Тендер - Поставка товаров хозяйственного назначения №240215469

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Спецификация.xlsx
• Извещение_МЗ-8.docx
• Заявка.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть69 Извещение Извещение
Извещение Создать заявку Информация об ЭП Общая информация Спецификация Прикрепленные документы Журнал событий - Посмотреть таблицу с данными© Малые закупки Свердловской области. 2023.

ЗАЯВКА (оформляется на бланке организации)

- Посмотреть таблицу с данными

Цена договора с указанием сведений о включенных (не включенных) в неё расходах на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также расходах, связанных с доставкой до получателя, погрузочно-разгрузочных работах.

_____________ (сумма прописью) руб., включает в себя НДС (___%) / НДС не предусмотрен

____________________________________________________________________________________________

Срок и условия оплаты

Поле обязательно для заполнения

Срок и условия поставки

Поле обязательно для заполнения

Настоящей заявкой _____________________________________ (полное наименование организации)

Соглашается исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении неконкурентной закупки с использованием подсистемы «Малые закупки» в электронной форме.

Гарантирует достоверность представленной информации.

Декларирует о соответствии (наименование участника запроса котировок) требованиям к участникам неконкурентной закупки с использованием подсистемы «Малые закупки» в соответствии с извещением о проведении неконкурентной закупки с использованием подсистемы «Малые закупки»;

Информирует о том, что сведения о (полное наименование организации) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В период подписания договора настоящая заявка вместе с Итоговым протоколом о признании нашей заявки выигравшей, будут выполнять роль обязательного договора между нами.

___________________________ ____________________ / __________________

Должность Подпись Фамилия, имя, отчество (полностью)

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_договор_на_поставку_товаров

ПРОЕКТ

Договор на поставку товаров

№__________________________

г.Березовский«___» _________ 2023

ГАУЗ СО «Березовская СП», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице Главного врача Артемьевой Т.Б., действующей на основании Устава с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый__ в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и Положения о закупке товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здравоохранения Свердловской области «Березовская стоматологическая поликлиника» (Типовое положение №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 приказ от 27.12.2019 № 198-ОД с изменениями и дополнениями) по результатам проведения Закупка в секции "Малые закупки Свердловской области" на сайтеhttps://torgi.midural.ru/smallpurchases/Menu/Page/1 заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «договор», о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ______________ (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1), в срок, указанный в разделе 4 договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Поставка Товара (партии Товара) осуществляется строго по заявке Заказчика

1.3. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в договоре, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.4. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит.Маркировка упаковки (тары) и (или) Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара (партии Товара).

Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, не выставочный экземпляр, должен быть без эксплуатационного пробега, не ранее 2022 года выпуска).

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

1.6. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Свердловская область, г. Березовский, ул. Шиловская, 19

Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет средства Поставщика транспортом, обеспечивающим сохранность Товара

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена договора составляет _______ (_____) рублей _____ (_____) копеек (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_______________) рублей (далее - цена договора).

По согласованию сторон возможен аванс не более 30 % от суммы заявки Заказчика

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: за счет собственных средств

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена договора включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, поставкой товара, налогов и сборов (выплаченных или подлежащих выплате) и иные обязательства, связанные с исполнением договора.

2.4. Цена договора может быть изменена Заказчиком по согласованию с Поставщиком при увеличении или сокращении объема закупаемого Товара соответственно изменяемому объему закупаемого Товара в пределах 30% изначально предусмотренного объема.

2.5. Цена договора может быть изменена по соглашению Сторон путем ее уменьшения, без изменения предусмотренного договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения договора.

2.6. Аванс не предусмотрен. / Заказчик производит выплату аванса Поставщику на банковский счет, указанный в договоре, в размере ______% от цены договора, указанной в п. 2.1 договора, в сумме __________ в течение ______ (____) дней со дня выставления Поставщиком счета на перечисление аванса. Обязательство Заказчика по внесению аванса считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с лицевого счета Заказчика, указанного в договоре.

2.7. Заказчик оплачивает Товар по договору по факту поставки Товара Поставщиком путем перечисления денежных средств, за вычетом аванса, выплаченного Заказчиком в соответствии с п. 2.6 договор, на банковский счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке поставленного Товара по договору: товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»), на основании счета, счета-фактуры.

2.8. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее 25 декабря текущего года.

Датой (днем) оплаты договора Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.9. Поставщик, по запросу Заказчика, представляет Заказчику Акт сверки взаимных расчетов (два экземпляра) Заказчик должен подписать, заверить печатью (при наличии) и возвратить один экземпляр Акта сверки взаимных расчетов Поставщику или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации в течение 5 (пяти рабочих) дней с даты его получения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Досрочно принять и оплатить Товар.

3.1.2. По соглашению с Поставщиком изменить объем закупаемых товаров, сроки исполнения обязательств Сторон по договору не более чем на 30% от первоначально предусмотренных объемов, сроков, руководствуясь условиями договора и положением о закупке ГАУЗ СО Березовская СП (указывается полное наименование).

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 договора, а также поставку Товаров в соответствии с требованиями и характеристиками, установленными в Спецификации (Приложение № 1).

