языком арбитражного разбирательства будет русский язык. Применимым материальным правом является материальное право Российской Федерации.

Конфиденциальность

Передача и использование Сторонами по настоящему Договору конфиденциальной информации осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

Передача конфиденциальной информации без заключения соответствующего соглашения не допускается.

• Стороны пришли к соглашению, что содержание настоящего Договора не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда раскрытие информации предусмотрено законодательством Российской Федерации.
• Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.

Стороны гарантируют, что не будут осуществлять передачу и использование информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера.

Обработка персональных данных, передаваемых Сторонами в рамках настоящего Договора, осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами Договором об обработке персональных данных/Соглашением о конфиденциальности персональных данных.

Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются обеспечить отказ (воздержание) их руководителей или сотрудников от совершения коррупционных действий при осуществлении ими деятельности, непосредственно связанной с исполнением настоящего Договора.

Коррупционными действиями считаются предложение и обещание взятки, дача или получение взятки в форме денежных средств, подарков, услуг, действий (бездействия), предоставление прав или других преимуществ, принятие решений, посредничество при осуществлении вышеназванных действий, дача коммерческого подкупа, плата за облегчение прохождения формальностей, незаконное использование должности или полномочий должностным лицом для получения выгоды в форме денежных средств, ценных предметов, других предметов имущества, услуг, любых прав для себя или для других лиц или незаконное предоставление преимуществ или прав данному лицу со стороны других лиц. К другим лицам относятся, в том числе (но не ограничиваясь), коммерческие организации, их руководители и сотрудники, государственные органы и органы местного самоуправления, служащие государственной службы и должностные лица, политические партии, их представители, а также родственники, друзья и деловые партнёры названных лиц.

Поставщик гарантирует, что в отношении Договора или предмета Договора им не были предоставлены или предложены никакие платежи, подарки, обещания или иные выгоды, а также обязуется не предоставлять и не предлагать их напрямую или через посредников никаким официальным лицам, т.е. любым физическим лицам, занимающим те или иные должности в органах законодательной, исполнительной или судебной власти, в том числе любым лицам, исполняющим государственные функции от имени государственных органов, государственных предприятий или государственных международных организаций, в случае, если такой платеж, подарок, обещание или выгода является нарушением Законодательства.

В случае если одна из Сторон при осуществлении деятельности, непосредственно связанной с исполнением настоящего Договора, нарушит свои обязательства по предотвращению коррупционных действий, такое нарушение признается в понимании Сторон существенным нарушением Договора, и другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее уведомление в письменном виде. Сторона, отказавшаяся от исполнения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, имеет право требовать компенсацию убытков, понесенных в результате такого отказа.

Прочие условия

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

В случае изменения банковских реквизитов, места нахождения и любых других реквизитов, указанных в Договоре, Сторона обязана незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, сообщить об этом другой Стороне.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы.

Стороны взаимно подтверждают и гарантируют друг другу, что они обладают полной правоспособностью и необходимым правовым статусом для заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора (включая любые виды корпоративных одобрений, а также имеют лицензии, разрешения, аттестаты, сертификаты).

Поставщик обязан строго соблюдать все применимые таможенные требования и процедуры таможенного оформления ввоза, экспорта или обратного ввоза. Поставщик обязан получить от соответствующих таможенных органов полную и подробную информацию о надлежащем порядке таможенного оформления Товара.

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, Поставщик обязуется представить информацию о таких изменениях течение 5 (Пяти) календарных дней с даты таких изменений, с подтверждением соответствующими документами. Информация направляется на электронную почту Покупателя с последующим направлением оригиналов средствами почтовой связи.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной пунктом 10.7 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

[8] Требования к обеспечению обязательств по настоящему договору посредством выдачи независимой (банковской) гарантии не предъявляются.

К Договору прилагаются:

• Приложение № 1. Спецификация.
• Приложение № 2. Форма «Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
• Приложение № 3. Форма согласия на обработку персональных данных.
• Приложение № 4. Заверения Сторон.

Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон [9]

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Сведения об изменении информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Согласие на обработку персональных данных (форма)

Согласие на обработку

персональных данных

Я, _________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт ______________ № _________________ выдан __________________________

(серия) (номер) (дата выдачи)

______________________________________________________________________________________________

(кем выдан паспорт)

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________,

(адрес места жительства по паспорту)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю АО «____», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 51 лит. АФ, в целях заключения и исполнения гражданско-правового договора, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов АО «_____» согласие на обработку, предполагающую сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц и дату рождения, пол, паспортные данные, адрес регистрации, место работы, занимаемая должность, идентификационный номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом АО «_____» в письменной форме и представить копии подтверждающих документов.

Выражаю ____________________________ на трансграничную передачу моих

(согласие/несогласие)

персональных данных.

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет с момента прекращения гражданско-правового договора.

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва настоящего Согласия АО «____» вправе обрабатывать мои персональные данные в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных».

«___» _____________ 202__г. ______________________ _________________________________

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Договору поставки простых товаров и товаров с толерансом

№ _______________от «___» _________ 20__ г.

Заверения Сторон

1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны (совместно именуемые – «Стороны», по отдельности, именуемые – «Сторона») заверяют друг друга о том, что каждой из Сторон, как на момент заключения настоящего договора, так и в течение всего срока действия договора будут соблюдены следующие условия, Сторона будет соответствовать следующим условиям:

1.1 Сторона является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и отвечающей всем законным требованиям законодательства Российской Федерации/Иностранного государства, обладающей правом осуществления деятельности на территории Российской Федерации.

1.2 Стороной соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными документами, законодательством Российской Федерации и/или применимым иностранным законодательством, регулирующим его правоспособность, в качестве обязательных предварительных условий заключения и исполнения настоящего Договора.

1.3 Сторона корректно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации отражает хозяйственные операции, связанные с исполнением настоящего договора.

1.4 Сторона своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5 Учредителем/учредителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми учредителем/учредителями.

1.6 Руководителем/руководителями Стороны являются лица, не являющиеся массовыми руководителем/руководителями.

1.7 Сторона фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.

1.8 Сторона располагает необходимыми человеческими и материальными ресурсами (в том числе, но не ограничиваясь: имеет в наличии офисы, склады, транспорт и т.д.), достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

2. Поставщик обязуется привлекать к исполнению настоящего договора Субподрядчиков (Субпоставщиков, Субисполнителей), которые будут соответствовать условиям и выполнять условия, указанные в пунктах 1.1.-.1.8 настоящего приложения к Договору как на момент заключения договора с соответствующим Субподрядчиком (Субпоставщиком, Субисполнителем), так и в течение всего срока действия договора с соответствующим Субподрядчиком (Субпоставщиком, Субисполнителем).

3. В случае нарушения Поставщиком какого-либо условия и/или условий, указанных в пункте 1, Покупатель вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без возмещения Поставщику убытков, связанных с прекращением Договора, а также требовать уплаты неустойки в случаях, предусмотренных условиями Договора.

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Типовая форма договора используется в случаях, когда общество Группы «Газпром энергохолдинг индустриальные активы» выступает на стороне Покупателя и для закупки товаров без особенностей приемки, а также товаров, в отношении количества которых устанавливается толеранс. ↑

Условия договора, выделенные курсивом, являются примерными, и их изменение, дополнение, удаление из текста настоящего договора допускается. Остальные условия договора изменению не подлежат. При подготовке итогового текста сноски должны быть удалены. ↑

Указать предмет закупки (в соответствии с протоколом Комитета по закупкам (для закупок у единственного поставщика) либо из протокола подведения итогов закупочной процедуры). ↑

Пункт подлежит включению, если по условиям поставки предполагается толеранс, и/или окончательное количество поставляемого Товара невозможно заранее определить. ↑

Пункт включается, если в перечень поставляемой Продукции входят товары, подлежащие прослеживаемости в соответствии с Постановлением Правительства от 01.07.2021 г. № 1110 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих прослеживаемости». ↑

Срок оплаты должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты поставки Товара, если иной срок оплаты не установлен действующим законодательством, Положением о закупках Заказчика, утвержденным и размещенным в единой информационной системе в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Если контрагент является субъектом малого или среднего предпринимательства, срок оплаты согласно Постановлению Правительства РФ № 417 от 21.03.2022 должен составлять не более 7 рабочих дней с даты поставки. ↑

Указывается наименование стороны по договору и адреса электронной почты уполномоченных лиц сторон. ↑

Выполнение обязательств по Договору не должно быть обеспечено банковской гарантией, выдаваемой по поручению контрагента в пользу Общества, если цена договора не превышает размер, установленный решением руководства Общества. Если цена договора превышает этот размер, пункт должен быть сформулирован так: «Случаи и условия предоставления банковских гарантий, требования к банковским гарантиям, а также меры ответственности, применяемые за нарушение сроков предоставления банковских гарантий, устанавливаются Сторонами в Приложении № ____ к настоящему Договору». ↑

Раздел должен быть изложен слитно с предыдущим текстом. Сноску необходимо удалить при оформлении договора. ↑

Приложение № ___ Случаи и условия предоставления банковских гарантий 2023 ред.06.02.2023.docx

Приложение № ___

к Договору от _____________

№_____________

Случаи и условия предоставления банковских гарантий, требования к банковским гарантиям, а также меры ответственности, применяемые за нарушение сроков предоставления банковских гарантий

При наличии в договорах условий о проведении авансовых платежей на совокупную сумму▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей РФ (с НДС) и выше Контрагент, получатель платежей (далее - Поставщик) обязан предоставить обеспечение исполнения обязательства по возврату авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии на условиях настоящего Приложения.

Для Договора на сумму свыше▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00,00 рублей (с НДС), дополнительно к обеспечению исполнения обязательства по возврату авансового платежа Поставщик обязан предоставить банковские гарантии исполнения обязательств в размере 10% стоимости Договора и исполнения обязательств в гарантийном периоде в размере 5% стоимости Договора.

В случае, если цена договора выражена в иностранной валюте, для определения требования применения обеспечений применяется курс пересчета ЦБ РФ на дату подписания Договора или последнего изменения к Договору.

Общие требования ко всем банковским гарантиям по Договору, в т.ч. по возврату авансового платежа, исполнения обязательств, исполнения обязательств в гарантийном периоде:

• Поставщик должен представить Покупателю банковскую гарантию, выданную в пользу Покупателя банком, письменно согласованным с Покупателем. Требования (критерии) к банкам-эмитентам гарантий содержатся в Приложении № 1 к настоящему Приложению.
• Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной, оплачиваться по первому требованию без обязательства со стороны Покупателя представлять подтверждающие документы. Покупатель имеет право предъявить требование платежа по банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору.
• Текст банковской гарантии должен быть предварительно письменно согласован с Покупателем. В случае выпуска гарантии без согласования с Покупателем, условия которой не будут соответствовать Договору и/или Спецификации, гарантия будет считаться ненадлежащей. В данном случае Покупатель имеет право не осуществлять платежи по договору без применения к Покупателю штрафных санкций до внесения в гарантию требуемых изменений, которые должны осуществляться за счет Поставщика, или представления новой банковской гарантии, удовлетворяющей требованиям Договора и Спецификации.
• Банковская гарантия должна быть выдана на бумажном носителе или с использованием официальных межбанковских систем (ключеванного сообщения по системе SWIFT, телекс, СПФС). Дополнительно, в случае выдачи гарантии на бумажном носителе, в целях подтверждения подлинности гарантии Банк-гарант должен направить в банк Покупателя, указанный в реквизитах договора, ключеванное сообщение по системе SWIFT/телекс/СПФС, подтверждающее подлинность банковской гарантии, а также полномочия лиц, подписавших банковскую гарантию.
• Комиссии, связанные с представлением банковской гарантии, несет Поставщик.
• Платеж по банковской гарантии должен осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления Покупателем требования. В случае просрочки платежа по банковской гарантии Банк-гарант оплачивает неустойку в размере 0,1% несвоевременно оплаченной суммы требования за каждый день просрочки.
• В случае продления срока поставки или увеличения суммы договора Поставщик обязуется в течение 7 рабочих дней обеспечить внесение соответствующих изменений в выданные банковские гарантии. В случае неисполнения Поставщиком указанных обязательств Покупатель имеет право не осуществлять платежи по Договору без применения к Покупателю штрафных санкций по договору и/или направить требование по гарантии.
• В случае если по каким-либо причинам банковская гарантия перестала быть действительной, прекратила свое действие или иным образом перестала обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязуется предоставить Покупателю новую банковскую гарантию в срок, установленный в требовании Покупателя о предоставлении новой банковской гарантии, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Покупателем Поставщику письма, содержащего соответствующее требование.
• В случае просрочки представления банковской гарантии или просрочки внесения в нее необходимых изменений (увеличение суммы банковской гарантии или продление срока ее действия) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,05% от суммы соответствующей банковской гарантии за каждый день просрочки.
• Гарантии принимаются только на русском или английском языках.
• Подчинение гарантии ГК РФ (для резидентов РФ) и/или URDG ICC758 (для не резидентов РФ).
• Сумма гарантии должна быть определена в валюте цены Договора.
• Сумма обеспечения, предусмотренная банковской гарантией может быть истребована Покупателем в следующих случаях:

- нарушения Поставщиком условий Договора, в том числе в случае нарушения сроков исполнения обязательств или сроков предоставления документов, предусмотренных Договором, ненадлежащего исполнения обязательств по Договору;

- отказа Поставщика от исполнения обязательств, в т.ч. по возврату авансового платежа, оплате штрафов, пеней, неустоек;

- утраты Поставщиком права, позволяющего надлежащим образом выполнять обязательства;

- введения в отношении Поставщика процедуры наблюдения или любой иной стадии процедуры банкротства;

- выявления фактов предоставления Поставщиком Покупателю ложной, недостоверной информации на любой стадии подписания и исполнения Договора или Спецификации;

- признания сделки недействительной, в т.ч. по причинам отсутствия необходимых одобрений, которые необходимо получить Поставщику.

• Способ направления требования по гарантии (по выбору Покупателя): оригинал или ключеванное сообщение по каналу SWIFT телекс/СПФС (в случае приемлемости для банка гаранта).
• Направление требования Покупателем не свидетельствует об отказе Покупателя от Договора. Поставщик обязуется выполнить обязательства, предусмотренные Договором и Спецификацией.

Дополнительные требования к Банковской гарантии возврата авансового платежа:

• представляется в пользу Покупателя в течение семи (7) календарных дней после подписания Сторонами Договора или Спецификации. Покупатель имеет право не осуществлять авансовые платежи по договору в случае непредставления банковской гарантии возврата авансового платежа или представления ненадлежащей банковской гарантии.
• Сумма банковской гарантии возврата авансового платежа должна быть равна сумме авансового платежа, оплачиваемого Покупателем.
• Банковская гарантия возврата авансового платежа должна вступать в силу с момента ее выдачи или с даты оплаты аванса Покупателем и действовать до даты исполнения обязательств по договору (расчет производится по наиболее поздней дате, предусмотренной договором/спецификацией) с учетом срока предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств, по Договору и Спецификации, увеличенной на шестьдесят (60) дней.

Дополнительные требования к Банковской гарантии исполнения обязательств:

• представляется в пользу Покупателя в течение семи (7) календарных дней после подписания Договора. Покупатель имеет право не осуществлять платежи по Договору в случае непредоставления банковской гарантии исполнения обязательств или предоставления ненадлежащей банковской гарантии.
• Сумма банковской гарантии исполнения обязательств должна соответствовать 10% цены Договора.
• Банковская гарантия исполнения обязательств должна вступать в силу с даты ее выдачи и действовать до даты исполнения обязательств по Договору (расчет производится по наиболее поздней дате, предусмотренной договором/спецификацией) с учетом срока предоставления документов, подтверждающих исполнение обязательств, по Договору и Спецификации, увеличенной на шестьдесят (60) дней.

Дополнительные требования к Банковской гарантии исполнения обязательств на гарантийный период:

• предоставляется в пользу Покупателя за 30 календарных дней до истечения банковской гарантии исполнения договора или за месяц до даты истечения исполнения обязательств, предусмотренного договором или Спецификацией. В случае непредоставления или предоставления ненадлежащей банковской гарантии исполнения обязательств в гарантийный период Покупатель имеет право не оплачивать Товар.
• Сумма банковской гарантии исполнения обязательств в гарантийный период должна равняться 5% цены Товара/работ, поставляемого/выполненных по Договору.
• Банковская гарантия исполнения обязательств в гарантийный период должна вступать в силу с даты ее выдачи и действовать до истечения гарантийного периода в отношении последнего комплекта/единицы Товара/работ (расчет производится по наиболее поздней дате, предусмотренной договором), согласованного Сторонами в договоре или Спецификации, увеличенной на шестьдесят (60) дней.

Банковские гарантии исполнения обязательств и исполнения обязательств в гарантийном периоде могут быть заменены на обеспечительный платеж или денежное удержание в размере суммы гарантии на срок, покрывающий срок действия гарантии, по согласованию с Покупателем. Денежное удержание подлежит возврату/оплате в течении 10 (десяти) рабочих дней после исполнения Поставщиком обязательств по Договору, обеспечиваемых гарантией, а также письма Поставщика с указанием реквизитов для перечисления.

Банки-эмитенты, в том числе удовлетворяющие требованиям Приложения № 1 к настоящему Приложению, подлежат согласованию с ПАО «Газпром» Покупателем до момента выпуска каждой гарантии.

Рекомендованные тексты гарантий банков-эмитентов, являющихся резидентами РФ, содержатся в приложениях № 2, № 3, № 4 к настоящему Приложению.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Приложению № _

к Договору

от «___»__________20__

№ _____________

Требования (критерии) кредитной организации для принятия банковских гарантий в качестве обеспечения обязательств контрагента перед Группой Газпром [1] .

1. Деятельность Кредитной организации регулируется Федеральным закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».

2. Кредитная организация одновременно соответствует следующим критериям:

2.1. Кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 213-ФЗ) [2] , пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Постановлением Правительства РФ от 20.06.2018 № 706 «Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

2.2. наличие у Кредитной организации кредитного рейтинга АКРА не ниже уровня "A-(RU)" и/или кредитного рейтинга "Эксперт РА" не ниже уровня "ruA-".

2.3. наличие у Кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд руб., рассчитываемых по методике Банка России, по состоянию на одну отчетную дату из двух последних отчетных дат.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Приложению № _

к Договору

от «___»__________20__

№ _____________

(Форма)

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА:

№……………………

Дата выдачи дд.мм.гггг

Мы были информированы о том, что между ___________________ (пожалуйста, укажите наименование, адрес контрагента), именуемым «Принципал», и ____________________ место нахождения: _____________, ИНН ____________, ОГРН ________________, далее именуемым «Бенефициар», заключен Договор №___________________ (пожалуйста, укажите номер и дату договора), далее именуемый «Договор», на ________________(пожалуйста, укажите предмет в соответствии с условиями договора), далее – «Товар/работы». Цена Договора с учетом НДС составляет _____________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), а также валюту цены контракта).

В соответствии с условиями Договора авансовый платеж в сумме _____________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены контракта), что составляет _________ (пожалуйста, укажите процент) от цены Товара/работ по Договору (далее именуемый «Авансовый платеж»), должен быть осуществлен против гарантии возврата авансового платежа на аналогичную сумму.

Принимая во внимание вышеуказанное, мы__________________________ (пожалуйста, укажите данные банка гаранта, в т.ч.: наименование, юридический адрес, swift, далее при наличии: номер лицензия Банка России, БИК, ИНН, корреспондентский счет), в лице ________________(пожалуйста, укажите: должность, ФИО, документ на право подписания гарантии), далее именуемый «Гарант», по просьбе Принципала настоящим безусловно и безотзывно обязуемся выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в целом сумму _____________ (пожалуйста, укажите сумму БГ цифрами и (прописью), а также валюту БГ), в течении 5 рабочих дней от даты получении Гарантом требования платежа Бенефициара по настоящей Гарантии, в котором будет указано, что:

а) Принципал нарушил свое(-и) обязательство(-а), предусмотренное(-ые) Договором,

в) Принципал не вернул Бенефициару затребованную им сумму Авансового платежа/его часть в срок, предусмотренный Договором или требованием Бенефициара, направленным Принципалу,

г) сумма требования платежа по Гарантии,

д) расчет суммы требования платежа по Гарантии в валюте Гарантии;

е) реквизиты для перечисления суммы по Требованию платежа.

Требование по Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара. К требованию платежа Бенефициара по настоящей гарантии должны быть приложены копии документов, заверенные Бенефициаром, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно: копия решения об избрании (приказа о назначении) единоличного исполнительного органа Бенефициара, если требование подписано единоличным исполнительным органом Бенефициара, а также копия соответствующей доверенности (и/или копия решения/приказа), если требование подписано лицом, действующим от имени Бенефициара по доверенности. Требование должно быть представлено Гаранту по адресу:__________(просим указать наименование получателя и полный почтовый адрес для отправки документов службой доставки, в т.ч. индекс, почтовый ящик, контактное лицо).

Обязательство Гаранта по настоящей гарантии ограничивается ее суммой и автоматически уменьшается на суммы платежей, произведенных Гарантом по данной гарантии.

В случае просрочки платежа Гарант оплачивает Бенефициару неустойку в размере 0,1% за несвоевременно выплаченные суммы предъявленные по Требованию за каждый день просрочки.

Изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая гарантия вступает в силу с даты выдачи.

Настоящая гарантия действует по _________________(просим указать дату) включительно и истекает полностью и автоматически в указанную дату, независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего согласие от имени Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Споры, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

В качестве формы согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Приложению № _

к Договору

от «___»__________20__

№ _____________

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

№……………………

Дата выдачи дд.мм.гггг

Мы были информированы о том, что между ___________________ (пожалуйста, укажите наименование, адрес контрагента), именуемым «Принципал», и ______________ (___________) место нахождения: _______________________, ИНН __________________, ОГРН____________________, далее именуемым «Бенефициар», заключен Договор №____________________(пожалуйста, укажите номер и дату договора), далее именуемый «Договор», на ________________(пожалуйста, укажите предмет в соответствии с условиями договора), далее – «Товар/работы». Цена Договора с учетом НДС составляет _____________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), а также валюту цены контракта).

В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств независимую банковскую гарантию в размере 10% от цены Договора, что составляет __________________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены Договора).

Принимая во внимание вышеуказанное, мы__________________________ (пожалуйста, укажите данные банка гаранта, в т.ч.: наименование, юридический адрес, swift, далее при наличии: номер лицензия Банка России, БИК, ИНН, корреспондентский счет), в лице ________________(пожалуйста, укажите: должность, ФИО, документ на право подписания гарантии), далее именуемый «Гарант», по просьбе Принципала настоящим безусловно и безотзывно обязуемся выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в целом сумму _____________ (пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены Договора), в течение 5 рабочих дней от даты получении Гарантом требования платежа Бенефициара по настоящей Гарантии, в котором будет указано, что:

Принципал нарушил свое(-и) обязательство(-а) по Договору и в отношении чего Принципал допустил нарушение. В том числе, но не ограничиваясь, по Гарантии может быть предъявлено требование в любом из следующих случаев:

- Нарушение Принципалом условий Договора, в том числе: в случае нарушения сроков исполнения обязательств или сроков предоставления документов, предусмотренных Договором, не надлежащее исполнение обязательств по Договору.

- Отказ Принципала от исполнения обязательств, в т.ч. по возврату авансового платежа, оплате штрафов, пеней, неустоек. [3]

- Утраты Принципалом права, позволяющего надлежаще выполнять обязательства.

- Введения в отношении Принципала процедуры наблюдения или любой стадии процедуры банкротства.

- Выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару ложной, недостоверной информации на любой стадии подписания и исполнения Договора или Спецификации.

- Признание сделки недействительной, в т.ч. по причинам отсутствия необходимых одобрений, требуемых Принципалом.

сумма требования платежа по Гарантии,

реквизиты для перечисления суммы по Требованию платежа.

Требование по Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара. К требованию платежа Бенефициара по настоящей гарантии должны быть приложены копии документов, заверенные Бенефициаром, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно: копия решения об избрании (приказа о назначении) единоличного исполнительного органа Бенефициара, если требование подписано единоличным исполнительным органом Бенефициара, а также копия соответствующей доверенности (и/или копия решения/приказа), если требование подписано лицом, действующим от имени Бенефициара по доверенности. Требование должно быть представлено Гаранту по адресу:__________(просим указать наименование получателя и полный почтовый адрес для отправки документов службой доставки, в т.ч. индекс, почтовый ящик, контактное лицо).

