Тендер - Поставка оборудования для газодымозащитников №240259497

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть97  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Ответственность сторон - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Да Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_контракта_Генератор_дыма_и_жидкости

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________

на поставку оборудования для газодымозащитников

(идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4)

г. Салехард «___» ___________ 2023 г.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ямало-Ненецкому автономному округу, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Главного управления Гилева Олега Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны,

и___________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании_________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданскогокодекса Российской Федерации, Федеральногозакона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федеральногозакона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили Государственный контракт (далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить оборудования для газодымозащитников (далее – Товар), а Государственный заказчик принять и оплатить товар согласно условиям Контракта в количестве, качестве, ассортименте, комплектности и по цене, указанной в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), являющаяся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик, по согласованию с Поставщиком, вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт, в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет____________ (___________) рублей 00 копеек,включая НДС ___%_________ (_______________________) рублей ___ копеек / НДС не облагается.

2.2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в российских рублях в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Заказчиком документов о приемки товара (товарной накладной или универсального передаточного документа).

2.4. Цена контракта включает, цену товара, все затраты Поставщика, включая все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также расходы на доставку товара по адресу Государственного заказчика, расходы на погрузо-разгрузочные работы, а также другие расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Контракту.

2.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта, а также в случае, указанном в пункте 1.2 настоящего Контракта.

2.6. Источник финансирования: федеральный бюджет 2023 года.

2.7. По данному Контракту не установлено требования обеспечения исполнения Контракта.

2.8. Обязательства Государственного заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере стоимости поставленного товара, со счета Государственного заказчика, указанного в Контракте. В случае если дата выплаты любых сумм по Контракту придется на день, являющийся нерабочим днем, то выплата этих сумм будет осуществлена не позднее следующего рабочего дня.

2.9. При изменении реквизитов Поставщика, указанных в Контракте, Поставщик извещает Государственного заказчика официальным документом, подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью, а также направляет Государственному заказчику подписанный уполномоченным представителем Поставщика проект дополнительного соглашения (об изменении реквизитов) в двух экземплярах. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.10. Выставляемые Государственному заказчику платежные документы в обязательном порядке должны содержать ссылки на первичные документы (настоящий Контракт), а также документы, подтверждающие выполнение обязательств Поставщиком.

2.11. В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Государственным заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

3. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязан выполнить свои обязательства по поставке Товара в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика в рабочее время Государственного заказчика: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

3.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, д. 28.

3.3. Поставщик не может изменить пункт поставки, а также количество Товара.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик обязан известить Государственного заказчика (Грузополучателя) о точном времени и дате поставки Товара. Уведомление должно быть направлено Поставщиком не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до планируемой даты поставки любыми видами связи, позволяющими зафиксировать факт уведомления.

4.2. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается. Если товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Государственный заказчик вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества.

Упаковка не должна иметь нарушений, вскрытий, должна гарантировать его сохранность в пути следования при условии соблюдения правил транспортировки. Не допускается наличие замятий на упаковке, разрывов, попадания влаги и прочих повреждений.

Поставляемый Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность Товара и соответствовать требованиям технической документации.

Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику в момент передачи товара.

4.3. Товар должен сопровождаться документацией. В комплект документации, поставляемой с Товаром, должны входить:

в двух экземплярах (универсальный передаточный документ или товарная накладная), счета-фактуры, подписанные Поставщиком;

сертификаты, обязательные для данного вида товара и иные документы, подтверждающие качество Товара и дающие разрешение на эксплуатацию данного Товара на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (если товар подлежит обязательной сертификации);

гарантийные талоны (письма), техническая и эксплуатационная документация на Товар.

Техническая и сопроводительная документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление документации в виде копий Поставщика.

4.4. По решению Государственного заказчика может создаваться приемочная комиссия, которая должна состоять не менее чем из пяти человек и которая в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поставки Товара с участием уполномоченного представителя Поставщика проверит качество и соответствие Товара требованиям Контракта.

4.5. Поставщик вправе направить к Государственному заказчику своего уполномоченного представителя (ей) для участия в приемке Товара. В случае отсутствия представителя Поставщика, Государственный заказчик или приемочная комиссия Государственного заказчика осуществляет приемку самостоятельно.

Государственный заказчик обязан совершить и другие действия, которые в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями необходимы с его стороны для обеспечения приемки товара.

При получении товара Государственный заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Государственным заказчиком в течение семи рабочих дней с даты получения товара. Государственный заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

4.6. Стороны Контракта определили следующий порядок осуществления приемки:

4.6.1. Приемка Товаров по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7, в части не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации.

4.6.2 Приемка Товара осуществляется Государственным заказчиком в соответствии с наименованием, количеством и иными характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации, а также другими условиями Контракта. Государственный заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, указанным в Спецификации, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.7. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4.8. При выявлении несоответствий в Товаре, препятствующих его приемке, оформляется двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения (не более 5 рабочих дней), который подписывается Государственным заказчиком и уполномоченным представителем Поставщика. При отказе от подписания акта уполномоченным представителем Поставщика об этом делается отметка в акте.

4.9. Возврат некачественного Товара осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания двухстороннего акта. Представители Сторон обязаны оформить накладную на возврат.

4.10. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

4.11. После устранения выявленных недостатков проводится повторная приемка с участием уполномоченного представителя Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня со дня представления Поставщиком исправного Товара. При повторном обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих качество Товара или иных недостатков в Товаре, а также в случае нарушения сроков устранения недостатков, Государственный заказчик составляет заключение, являющееся мотивированным отказом от принятия Товара, которое подписывается Государственным заказчиком и уполномоченным представителем Поставщика (при его присутствии).

При отказе от подписания заключения уполномоченным представителем Поставщика или при приемке в отсутствии представителя Поставщика об этом делается отметка в заключении.

4.12. По решению Государственного заказчика, либо при возникновении между Государственным заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков в Товаре или причин их возникновения – по требованию любой из Сторон, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, может проводиться контроль качества поставляемого Товара в независимой экспертной организации. Расходы на проведение экспертизы несет Поставщик.

4.13. Под существенными нарушениями Контракта, понимаются существенные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также следующие условия, о которых договорились Стороны:

а) несоблюдение Поставщиком пункта 3 настоящего Контакта;

б) нарушение установленных сроков поставки Товара;

в) обнаружение отступлений от условий Контракта при повторной приемке Товара либо нарушение Поставщиком сроков устранения недостатков.

4.14. Претензии, связанные с несоответствием Товаров по качеству, могут быть заявлены Государственным заказчиком Поставщику в разумный срок после выявления недостатков Товаров, но в пределах двух лет со дня передачи товара Государственному заказчику, с соблюдением требований ст. 477 ГК РФ.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, качественным, (не бывшим в употреблении, без восстановления потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим Контрактом. На Товаре не должно быть повреждений.

5.2. Требования к Товару:

- все материалы, применяемые при изготовлении Товара имеющие ГОСТ и ТУ должны им соответствовать.

5.3. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе потребовать замены Товара. Поставщик обязан предоставить Государственному заказчику Товар надлежащего качества в течение срока, указанного Государственным заказчиком.

5.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Государственному заказчику вследствие нарушения Государственным заказчиком инструкции по хранению и (или) эксплуатации Товара. Поставщик должен предоставить контактные телефоны и адреса электронной почты, по которым представитель Государственного заказчика мог информировать квалифицированный персонал Поставщика о дефектах в работе продукции. Контактный телефон должен функционировать по рабочим дням с 9-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(местное время).

5.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Государственного заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Государственного заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

5.6. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара (его частей), оплачиваются Поставщиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту определяется в соответствии сПравилами,утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

6.2. Взыскание неустойки с Поставщика.

6.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик обязан уплатить Государственному заказчику штраф.

Правила определения неустойки за факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения обязательства, установлены Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

6.2.3.1. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет:

10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

1% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

0,5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 100 млн до 500 млн руб. (включительно);

0,4% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 500 млн до 1 млрд руб. (включительно);

0,3% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 1 млрд до 2 млрд руб. (включительно);

0,25% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 2 млрд до 5 млрд руб. (включительно);

0,2% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 5 млрд до 10 млрд руб. (включительно);

0,1% цены Контракта, если цена Контракта превышает 10 млрд руб.

6.2.3.2. Если не исполнено или исполнено ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), размер штрафа составляет:

1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.

6.2.4. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

6.3. Взыскание неустойки с Государственного заказчика.

6.3.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.2. Пени начисляются Государственному заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

6.3.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Государственного заказчика штраф.

За каждый факт нарушения Государственным заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе требовать с Государственного заказчика:

1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);

5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.

6.3.4. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, оплата по Контракту осуществляется на основании документа о приемки товара, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику по Контракту за вычетом штрафа, пени, предусмотренных настоящим Контрактом. В таком случае, исполнение обязательства Поставщика по Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы РФ возлагается на Государственного заказчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон Контракта обстоятельства.

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, если условиями договора (контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие обстоятельства, которые стороны договорных отношений исключили из таковых.

7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения Контракта, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ямало-Ненецкого автономного округа.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Досрочное расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон (с добровольной уплатой неустойки в случаях, предусмотренных Контрактом), в связи с односторонним отказом стороны от исполнения контракта либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3. Государственный заказчик вправе провести экспертизу Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.4. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта.

9.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщику, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Государственным заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.6. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с настоящим разделом. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством РФ являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.

9.8. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.9. Информация о Поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков.

9.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке, установленном ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.11. Контракт считается расторгнутым по соглашению сторон – с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулировании материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Контракта обязательствам или в судебном порядке – с момента вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты подписания, и действует до 31.12.2023 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, и регистрируются в том же порядке, как и был зарегистрирован первоначальный основной документ.

10.3. В случае установления нецелесообразности или невозможности дальнейшей поставки, либо установления неизбежности получения отрицательного результата, либо изменения законодательства, Стороны в срок, установленный Государственным заказчиком, обязаны привести Контракт в полное соответствие с целесообразностью и/или изменениями в законодательстве Российской Федерации, произошедшими после заключения Контракта или расторгнуть его.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Конкретная информация, касающаяся предмета контракта, хода его выполнения и полученных результатов за счет бюджетных средств признается конфиденциальной.

Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и защиту полученной друг от друга информации и не допускать ее разглашения.

Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В том случае, если конфиденциальная информация передается в письменном виде или на ином материальном носителе, сторона обязана пометить передаваемую информацию реквизитами, позволяющими идентифицировать ее как конфиденциальную.

Вышеперечисленные обязательства действуют в течение срока действия Контракта и одного календарного года со дня прекращения Контракта по любым основаниям.

11.3. Поставщик представляет по запросу Государственного заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

11.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

11.5. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.6. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Контракта Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах, ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта, с указанием их контактных телефонов: Со стороны Государственного заказчика ответственным лицом назначен Стоякин Дмитрий Александрович, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Со стороны Поставщика ответственным лицом назначен___________________, тел._____________. Телефоны ответственных лиц должны функционировать по рабочим дням с 09 до 18 часов по Салехардскому времени.

11.7. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, присоединения (в случае заключения Контракта с юридическим лицом).

11.9. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.10.Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, 1 (один) - находится у Государственного заказчика.

Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.*

*Вариант выбирается заказчиком при заключении контракта

11.11. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью: Приложение: № 1 – Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

• к Государственному контракту от «___» _________2023 г. № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

*Примечание: жидкость для дыма должна быть совместима для генератора дыма в данной закупке.

Начальник ГУ МЧС России

по Ямало-Ненецкому автономному округу

___________________________ /О.В. Гилев/ ________________________ / /

М.П. М.П.