Тендер - Поставка противогололедного реагента №240224180

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Общие_требования

Требования

Согласно регламента работы электронного магазина утвержденного приказом управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области от 23 мая 2017 года №1034 "Об утверждении Регламента осуществления закупок малого объема с использованием электронного ресурса" и изменениями, внесенными приказом управления государственного заказа и лицензирования Белгородской области от 12.12.2017 № 4593 к участию в закупках малого объема допускаются Участники закупки соответствующие следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; (предоставить сведения из УФНС).

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

предоставить на этапе подачи ценовых предложений декларации соответствия;

отсутствие в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа.

если предполагаемый поставщик ранее срывал заключения контрактов (договоров), не добросовестно исполнял свои обязательства (поставка б/у товаров, уклонение от исполнения услуг) или отказывался от заключения договоров – договора с такими поставщиками заключены не будут.

Поставка_товаров ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

На поставку товаров

«___» ________ 2021 г

________________________________, в лице _____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ________________________, действующего на основании _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить Товар в порядке, форме, размере и сроке, предусмотренных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена Договора составляет __________(_______________) рублей __ копеек.

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей Поставщика, а также прочие расходы Поставщика, связанные с условиями исполнения настоящего Договора.

2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3. настоящего Договора.

2.4. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств, безналичным расчетом на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара, подписания товарной накладной и акта приема-передачи (без претензий) в течение 30 дней.

2.5. Оплата Товара по Договору осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в на расчетный счет Поставщика.

2.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара осуществляется в течение __ рабочих дней с момента заключения договора по адресу: _______________________________________________________________________

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Заказчиком с момента фактического получения Заказчиком Товара, которое подтверждается товарной накладной, подписанной обеими сторонами в день получения Товара.

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет и разгружает товар в помещение Заказчика собственными силами (или с привлечением третьих лиц). Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Поставщик обеспечивает сохранность Товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации.

3.4. Товар, поставляемый Заказчику, должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества на условиях настоящего Договора.

4.1.2. Уведомить Заказчика (в любой доступной форме) о готовности отгрузки Товара не позднее чем за 3 рабочих дня до момента поставки Товара в адрес заказчика.

4.1.4. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию на Товар, в том числе:

- товарную накладную подписанную поставщиком;

- счет-фактуру;

- акт приема-передачи товара;

- предоставить документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.5. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

4.1.6. По требованию Заказчика заменить некачественный поставленный Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты некачественного товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик.

4.1.7. Если в течение гарантийного периода будет выявлено существенное нарушение требований к качеству Товара, Поставщик обязан с момента поступления претензии от Заказчика устранить данные нарушения или заменить такой Товар, Товаром надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней.

4.1.8. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 1 дня с момента их возникновения.

Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему Договору Товара вне зависимости от того, кто является его изготовителем.

4.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара.

4.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.3. После приемки Товара (при отсутствии претензий) подписать товарную накладную и акт приема-передачи товара и передать по одному экземпляру представителю Поставщика.

4.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать передачи Товара и документов в соответствии с условиями настоящего Договора и в установленный срок.

4.4.2. Отказаться от приемки Товара и в письменной форме уведомить Поставщика о недостатках и (или) несоответствиях Товара условиям настоящего Договора или сведениям, указанным в сопроводительных документах на Товар, которые выявлены при приёмке или эксплуатации Товара, а также требовать их устранения в пятидневный срок.

4.4.3. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, привлекать экспертов, экспертные организации.

4.4.4. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.

4.4.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и (или) техническими условиями, утвержденными на данный вид Товара и наличием документов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с Российским законодательством.

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым (ранее не находившимся в пользовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации Товара.

5.3. При поставке Товар должен быть обеспечен документами, необходимыми для данного вида товара на русском языке.

5.5. Упаковка поставляемого Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.6. Поставляемый Товар имеет гарантийный срок, который указывается в гарантийном талоне на Товар.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.2. Результаты приемки товара по количеству, качеству, комплектности оформляются путем подписания сторонами товарной накладной и актом приема - передачи в момент фактической поставки Товара Заказчику.

6.3. При наличии разногласий между сторонами по качеству передаваемого Товара, любая сторона вправе требовать проведения экспертизы качества.

6.4. При нарушении условий настоящего Договора, стороны обязаны составить и подписать двусторонний акт о нарушении условий Договора в день их обнаружения.

6.5. Акты о нарушении условий договора, несоответствия поставляемой продукции о качестве, количестве, комплектности обязаны подписать представитель Заказчика и представитель Поставщика. Отказ от подписания акта представителем Поставщика заверяется представителем Заказчика, после чего акт приобретает юридическую силу.

6.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи товара Поставщиком, что подтверждается актом приемки-передачи Товара и товарной накладной (без претензий). Право собственности на Товар переходит по настоящему Договору с момента подписания Сторонами товарной накладной.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г. «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление Правительства № 1042 от 30.08.2017 г.)

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства № 1042 от 30.08.2017 г.

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30.08.2017 г.

7.9. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа).

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке, за исключением случаев, установленных п.7.11.:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей;

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены договора в случае, если начальная (максимальная) цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.14. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Договору.

7.15 Приобретаемые товары будут использованы для обеспечения деятельности Заказчика (бюджетной организации, учреждения), не будут использованы в коммерческих целях и не подлежат перепродаже.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. Цена Договора может быть снижена без изменения количества и качества поставляемого Товара, а также без изменения иных условий Договора.

8.4. При исполнении Договора по согласованию сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, установленными настоящим Договором.

8.5. При изменении адреса и платежных реквизитов стороны обязаны известить друг друга в однодневный срок. В случае изменения его банковских реквизитов, Поставщик обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику и передать на подпись дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанные в настоящем договоре банковские реквизиты Поставщика, несет Поставщик.

8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по решению суда, либо в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком в следующих случаях:

9.1.1. Недопоставки товара или поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком срок.

9.1.2. Неоднократного нарушения (2 и более) сроков поставки товара, предусмотренных настоящим Договором.

9.1.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций и по результатам экспертизы проставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора.

9.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы товара. При повторном нарушении Поставщиком условий договора, которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, отмена Заказчиком указанного решения не допускается.

9.5. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (10) десяти календарных дней с даты ее получения.

10.3. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. ФОРС-МАЖОР

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору в срок.

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

12.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление считается полученным, а сторона считается уведомленной надлежащим образом в день получения данного уведомления стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

12.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к Договору №__ от «__» _____ 2019 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с даннымипротивогололёдный_р-т

Обоснование цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком

МОУ «ООШ с. Крутой Лог»

N

п/п

Номер

позици

и

планаграфик

а

Наименование объекта закупки

Ед. изм. Колво.

Цена за

ед. изм.

Годовой

объем

закупок у

единствен

ного

поставщи

ка в

соответст

вии с п. 5.

Части 1

статьи 93

Федераль

ного

закона №

44-ФЗ

1

Противогололедный

кг▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00

материал «Icemelt MIX», п/п

мешок 25 кг

Итого по контракту:

21850,00

Начальная

Наименование

Обоснование невозможности

(максимальная)

метода

применения для определения и

цена контракта, определения и обоснования начальной (максимальной)

цена контракта, обоснования

цены контракта, цены контракта,

заключаемого с

начальной

заключаемого с единственным

единственным (максимальной)

поставщиком, методов, указанных в

поставщиком цены контракта, части 1 статьи 22 Федерального закона

(подрядчиком, заключаемого с "О контрактной системе в сфере закупок

исполнителем) единственным

товаров, работ, услуг для обеспечения

поставщиком

государственных и муниципальных

нужд"

Метод

сопоставимых

рыночных цен

Обоснование начальной

(максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с

единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в

порядке, установленном статьей

22 Федерального закона*

Способ

определения

поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

Для расчета определения

Единствен

Н(М)ЦК применен метод

ный

сопоставимых рыночных цен поставщик

(анализа рынка) с

использованием

общедоступной игформации о

рыночных ценах товаров,

информации оценах товаров,

полученной в том числе и по

запросу заказчика у

поставщиков, осуществляющих

поставки идентичных товаров

(коммерческие и ценовые

предложения)

Обоснование Обоснование

выбранного дополнительн

способа

ых

определения требований к

поставщика участникам

(подрядчика, закупки (при

исполнителя) наличии

таких

требований)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

МОУ «ООШ с. Крутой Лог»

Используемый метод определения Н(М)ЦК с обоснованием:для расчета (определения) Н(М)ЦК применен метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с

использованием общедоступной информации о рыночных ценах товаров, информации о ценах товаров, полученной в том числе и по запросу заказчика у поставщиков,

осуществляющих поставки идентичных (однородных) товаров (коммерческие и ценовые предложения). В соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

№

п/п

Кол-во

Наименование

товара

1

Противогололедный материал «Icemelt MIX», п/п мешок 25 кг

ИТОГО цена контракта :

575

Коммерческие предложения

Начальная

Начальная

(максимальна

(максимальная

Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3

я) цена

) цена

ком.предложен ком.предложени ком.предложен

контракта

за

контракта

ие

е

ие

ед. (руб.)

(руб.)

Цена за ед.

Цена за ед.

Цена за ед.

38,00

41,00

39,20

21850,00

23575,00

22540,00

38,00

21850,00

21850,00

Наименование учреждения:

МОУ «ООШ с. Крутой Лог»

Наименование закупки: обслуживание системы вентиляции и кондиционирования

Срок размещение на электронном маркете: 3 дня

Место поставки товара: Белгородская обл., Белгородский р-н,

с. Крутой Лог ул. Есенина, д. 43.

Срок поставки товара: в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Объект закупки:

№

п/п

1

Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого

товара установленным Заказчиком требованиям

Наименование

Минимальные и /или

Единица Количес

товара

максимальные значения измерени

-тво

показателей, а также

я

значения показателей,

которые не могут

изменяться

Противогололедный материал «Icemelt

кг

575

38,00

MIX», п/п мешок 25 кг