Обязательство Гаранта по настоящей гарантии ограничивается ее суммой и автоматически уменьшается на суммы платежей, произведенных Гарантом по данной гарантии.

В случае просрочки платежа Гарант оплачивает Бенефициару неустойку в размере 0,1% за несвоевременно выплаченные суммы предъявленные по Требованию за каждый день просрочки.

Изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая гарантия вступает в силу с даты выдачи.

Настоящая гарантия действует по _________________(просим указать дату) включительно и истекает полностью и автоматически в указанную дату, независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего согласие от имени Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Споры, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

В качестве формы согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к Приложению № _

к Договору

от «___»__________20__

№ _____________

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ НА ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД:

№……………………

Дата выдачи дд.мм.гггг

Мы были информированы о том, что между ___________________ (пожалуйста, укажите наименование, адрес контрагента), именуемым «Принципал», и ____________________ (______________) место нахождения: ________________________, ИНН _____________, ОГРН ______________, далее именуемым «Бенефициар», заключен Договор №____________________(пожалуйста, укажите номер и дату договора), далее именуемый «Договор», на ________________(пожалуйста, укажите предмет в соответствии с условиями договора), далее – «Товар/работы». Цена Договора с учетом НДС составляет _____________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), а также валюту цены контракта).

В соответствии с условиями Договора Принципал обязан предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств в гарантийном периоде независимую банковскую гарантию в размере 5% от цены Договора, что составляет __________________(пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены Договора).

Принимая во внимание вышеуказанное, мы__________________________ (пожалуйста, укажите данные банка гаранта, в т.ч.: наименование, юридический адрес, swift, далее при наличии: номер лицензия Банка России, БИК, ИНН, корреспондентский счет), в лице ________________(пожалуйста, укажите: должность, ФИО, документ на право подписания гарантии), далее именуемый «Гарант», по просьбе Принципала настоящим безусловно и безотзывно обязуемся выплатить Бенефициару любую сумму или суммы, не превышающие в целом сумму _____________ (пожалуйста, укажите сумму цифрами и (прописью), в валюте цены Договора), в течении 5 рабочих дней от даты получении Гарантом требования платежа Бенефициара по настоящей Гарантии, в котором будет указано, что:

Принципал нарушил свое(-и) обязательство(-а) по Договору и в отношении чего Принципал допустил нарушение. В том числе, но не ограничиваясь, по Гарантии может быть предъявлено требование в случае:

- Нарушение Принципалом условий Договора, в том числе: в случае нарушения сроков исполнения обязательств в гарантийном периоде или не надлежащее исполнение обязательств по Договору в гарантийном периоде.

- Отказ Принципала от исполнения обязательств в гарантийном периоде.

- Утраты Принципалом права, позволяющего надлежаще выполнять обязательства.

- Введения в отношении Принципала процедуры наблюдения или любой стадии процедуры банкротства.

- Выявления фактов предъявления Принципалом Бенефициару ложной, недостоверной информации на любой стадии подписания и исполнения Договора или Спецификации.

- Признание сделки недействительной, в т.ч. по причинам отсутствия необходимых одобрений требуемых Принципалом.

сумма требования платежа по Гарантии,

реквизиты для перечисления суммы по Требованию платежа.

Требование по Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара. К требованию платежа Бенефициара по настоящей гарантии должны быть приложены копии документов, заверенные Бенефициаром, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, а именно: копия решения об избрании (приказа о назначении) единоличного исполнительного органа Бенефициара, если требование подписано единоличным исполнительным органом Бенефициара, а также копия соответствующей доверенности (и/или копия решения/приказа), если требование подписано лицом, действующим от имени Бенефициара по доверенности. Требование должно быть представлено Гаранту по адресу:__________(просим указать наименование получателя и полный почтовый адрес для отправки документов службой доставки, в т.ч. индекс, почтовый ящик, контактное лицо).

Обязательство Гаранта по настоящей гарантии ограничивается ее суммой и автоматически уменьшается на суммы платежей, произведенных Гарантом по данной гарантии.

В случае просрочки платежа Гарант оплачивает Бенефициару неустойку в размере 0,1% за несвоевременно выплаченные суммы предъявленные по Требованию за каждый день просрочки.

Изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей гарантии.

Настоящая гарантия вступает в силу с даты выдачи.

Настоящая гарантия действует по _________________(просим указать дату) включительно и истекает полностью и автоматически в указанную дату, независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с письменного согласия Бенефициара с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего согласие от имени Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и/или увеличения суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.

Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.

Споры, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербург.

В качестве формы согласовано:

- Посмотреть таблицу с данными

Данные требования к кредитной организации применяются, в том числе, для принятия банковских гарантий в качестве обеспечения обязательств контрагента перед Группой Газпром, при проведении в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» конкурентных закупок и маркетинговых исследований у малого и среднего предпринимательства (СМСП). ↑

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона N 213-ФЗ Банк России опубликовывает указанный перечень на своем официальном сайте по адресу: http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/list_ko ↑

Условие исключается в случае предоставления банковской гарантии возврата авансового платежа. ↑

Проект письма на Контрагента_форма 1.2 (НЗЛ).docx

Должность

ООО «Название организации»

И.О. Фамилия (кому?)

- Посмотреть таблицу с данными

Уважаемый (ая)……!

Настоящим уведомляем Вас, что в целях защиты финансовых интересов АО «НЗЛ» (далее – Общество) введены требования об обеспечении обязательств и применении типовых условий осуществления платежей (далее – Порядок, Стандартные условия). Согласно требованиям Порядка в Обществе применяются:

Стандартные условия исходящих платежей, предусматривающих оплату после приемки товаров, работ, услуг (безавансовую оплату) в течение 30 календарных дней с даты возникновения обязательства Общества или в течение 7 рабочих дней с даты возникновения обязательства Общества – в случае заключения договора с контрагентом, являющимся субъектом малого или среднего предпринимательства.

При наличии авансов, если совокупная сумма авансовых платежей по всем договорам закупки с одним контрагентом составляет более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 рублей РФ (с учетом НДС), в договор должно быть включено условие о предоставлении контрагентом обеспечения исполнения обязательства по возврату авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии, гарантом по которой является кредитная организация, соответствующая требованиям, установленным ПАО «Газпром» (актуальные списки кредитных организаций могут быть направлены Вам в рабочем порядке).

В связи с … (указать основания, например: планируемой к заключению сделкой (договора) с вашей организацией/направлением запроса на предоставление ТКП/ иное), просим Вас согласовать заключение договора на Стандартных условиях, соответствующих требованиям пункта 1 настоящего письма.

В случае несогласия со Стандартными условиями просим Вас предоставить в письменной форме обоснование невозможности принятия Вами Стандартных условий и предложить иные условия, приемлемые для Вас, посредством представления нижеуказанной информации:

• условия расчетов с указанием размера необходимого авансирования (который не может превышать 30%) и сроков осуществления оплат (в календарных или рабочих днях);
• пояснения расчета размера указанного авансирования и/или причин для увеличения сроков осуществления платежей;
• [1] если предлагается авансирование, подтверждение готовности предоставления обеспечения исполнения обязательства по возврату авансового платежа в виде безотзывной банковской гарантии на условиях, указанных в приложении к настоящему письму, или подтвердить, что Ваша организация является дочерним обществом или организацией ПАО «Газпром», входящим в систему бюджетирования ПАО «Газпром».

Ответ просим направить не позднее 3-его рабочего дня от даты получения настоящего письма, на электронный адрес:

Письмо не является офертой и направлено исключительно для обсуждения условий договора, планируемого к заключению.

Приложение: Случаи и условия предоставления банковских гарантий, требования к банковским гарантиям, а также меры ответственности, применяемые за нарушение сроков предоставления банковских гарантий на … л. в 1 экз.

- Посмотреть таблицу с данными

И.О. Фамилия

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 1111

Требование предоставления обеспечения не применяется, если контрагент является бюджетным учреждением либо относится к субъектам естественных монополий, либо является компанией Группы Газпром энергохолдинг. ↑