Тендер - Поставка химикатов №240297523

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

техзадание_химикаты_2023

Техническое задание

Наименование заказчика: Бюджетное образовательное учреждение города Омска « Средняя общеобразовательная школа № 32»

Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, РФ, г. Омск, ул. пр. Мира 102А

Наименование закупки: Поставка химикатов.

Начальная максимальная цена договора –12289,20 руб.

Срок поставки: в течение 3 рабочих дня с даты подписания договора. Поставка осуществляется силами, и за счет поставщика.

Условия оплаты: Оплата производится в форме безналичного расчета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента поставки.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. ст. 93 ч. 1 п. 4 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен соответствовать указанным характеристикам

Требования к упаковке, поставке товаров: упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

Требования к участникам закупки малого объема: К участию в закупках у единственного поставщика допускаются участники закупки, соответствующие следующим требованиям (ст. 31Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Регламент осуществления закупок у единственного поставщика с использованием сервиса «Электронный магазин города Омска» от 22.01.2019 г.).

хим._реактивы_2023

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______________ г. Омск «____» ______ 2023 г.

___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 32», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Кокотчиковой Людмилы Филипповны, действующего на основании Устава, c другой стороны, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд» заключили настоящий договор на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, обязуется поставить Покупателю Продукцию – дезинфицирующие средства, именуемую «Товар» в соответствии с приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель – принять и оплатить Товар.

1.2. Качество товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации нормативным документам, сертификату качества, паспорту предприятия-изготовителя.

1.3. Товар поставляется в таре производителя с его маркировкой, а также, в случае расфасовки, в упаковке Поставщика, с приложением документов, подтверждающих качество товара и заверенных печатью Поставщика.

1.4. Тара и упаковка, в которой поставляется товар, должны соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ на каждый вид товара и обеспечивать его полную сохранность при транспортировке и хранении.

1.5. Тара невозвратная. Стоимость тары включается в стоимость товара. При поставке товара в многооборотной таре, возврат тары Поставщику осуществляется за счет Покупателя.

1.6. Стороны гарантируют, что в случае поставки веществ, находящихся под особым государственным контролем (прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ: ацетонитрил, метилэтилкетон, соляная, серная и уксусные кислоты, ацетон, толуол, этиловый эфир, хлороформ, карбинол, метилметакрилат, метилакрилат, бензил хлористый, тетрагидрофуран, калий марганцовокислый и др.) их реализация, хранение, учет и использование будут осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

1.7. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Продажа товара осуществляется по утвержденным Поставщиком свободным отпускным ценам. Цены, указанные в счете на оплату, не являются окончательными и могут быть изменены в течение срока действия Договора, исходя из цен на сырье, с учетом упаковки и маркировки продукции. Цена на товар, оплаченный в течение срока действия счета, изменению не подлежит.

2.2. Покупатель оплачивает товар на основании счета и отгрузочных документов, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара, перечислением соответствующих денежных сумм в рублях на расчетный счет Поставщика.

2.3. При наличии за Покупателем дебиторской задолженности, вне зависимости от оснований ее возникновения, поступившие средства засчитываются в первую очередь в счет погашения имеющегося долга.

2.4. При наличии у Покупателя задолженности, Поставщик вправе приостановить поставку товара до ее погашения.

2.5. Сумма по договору составляет _______________ (____________________) рубля ______________ копеек, в том числе НДС 20% в размере ______________ (_________________________) рубля ____ копеек.

2.6. Стороны обязаны проводить сверку взаимных расчетов по настоящему договору не реже одного раза в год, результаты которой оформляются актом сверки, подписываемым сторонами.

2.7. Моментом оплаты считается поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Поставщик не несет ответственности за возможный срыв поставки Товара в случае неполного или неправильного оформления платежного поручения.

2.8. Оплата производится за счет средств бюджетных учреждений.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

3.1. Срок поставки: 10 (десять) календарных дней. В случае отсутствия товара на складе Поставщика, срок его поставки согласовывается сторонами дополнительно и указывается в счете на оплату либо в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью договора.

3.2. Виды транспорта и способы доставки:

3.2.1. Самовывоз автотранспортом Покупателя. Место загрузки товара – склад Поставщика, расположенный по адресу

3.2.2. Возможна доставка автотранспортом транспортно-экспедиционной компании за счет Покупателя.

3.2.3. В случае, если сумма подлежащего к поставке товара свыше 5000,00 рублей (пять тысяч рублей 00 копеек), по соглашению сторон, доставка товара в место нахождения Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика в пределах города Омска.

Разгрузка товара производится силами и за счет Покупателя.

3.3. До начала поставки товара Покупатель обязан предоставить Поставщику список лиц, уполномоченных на получение товара от имени Покупателя, и образец печати (штампа), удостоверяющих приемку товара Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

При изменении у Покупателя печатей (штампов), подтверждающих приемку товара, Покупатель обязан предоставить Покупателю письмо с изменениями.

3.4. Для оформления операций в рамках договора Стороны договорились:

3.4.1. применять Универсальный передаточный документ по форме, приведенной в письме ФНС России от 21.10.2013г. № ММВ-20-3/96 (далее УПД) , который передается Покупателю вместе с товаром

3.4.2. о том, что лица, уполномоченные действовать по сделке от имени Покупателя, являются так же и лицами, ответственными за правильное оформление документов.

3.5. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения товара:

3.5.1. При самовывозе право собственности на товар, риск случайной гибели или повреждения товара переходят к Покупателю с момента передачи товара уполномоченному лицу Покупателя на складе Поставщика.

3.5.2. При доставке товара автотранспортом Поставщика право собственности на товар, риск случайной гибели или повреждения товара переходят к Покупателю с момента получения Покупателем товара и отгрузочных документов (ТТН, УПД).

3.5.3. При доставке товара автотранспортом транспортно-экспедиционной компании право собственности на товар, риск случайной гибели или повреждения товара переходят к Покупателю с момента передачи товара первому перевозчику.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

4.1.Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны, в частности, но не исключительно, относят: стихийные бедствия, войны, военные действия, забастовки, принятие федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

4.2.Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово–промышленной палатой Российской Федерации либо компетентным государственным органом.

4.3.Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то срок исполнения обязательства отодвигается соразмерно на время действия соответствующего обстоятельства.

4.4.Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме уведомить другую Сторону и представить документы, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы.

4.5.Если обстоятельство непреодолимой силы, препятствующее исполнению обязательств Сторонами по Договору, длится более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения Договора путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты досрочного расторжения с произведением взаимных расчетов Сторон с учетом стоимости фактически поставленных Товаров и перечисленных платежей. В этом случае ни одна из Сторон не имеет право на возмещение каких–либо иных убытков.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ.

5.1. Приемка продукции по количеству и качеству производится в течение 5 рабочих дней с момента передачи ее Покупателю в соответствии с товаросопроводительными документами. При обнаружении несоответствия количества или качества принимаемой продукции вызов Поставщика обязателен. В случае получения уведомления о невозможности участия Поставщиком в приемке по количеству и качеству Покупатель обязан привлечь к проведению приемки представителя незаинтересованной организации, незаинтересованного в результате приемки, и получившего согласие на участие в приемке от обеих Сторон.

При самовывозе – приемка товара по количеству осуществляется уполномоченным лицом Покупателя на складе Поставщика. При этом, дальнейшие возражения относительно количества принятого товара Поставщиком не принимаются.

5.2. В случае несвоевременной приемки, Покупатель считается полностью и безоговорочно принявшим продукцию по количеству и качеству и лишается, в дальнейшем, права на предъявление претензий по количеству, качеству и комплектности полученной продукции.

5.3. Покупатель, в течение 10 календарных дней после окончания приемки, должен направить претензию с предоставлением экземпляра каждого документа о приемке. При не направлении претензии о результатах приемки в указанный срок, приемка считается полной и безоговорочной.

5.4. Претензии по скрытым недостаткам качества (которые не могли быть выявлены при приемке товара) могут быть заявлены Покупателем в течение срока годности товара, установленного производителем, при условии соблюдения надлежащих условий хранения товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Омской области.

6.2. Допускается односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение в случае существенного нарушения договора одной из сторон:

6.2.1. Нарушения со стороны Поставщика:

поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

неоднократное нарушение сроков поставки товаров.

6.2.2. Нарушения со стороны Покупателя:

неоднократное нарушения сроков оплаты товаров;

неоднократная невыборка товаров.

6.3. Договор поставки считается измененным или расторгнутым в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Договора с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

6.4. За просрочку оплаты товара Поставщик вправе выставить Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

6.5. За просрочку поставки Товара Покупатель вправе выставить Поставщику неустойку в размере 0,3% от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки.

6.6. К денежным обязательствам сторон, возникшим из настоящего договора, нормы ст.317.1 ГК РФ не применяются.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.

7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

7.3. В части, не урегулированной настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному – для каждой из сторон.

7.5. Стороны обязуются немедленно письменно уведомлять друг друга в случае изменения местонахождения, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, формы собственности, организационной структуры.

7.6. Стороны договорились о том, что подписанные сторонами и направленные посредством факсимиль­ной или электронной связи документы: настоящий договор, счета на оплату, заявки, УПД, товарно-транспортные накладные, иные документы, в случае, если документ достоверно исходит из стороны по договору, имеют юридическую силу и подтверждают отношения сторон по поставке товара. Оригиналы до­кументов должны быть направлены сторонами посредством почтовой связи в разумный срок.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

_________________ / ____________ / ______________/Л. Ф. Кокотчикова/

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация № 1

- Посмотреть таблицу с данными

______________ ______________ Л.Ф. Кокотчикова