Тендер - Приоретение хозяйственных товаров №240230424

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть24  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_договора_на_приобретение_хозтоваров

Проект

ДОГОВОР № ____

на поставку товара

г. Фатеж «___» ___________ 2023 г.

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Фатежский» (МО МВД России «Фатежский»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Крюкова Алексея Ивановича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и_________________, именуемый, в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании___________________, с другой стороны, все вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить хозяйственные товары Заказчику (Прочая закупка товаров для обеспечения государственных нужд) в количестве и ассортименте, указанном в Спецификации (приложение к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).

Товар на момент его приемки Заказчиком должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

1.2. Качество и характеристики поставляемого товара должны соответствовать конкретным показателям и техническим требованиям, изложенным в настоящем договоре, действующим обязательным требованиям Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, технических регламентов, государственных и отраслевых стандартов на данный вид товара, а также иной нормативно-технической документации.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или порчи во время транспортировки и хранения в пределах гарантийного срока. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки (в случае, если требования по маркировке товара являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации).

1.3. Идентификационный код закупки – _____________________________________.

2. Цена договора, срок и порядок оплаты

2.1. Цена договора составляет ___________ (_______________________________) рублей 00 копеек, НДС (облагается/не облагается). Оплата по договору осуществляется из средств федерального бюджета за счет ЛБО 2023 г. Источник финансирования – федеральный бюджет.

Авансовый платеж не предусмотрен.

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

Цена договора включает в себя стоимость товара, специальной невозвратной тары, упаковки и маркировки, расходы на поставку: транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, доставку до места поставки (поднятие на требуемый этаж), уплату всех налогов, в том числе НДС (при наличии), страхование (при необходимости), уплату таможенных и других сборов, пошлин и платежей, связанных с исполнением условий договора.

2.3. Расчеты по договору производятся Заказчиком за фактически поставленное количество товара Поставщиком, в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приёмке поставленного товара. Основанием для оплаты является надлежаще оформленные счет (счет-фактура), товарные накладные формы ТОРГ-12 Поставщика. Оплата производится по реквизитам, указанным в договоре.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате поставленной продукции считаются выполненными с даты списания денежных средств со счета Заказчика.

2.5. В случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения договора, Заказчик согласовывает в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия договора, в том числе по цене и (или) срокам поставки и (или) количеству товара.

2.6. По окончании срока поставки Поставщик в течение 5 (пяти) дней представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчётов по Договору.

2.7. Заказчик уменьшает цену договору, подлежащую уплате Поставщику, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2.8. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения договора обеспечивает согласование новых условий договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения договора и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных договором. Количество товара, объем работы или услуги при уменьшении цены договора осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

3. Срок и порядок поставки

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:
Курская область, г. Фатеж, ул. К. Маркса, 56 (далее - место доставки). Поставка товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

Поставщик не менее чем за 3 (Три) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

3.2. Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара в установленный договором срок считается дата принятия товара Заказчиком и подписания товарной накладной, акта о приемке.

Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к Заказчику после принятия товара и подписания товарной накладной, акта о приемке.

3.3. Поставщик производит доставку товара транспортом Поставщика, а также его разгрузку на складах Заказчика. Транспортные расходы относятся на Поставщика.

3.4. Одновременно с передачей (отгрузкой) товара Поставщик обязан передать Заказчику: товарную - накладную формы ТОРГ-12 с указанием количества и цены поставляемого товара, счет, документы, подтверждающие качество и безопасность товара в соответствии с действующим законодательством, иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если указанные документы или какой-либо из них оформлен ненадлежащим образом либо отсутствует, Заказчик вправе не принимать товар.

3.5. Поставщик несет перед Заказчиком полную ответственность за правильность оформления Грузоотправителем отгрузочных документов, а также возмещает все возможные убытки, связанные с ненадлежащей перевозкой.

3.6. У Заказчика отсутствует потребность в не поставленном товаре после истечения срока поставки товара, определенного пунктом 3.1 договора, за исключением случаев, когда Заказчик письменно уведомит Поставщика о согласии принять товар после истечения срока поставки товара, предусмотренного пунктом 3.1 договора.

3.7. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае, если количество и/или ассортимент поставленного товара не соответствует договору.

4. Срок и порядок приемки товара

4.1. Приемка товара по количеству и качеству производится комиссией Заказчика или уполномоченным им лицом. Срок приемки товара не должен превышать 2 (Двух) рабочих дней. В случае, если приемка товара осуществляется с привлечением экспертов, экспертных организаций, срок приемки товара один рабочий день с момента получения заключения экспертов, экспертных организаций.

По окончании приемки составляется акт приемки. Срок оформления результатов приемки – не более 2 (Двух) календарных дней.

Допускается выборочная проверка товара с распространением результатов проверки на всю партию. При этом Заказчик вправе предъявлять Поставщику претензии в отношении всего товара или части товара, если при сплошной проверке товара Заказчиком будут установлены недостатки товара, не выявленные в ходе выборочной проверки.

4.2. Приемка товара осуществляется при обязательном присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленными на его имя документами (доверенность с правом подписания любых актов, протоколов и т.д.).

4.3. В случае неприбытия в день поставки продукции представителя Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью на право участия в приемке-сдаче продукции по количеству и качеству, проверка продукции на качество (в том числе отбор образцов и направление их на независимую экспертизу) будет произведена в одностороннем порядке. Неприбытие представителя Поставщика лишает Поставщика права оспаривать в дальнейшем результаты проверки качества поставленной продукции и ссылаться на иные результаты проверок и экспертиз при урегулировании разногласий.

4.4. Для проверки поставленного товара в части их соответствия условиям договора заказчик проводит экспертизу. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.5. В случае выявления несоответствия товара требованиям по качеству, Поставщик обязан в срок не более 5 (Пять) рабочих дней с момента уведомления, но в пределах срока поставки, вывезти за свой счет (включая дополнительные расходы на погрузочно-разгрузочные работы) со склада Заказчика поставленный некачественный товар, заменив его на качественный.

4.6. Формирование и подписание документов о приемке товаров, а так же отдельных этапов исполнения договора возможно в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором.

5.1.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара.

5.1.3. контролировать исполнение договора Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего.

5.1.4. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, материалов и документов, необходимых для контроля исполнения Поставщиком обязательств по договору.

5.1.5. осуществлять иные права, установленные договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. обеспечить приемку поставленного товара, соответствующего требованиям, установленным договором.

5.2.2. обеспечить оплату принятого товара на указанных в договоре условиях.

5.2.3. исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1 требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных договором, надлежащим образом поставленной и принятой Заказчиком продукции.

5.3.2. осуществлять иные права, предусмотренные договором.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. поставить товар в сроки и количестве, предусмотренных договором, и осуществить погрузочно-разгрузочные работы.

5.4.2. обеспечить соответствие поставленного товара, с учетом специфики товара, обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и договором.

5.4.3. устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение гарантийного срока.

5.4.4. обеспечить поставки продукции в соответствии с условиями договора.

5.4.5. обеспечивать качество товаров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов государственного заказчика, условиями договора.

5.4.6. исполнять иные обязательства, предусмотренные договором и законодательством Российской Федерации.

5.4.7. в случае полного (частичного) невыполнения условий Договора возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме, в том числе убытки в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Договоре, и ценой на сопоставимый товар по условиям Договора, заключенного взамен прекращенного Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Гарантии качества товара

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока годности (эксплуатации, хранения). При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий поставленного товара требованиям договора, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией (хранением) товара, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до двух календарных дней с момента уведомления, заменить несоответствующий товар на новый.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.6. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Штраф по настоящему Договору устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 в размере 10 % цены Договора.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 и составляет 1000 рублей 00 копеек.

7.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.11.Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. В случае причинения Заказчику убытков поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить убытки в полной сумме сверх неустойки, в том числе в случае последующих закупок (товаров, работ, услуг) являющихся предметом договора у иных контрагентов.

8. Особые условия

8.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего договора, при невозможности урегулирования их в добровольном порядке подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Курской области.

8.2. До направления искового заявления в суд стороны соблюдают претензионный порядок рассмотрения спора. Ответ на претензию должен быть направлен Стороне в течение 10 (десяти) дней с момента ее получения.

9. Форс-мажорные условия

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств неодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.д.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, которые возникли после заключения настоящего договора, на время действия обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение «Сторонами» своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

9.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства. Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 2-х (двух) месяцев, любая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения договора, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

10. Изменение, расторжение договора

10.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий договора;

2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договора цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора.

При уменьшении предусмотренных договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договора количество такого товара.

10.2. При исполнении договоров не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае нарушения Поставщиком условий договором по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в случае однократного нарушения существенных условий договором; поставки товара, не соответствующего условиям договора; отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему; существенное нарушение поставщиком требований к качеству товара, а именно обнаружение заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков; невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара; неоднократное нарушение поставщиком сроков поставки товаров, предусмотренных договором и/или заявками Заказчика.

10.6. Изменения и дополнения настоящего договора совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему договору и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

11. Заключительные положения

11.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его заключения по 31.12.2023 года. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору, за исключением гарантийных обязательств.

11.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов «Сторона» обязана сообщить об этом другой «Стороне» в течение пятидневного срока в письменном виде.

В случае изменения Поставщиком номера факса или электронной почты, Поставщик обязан в течении одних суток проинформировать об этом Заказчика.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение: Спецификация на 2 л.

12. Адреса (местонахождение) и банковские реквизиты Сторон

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение

к договору

от «__» ______ 2023 г. №___

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными