Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ
| Описание тендера: | Стеклоомывающая жидкость (с результатом) |
| Сумма контракта: | 1 545,00 Руб. Получить финансовую помощь |
| Начало показа: | 28.02.2023 |
| Окончание: | 28.02.2023 17:59:00 |
| Тендер №: | 240224132 |
| Тип: | Малая закупка Тендерная аналитика |
| Закон | 44-ФЗ |
| Отрасль: | Химия / Химические элементы и соединения |
| Возможные отрасли: | |
| ОКПД2: |
|
| Регион: | Приволжский ФО / Республика Марий Эл |
| Источник: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Торговая площадка: | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| Обеспечение заявки: | 77.25 Руб. |
Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.
Лот 1
Предмет контракта: Стеклоомывающая жидкость
Цена контракта: 1 545,00 RUB
| № | Название | Цена | Цена за ед. | Количество | Ед. измерения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАСЛА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ | 1545 | 1545 | 1 | УСЛ ЕД |
Задать вопрос по тендеру:
Документация
| НМЦК на незамерзайку 2023.xlsx | 16 КБ | 28.02.23 16:03 | Действующая |
| ПРОЕКТ ГК ЦИТОВ незамерзайка 2023.doc | 36 КБ | 28.02.23 16:03 | Действующая |
Оглавление
- Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ_ГК_ЦИТОВ_незамерзайка_2023
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Государственный контракт № ________
на поставку товаров для государственных нужд
Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
г. Йошкар-Ола «___» ________________ 2023 г.
Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл» (далее – ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Марий Эл) от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Яковлева Алексея Николаевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка стеклоомывающей жидкости ЗИМА ( - 30 С 0 ) (объемом - 5 литров) (далее – Товар) в количестве 15,0 шт., для автотранспорта ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Республике Марий Эл (ОКПД2 29.31.23.120).
1.2. Поставщик обязуется по заданию Государственного заказчика поставить товар надлежащего качества, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
2.1. Цена Государственного контракта составляет ________(____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __% - _______ (____________________________) рубля ____ копейки / НДС не облагается., включая расходы Исполнителя на страхование, уплату таможенных пошлин, всех предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов и сборов и других обязательных платежей.
2.2. Оплата Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах выделенных на текущий год лимитов бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, согласно товарной накладной и счета Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и Контрактом.
2.4. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе снизить цену Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества, качества поставляемого Товара, и иных условий Контракта.
2.5. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе увеличить предусмотренное Контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное Контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
2.6. Обязательства Государственного заказчика по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
2.7. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.
3.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
3.2. Товар передается с документами, удостоверяющими его качество. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки или пломбы, позволяющие определить соответствие качества Товара требованиям Государственного заказчика.
3.3. Приемка Товара осуществляется уполномоченными представителями Государственного заказчика в момент получения Товара от Поставщика по количеству и качеству подтверждается путем подписания товарной накладной, о выявленной недостаче в момент получения Товара составляется акт за подписями лиц, производивших приемку Товара.
О несоответствии Товара по количеству и качеству Государственный заказчик извещает Поставщика письменно в 5-тидневный срок.
3.4. Приемка-передача Товара Поставщиком (перевозчиком) уполномоченному представителю Государственного заказчика осуществляется по месту поставки, предусмотренному в п. 4.2 настоящего Контракта.
3.5. Формирование и подписание документов о приемке Товара возможно в форме электронного документа в Единой информационной системе в сфере закупок.
4.1. Поставщик гарантирует качество поставленного Товара согласно соответствующим ГОСТам либо иным обязательным требованиям. Гарантийный срок на Товар, устанавливается производителем. Гарантия Поставщика не может быть меньше срока гарантии, установленного производителем.
4.2. Поставщик производит поставку товара по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 94, УФСИН России по Республике Марий Эл.
Срок поставки Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта. Поставщик оставляет за собой право поставить товар досрочно.
4.3. Государственный заказчик имеет право отказаться от получения Товара, период поставки которого просрочен. В этом случае Государственный заказчик письменно уведомляет Поставщика об отказе в приемке Товара.
4.4. Отгрузка Товара Государственному заказчику производится автотранспортом Поставщика и за его счет.
4.5. Датой поставки Товара является дата подписания товарной накладной, подтверждающего передачу Товара Поставщиком Государственному заказчику.
4.6. Обязанность Поставщика передать Товар Государственному Заказчику считается исполненной в момент подписания товарной накладной Государственным заказчиком. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного Заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара.
4.7. В случае ошибок или неточностей, допущенных при оформлении перевозочных или иных документов, все расходы, связанные с дооформлением и задержкой Товара в пути следования, оплачиваются Поставщиком.
4.8. Поставщик обязуется передать Государственному Заказчику Товар не обремененный правами третьих лиц.
5. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке Товара
5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Государственный заказчик обязан:
6.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1.2. Обеспечить приемку Товара (включая проведение экспертизы поставленного Товара), в соответствии с условиями Контракта и законодательством Российской Федерации.
6.1.3. Осуществлять контроль качества Товара, поставляемого по Контракту, на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного Заказчика, условиям Контракта.
6.1.4. Обеспечить оплату Товара в соответствии с условиями раздела 2 Контракта.
6.1.5. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов приема-передачи Товара.
6.1.6. Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 7 Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.1.7. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
6.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2. Государственный заказчик вправе:
6.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству. Участвовать в приемке Товара по качеству и количеству.
6.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены Товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.
6.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2.4. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
6.2.5. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов Товара в соответствие с условиями Контракта.
6.2.6. Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность Поставщика.
6.2.7. Осуществлять контроль за целевым использованием Поставщиком бюджетных ассигнований, выделенных на оплату поставок Товара по Контракту.
6.2.8. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.2.9. Удерживать суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявляемых заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
6.3. Поставщик обязан:
6.3.1. С использованием любых средств связи известить Государственного заказчика о готовности Товара к поставке и о дате поставки Товара не позднее чем за один рабочий день до даты поставки.
6.3.2. Поставить Товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.
6.3.3. Поставить Товар в порядке, в сроки и на условиях Контракта, указанных в разделе 4 Контракта.
6.3.4. Поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 4.4. Контракта.
6.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
6.3.6. Осуществить безвозмездную замену Товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ.
6.3.7. Обеспечить допуск уполномоченных представителей Государственного заказчика в организацию Поставщика и условия для осуществления ими контроля за исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на отдельных этапах его исполнения.
6.3.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
6.3.9. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.
6.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6.4. Поставщик вправе:
6.4.1. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком Товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
6.4.2. Требовать уплату неустойки (пеней, штрафа) в соответствии с разделом 7 Контракта.
6.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 10 Контракта.
6.4.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате принятой продукции.
6.4.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств, стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом, Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года №570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063.», иным действующим гражданским законодательством РФ.
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России» к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России, вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное не предусмотрено федеральным законом.
7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 % от цены Контракта (за исключением п.7.3. настоящего Контракта).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.4. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе нарушения сроков поставки, нарушения срока замены некачественного товара, предусмотренного разделом 3 Контракта, просрочки исполнения иных обязательств), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.
7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.7. Общая сумма начисленных штрафов, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта
7.11. Сторона Контракта освобождается от уплаты начисленных штрафов, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны
7.12. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Государственный заказчик предоставляет отсрочку уплаты начисленных штрафов и (или) осуществляет списание начисленных штрафов если Поставщик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по Контракту.
7.14. Каждая из сторон обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.15. Производить оплату по Государственному контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения Государственного контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.
8. Порядок проведения экспертизы
8.1. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности оказываемых услуг Поставщиком требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проводится экспертиза.
8.2. Для проверки оказанных Поставщиком услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик проводит экспертизу своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
8.3. Проводить экспертизу собственными силами уполномочен представитель Государственного заказчика. Результаты проведения экспертизы оформляются актом приема-передачи с визами (подписями) работников, привлеченных к ее проведению (при проведении экспертизы собственными силами).
8.4. Экспертиза проводится экспертами, экспертными организациями, привлеченными Государственным заказчиком на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств, в порядке и сроки, установленные указанными контрактами, в течение 5 дней с момента оказания услуг Государственному заказчику.
8.3. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в 2 (двух) экземплярах в произвольной форме, по одному для Государственного заказчика и Поставщика.
8.4. При установлении по результатам экспертизы соответствия услуги требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта Государственный заказчик подписывает акт оказанных услуг и оплачивает услугу в соответствии с условиями настоящего Контракта.
8.5. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия оказанных услуг требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.
9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.
9.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления, но не позднее 3 дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
9.4. Сторона должна в течение 10 дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.
9.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.
9.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.
10. Изменение, расторжение Контракта
10.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.
10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом количества услуг, качества оказанных услуг и иных условий Контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказываемых услуг при уменьшении предусмотренного Контрактом количества оказываемых услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество таких услуг.
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и(или) сроков исполнения Контракта и(или) количества услуг, предусмотренных Контрактом. Сокращение количества услуг при уменьшении цены Контракта в данном случае осуществляется в соответствии с Методикой сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1090. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества услуг.
10.3. При исполнении Контракта по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.
10.4. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ случаях сокращение количества услуг, при уменьшении цены государственного контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
10.5. При исполнении государственного контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. В случае перемены Государственного заказчика, права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Государственным контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ переходят к новому Государственному заказчику.
10.7. Правительство Российской Федерации вправе изменить Государственный контракт, определив дополнительные условия исполнения государственного контракта, не связанные с его предметом, на любой стадии его исполнения в целях создания для Российской Федерации дополнительных технологических и экономических преимуществ в соответствии с частью 1 статьи 111 Закона № 44-ФЗ.
10.8. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
10.9. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.10. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:
поставкой товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товара.
10.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях:
неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты поставки товара.
10.12. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.13. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Государственным заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта.
10.14. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта вступает в силу и Государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления государственным заказчиком Поставщику об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта.
10.15. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Государственного контракта устранено нарушение условий государственного контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий государственного контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения государственного контракта.
10.16. Государственный заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 Закона № 44-ФЗ, обращение о включении информации о Поставщике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
10.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 10 статьи 24 Закона № 44-ФЗ закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта
10.18. Если до расторжения контракта Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем оказываемых услуг должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 и 17.1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально объему оказанных услуг.
10.19. В случае принятия Поставщиком предусмотренного частью 19 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени Государственного заказчика, лично под расписку или направляется Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Государственного заказчика, указанному в контракте. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления считается:
10.20. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта вступает в силу и Государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
10.21. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта устранены нарушения условий государственного контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.22. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.23. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость услуг надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически оказанных на момент расторжения Контракта.
10.24. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
11. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
11.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в соответствующем Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, в соответствии с законодательством РФ.
11.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.
Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 7 (семь) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.
12. Прочие условия
12.1. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Головному исполнителю, второй - находятся у Государственного заказчика.
12.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дня в письменной форме.
12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – акт приема-передачи (форма).
- Приложение № 2 – ведомость поставки;
- Приложение № 3 – спецификация (форма).
13. Срок действия Контракта
13.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента его подписания Сторонами и действует до 25 апреля 2023 года.
14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные
реквизиты Сторон на момент заключения Контракта
- Посмотреть таблицу с даннымиАКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
по государственному контракту от «____» ___________ 2023 г. № ______
г. _______________ «____» ____________________ 2023 г.
(дата составления акта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Поставщика, в лице_________________________________________, с одной стороны и представитель Государственного заказчика в лице _______________________________ , с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с условиями государственного контракта от «___»_____________2023 г. № ______, Поставщик поставил, а Государственный заказчик принял товар, указанный в нижеприведенной таблице:
- Посмотреть таблицу с даннымиСопроводительные документы:
Накладная от __________________ № _______; счет-фактура от ___________________ № _______;
документ о соответствии товара обязательным требованиям Государственного заказчика _________________________________________.
В соответствии с разделом Контракта экспертом (экспертно организацией) - _____________________________ проведена экспертиза товара. По результатам экспертизы установлено: _.
_
_
Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Государственному заказчику, 2-й экземпляр –Поставщику.
- Посмотреть таблицу с данными* заполняется Государственным заказчиком
ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ
- Посмотреть таблицу с даннымиВЕДОМОСТЬ ПОСТАВКИ
- Посмотреть таблицу с даннымиСрок поставки товара не позднее 10 дней с момента подписания Государственного контракта.
- Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация
- Посмотреть таблицу с данными*Не допускается при заполнении сведений вместо указания конкретных показателей (характеристик) Товара указывать: «наличие», «соответствует», «имеется», «в соответствии», если такой показатель (характеристика) не установлен самим Заказчиком.
- Посмотреть таблицу с данными
Похожие тендеры
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Запрос котировок
#272912266 |
2 277 454
|
1 день
20.05.2024 27.05.2024 |
Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Тендер №240224125
Поставка противогололедного реагента
|
Малая закупка
#240224125 |
21 850
|
срок истек
- 02.03.2023 |
|
Тендер №240224122
Кислород
|
Малая закупка
#240224122 |
39 600
Обеспечение заявки:
1 980 |
срок истек
- 28.02.2023 |
|
Электронный аукцион
#240223777 |
208 940
Обеспечение контракта:
5% |
срок истек
28.02.2023 09.03.2023 |
|
|
Электронный аукцион
#240223697 |
584 699
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
28.02.2023 13.03.2023 |
|
|
Электронный аукцион
#240223682 |
584 699
Обеспечение контракта:
10% |
срок истек
- 13.03.2023 |
Тендеры из региона Республика Марий Эл
| Название | Тип тендера | Цена | Период показа |
|---|---|---|---|
|
Электронный аукцион
#240223864 |
2 009 250
Обеспечение контракта:
30% Обеспечение заявки:
20 093 |
срок истек
- 09.03.2023 |
|
|
Электронный аукцион
#240223800 |
83 300
|
срок истек
- 10.03.2023 |
|
|
Запрос котировок
#240223537 |
801 016
|
срок истек
28.02.2023 07.03.2023 |
|
|
Запрос котировок
#240223447 |
479 500
|
срок истек
28.02.2023 07.03.2023 |
|
|
Не определен
#240223394 |
801 016
|
срок истек
28.02.2023 07.03.2023 |
|
bicotender.ru - Первая и самая полная поисковая система тендеров и закупок России и СНГ |
Москва ул.Марксистская, д.34 Телефон: (495) 660-06-03 |
© Группа компаний BiCo
2005-2024
Материалы являются собственностью bicotender.ru. Любое использование статей без указания источника - bicotender.ru запрещено в соответствии со статьей 1259 ГК РФ
Карта сайта
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Карта сайта
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности