Тендер - Поставка хозяйственных товаров №240305077

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 03.03.2023

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка хозяйственных товаров

Наименование предмета договора: Поставка хозяйственных товаров

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

реквизиты_СОШ_17 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_контракта_(хоз._товары)_docx

ДОГОВОР № ____________________

на поставку хозяйственных товаров

г. Омск «_____» _______ 2023 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17», в лице директора Калугиной Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании _____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику хозяйственные товары в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в установленном настоящим Договоре порядке.

2. УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА

2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.

2.2. Доставка товара Заказчику и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика по адресам: г. Омск ул. 24 Северная д. 210 корпус 2.

2.3. Поставщик обязан поставить Заказчику товар новый, то есть не восстановленный и не собранный из восстановленных компонентов, серийный и свободно поставляемый в Российскую Федерацию в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору).

2.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его перевозке, хранении и погрузо-разгрузочных работ.

2.5. Качество поставляемого товара должно соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, установленным к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории РФ и иным требованиям, установленным законодательством РФ.

2.6. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, гарантийные талоны на товар.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена настоящего Договора является твердой на весь период его действия и составляет:4614,00 (_________________) рублей 00 копеек. в том числе НДС ________.

3.2. Товар оплачивается по цене в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору.

3.3. Указанная в п. 3.1. цена договора включает: стоимость товара, транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, накладные (подъем на нужный этаж), а также все расходы (таможенные пошлины, налоги, сборы и т.п.) Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего договора.

4.2. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара.

4.3 Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

4.4 ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

• Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в месте поставки товара путем подписания акта приема-передачи товара при поставке товара в срок не более 3-х рабочих дней с момента такой поставки, либо Заказчиком в тот же срок направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара (товарной накладной).
• Заказчик вправе отказаться от приемки товара ненадлежащего качества и требовать его замены на товар надлежащего качества. Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества в течение 3 дней с момента получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи товара (товарной накладной).
• Ответственные лица от Заказчика за приемку поставленного товара: (Кузнецова Наталья Ильинична, телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40).
• Обязательства Поставщика по настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом при передаче Заказчику товара, указанного в спецификации, в полном объеме и надлежащего качества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• В случае существенного нарушения Поставщиком срока поставки товара, определенного настоящим договором, поставки товара ненадлежащего качества, не поставки товара Покупатель вправе требовать уплаты Поставщиком штраф в размере 3 % от стоимости не поставленного (недопоставленного) товара.
• Сумму неустоек (пени, штрафа), начисленных Поставщику Покупатель вправе удержать при окончательном расчете за поставленный товар.
• Под существенным нарушением срока поставки товара в настоящем договоре понимается случай, когда Поставщик поставил товар с опозданием более чем на 2 дня, исчисляемые со дня, следующего за днем окончания срока поставки товара, определенного настоящим договором.
• В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия, которых они не имеют возможности.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения договора. Стороны урегулируют путём переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий.направляемых по договору. Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. Все споры, не урегулированные в претензионном (внесудебном) порядке, разрешаются Арбитражным судом Омской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента заключения договора по 31 декабря 2023 года.

8.2. В случае непоставки товара в установленный договором срок, поставки некачественного товара Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного о том уведомления Поставщика. Датой расторжение в данном случае является дата получения Поставщиком уведомления от Заказчика.

8.3. Во всем ином, не предусмотренном договором. Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

8.5. Приложения № 1 (Спецификация) является неотъемлемой частью настоящего договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ _____________ от «___» ____________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:4614 ,00 рублей 00 копеек, в том числе НДС ________.

Заказчик: Поставщик:

Директор _______________Калугина О.В. _______________

Заявка_на_хоз._товары_2023_(1)_г Характеристика на поставку хозяйственных товаров БОУ г. Омска «Средняя Общеобразовательная школа №17» (дошкольные группы) Место доставки товара склад заказчика, расположенный по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьг.Омск ул. 24-я Северная, д. 210, корп. 2 - Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Требования к упаковке, поставке товаров: упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

Срок поставки товара: март 2023 года

Требования к участникам закупки малого объема: к участию в закупках малого объема допускаются участники закупки соответствующие требованиям, установленным частью 1 и частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (в т.ч. отсутствие информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестре недобросовестных поставщиков по Федеральному закону № 44-ФЗ .

Поставка товара должна быть осуществлена с предоставлением сертификатов соответствия

Согласно выставленной заявки, предоставить коммерческое предложение, лицензии и реквизиты.

Контрактный управляющий Герасименко С.В.