3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных экспертизы и лабораторных испытаний возлагаются на Поставщика.

3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре, о ходе и стадии исполнения обязательств Поставщика по договору.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по договору Товар в соответствии с условиями договора.

3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Назначить в течение 2 (двух) дней с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Поставщику информацию об ответственном лице в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо направляется заказным письмом в адрес Поставщика с уведомлением о вручении, либо на электронную почту Поставщика _________________. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.6. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями договора.

3.2.7. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.3. Поставщик вправе:

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком (Получателем) товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа) на основании счета, счета-фактуры.

3.3.2. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных договором.

3.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.4. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках договора.

3.4. Поставщик обязан:

3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями.

3.4.2. Поставить предусмотренный договором Товар в объеме, порядке и сроки, установленные договором, и надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 12 договора.

3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организации и за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 12 договора. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно Спецификации (Приложение № 1).

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 договора.

3.4.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

3.4.5. В соответствии с условиями договора своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 5 (пять) дней с момента получения запроса Заказчика.

3.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в договоре.

3.4.7. Назначить в течение 2 дней с момента заключения договора ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по договору и передать Заказчику информацию об ответственном лице в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом в адрес Поставщика с уведомлением о вручении, либо на электронную почту Заказчика ___________________. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные договором.

4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Товар должен быть поставлен в течение 5 дней со дня направленияЗаказчиком соответствующей заявки.

4.2. Заявка направляется Поставщику по телефону и (или) по адресу электронной почты ответственного лица Поставщика, или иным способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении.

Поставка осуществляется по рабочим дням в период с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов (по местному времени Заказчика).

4.3. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком, товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) акта на основании счета, счета-фактуры.

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта на основании счета, счета-фактуры.

4.4. Поставщик не позднее, чем за 12 часов до момента поставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке в письменной и/или устной форме. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты договора, реквизиты заявки, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по тел.:____________________ или на адрес электронной почты Заказчика и (или) ответственного лица Заказчика: ___________________. Досрочная поставка допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик (Получатель) обязуется принять Товар и подписать товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ»7) и (или) Акт на основании счета, счета-фактуры в порядке, установленном договором.

4.5. Поставка товара производится Поставщиком самовывозом со склада Поставщика, находящего по адресу: ______________________________________________________________________.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка Товара производится:

по месту нахождения Заказчика по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. \Шиловская, 19 (при доставке Товара Поставщиком);

5.2. При поставке Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику (Получателю) два экземпляра товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа»7) и (или) Акт, счет, счет-фактуру, а также документы, указанные в Разделах 12, 13 договора.

В случае, если отчетным месяцем является декабрь, вышеуказанные документы Поставщик предоставляет не позднее 20 декабря текущего года.

5.3. В течение 30 (тридцати) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. договора, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара в части его соответствия требованиям по количеству, качеству, ассортименту, техническим и функциональным характеристикам, иным характеристикам, изложенным в договоре и Спецификации (Приложение № 1), и оформить ее результат путем подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта на основании счета, счета-фактуры либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.4. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из трех человек

5.5. Заказчик отказывает в приемке Товара по договору в случае выявления несоответствий в поставленном Товаре (наименования, ассортимента, количества, качества, технических и функциональных характеристик (потребительских свойств), страны происхождения Товара, остаточного срока годности Товара, несоответствий в размере и упаковке Товара), в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, при этом Заказчик направляет Поставщику в течение 5 дней мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком в указанный Заказчиком (или приемочной комиссией Заказчика) срок.

5.6. Проверка соответствия поставленного Товара требованиям, установленным договором, осуществляется в следующем порядке:

5.6.1. Заказчиком (или приемочной комиссией Заказчика), в присутствии представителя Поставщика (по согласованию с Поставщиком), осуществляется проверка наличия обеспечения гарантийных обязательств и сопроводительных документов на поставленный Товар, в соответствии с разделами 12, 13 договора, а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов, трещин, внешних повреждений, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.6.2. После внешнего осмотра поставленного Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1) или заявке. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации (Приложение №1).

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, соответствие качества, страны происхождения Товара, технических и функциональных характеристик, потребительских свойств, остаточного срока годности Товара, размера и упаковки Товара, иных показателей Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1), фактическому наименованию, ассортименту поставленного Товара, качеству, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам, остаточному сроку годности Товара, размеру и упаковке Товара, иным показателям, в том числе соответствие содержащейся в сопроводительных документах информации.

5.6.3.Товар должен быть поставлен полностью.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара, чем определено в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать поставить недостающее количество Товара и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика не позднее 3 дней со дня получения Поставщиком информации об указанном факте.

5.6.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, несоответствие наименования, ассортимента поставленного Товара, сведений о стране происхождения Товара, технических и функциональных характеристик, потребительских свойств, сведений об остаточном сроке годности Товара, размера и упаковки Товара, иных показателей поставленного Товара, указанных в Спецификации (Приложение № 1), фактическому наименованию, ассортименту, стране происхождения Товара, техническим и функциональным характеристикам, потребительским свойствам, остаточному сроку годности Товара, размеру и упаковке Товара, иным показателям поставленного Товара, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении при приемке Товара.

5.6.5. При выявлении поставки Товара ненадлежащего качества, а также Товара, не соответствующего ассортименту, количеству, стране происхождения Товара, остаточному сроку годности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), иным показателям, установленным в Спецификации (Приложение № 1), Поставщик обязан в течение 3 (трех) дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.6.4 договора, заменить Товаром надлежащего качества, соответствующего ассортименту, количеству, стране происхождения Товара, остаточному сроку годности, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям, установленным в Спецификации (Приложение № 1).

5.6.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе, в случае:

- признания Товара недоброкачественным/ ненадлежащего качества;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению Товара на территории РФ.

Порядок оформления замены недоброкачественного/ ненадлежащего качества Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.6.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара обнаружено после приемки на этапах эксплуатации или в процессе подготовки к использованию, а также в течение остаточного срока годности, при условии, что соответствие качества такого Товара не могло быть обнаружено Заказчиком в результате приемки в установленном настоящим договором порядке, Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделах 4, 16 договора или иными способами, позволяющими установить факт получения корреспонденции адресатом (исполнителем, поставщиком). Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее ___ часов (дней) с момента уведомления.

В течение 3 (трех) дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

В случае неявки Поставщика (его представителя) в установленный срок для составления и подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Заказчик вправе составить Акт о выявленных нарушениях качества Товара в одностороннем порядке и направить его в адрес Поставщика посредством электронной почты, указанной в разделах 4, 16 договора или иными способами.

5.6.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 7 договора и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к договору.

5.7. Ненадлежащее качество поставленного Товара может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

5.8. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе договора.

5.9. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и (или) Акта, счета-фактуры Заказчиком (Получателем)) несет Поставщик.

5.11. Заказчик вправе осуществить приемку Товара по количеству в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 15.06.1965 г. № П–6).

5.12. Заказчик вправе осуществить приемку Товара по качеству в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно–технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при СМ СССР от 25.04.1966 г. № П–7).

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Не предусмотрено при проведении закупки в секции "Малые закупки Свердловской области" на сайте https://torgi.midural.ru/smallpurchases/Menu/Page/1

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором.

Размер штрафа определяется договором в порядке, установленном положением о закупке, за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательства в размере: 1000 рублей;

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных договором. Размер штрафа рассчитывается как процент цены договора или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора в размере: 10 процентов цены договора (этапа).

7.8. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке), предложившим наиболее высокую цену за право заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном положением о закупке, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора: 10 процентов начальной (максимальной) цены договора.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 1000 рублей.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.13. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.14. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчика (соисполнителя) в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.15. За неисполнение условия о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства Поставщик несет ответственность в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 5 процентов объема привлечения, установленного договором.

7.16. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или неполучения в установленный срок ответа) от Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из оплаты по договору, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.17. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

7.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.19. Поставщик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления Поставщиком, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком по договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон договора, обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне договора, которая не выполнила свои обязательства по договору.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении договора, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 4, 16 договора, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами о ситуации утраты контроля над электронным адресом.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем случаях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.

При расторжении договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора по вине Поставщика Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения причиненных убытков.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31декабря 2023 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ

12.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.

12.2. Товар должен отвечать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877), другой нормативно-технической документации, разработанной в соответствии с требованиями указанного Технического регламента и должен быть готовым к эксплуатации (проведена предпродажная подготовка).

12.2.1. Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительством Российской Федерации.

12.3. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок, вкладыш.

12.4. Поставщик поставляет Товар с остаточным сроком годности на момент поставки не 80 (восемьдесят) %.

12.5. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:

12.5.1. При поставке Товара Поставщик обязан на каждый Товар (партию Товара) предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации,техническую и регистрационную документацию, а также документы, необходимые для учета приобретаемого Товара, в количестве 2 экземпляров,включая:

- декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации);

- свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ);

- техническую документацию / руководство по эксплуатации / сервисную книжку / правила эксплуатации на Товар на русском языке или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык;

- гарантийную сервисную книжку, с указанием условий гарантийного обслуживания;

- акт сдачи-приемки Товара;

- счет (счет-фактуру), товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ»);

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Спецификации (Приложение № 1), а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

13.2. Гарантия Поставщика на Товар: _______________________. Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем. Гарантийный срок на комплектующие к Товару (при наличии) равен гарантийному сроку на основной Товар.

13.3. Наличие гарантии на Товар удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования Товара, заводских номеров кузова и агрегатов, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке Товара. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе с Товаром.

13.4. В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 3 дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

13.5. В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

13.6. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 договора.

13.7. Датой исполнения обязательств Поставщика по договору по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

13.8. Объем предоставления гарантий качества товара к обслуживанию товара:

-предоставление гарантийного, технического и сервисного обслуживания должно осуществляться на территории всех уполномоченных дилерских сервисных центров производителя, расположенных на территории Свердловской области, указанных в гарантийной сервисной книжке;

-качество товара должно обеспечивать его пригодность для целей, для которых товар используется, а именно: для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования в соответствии с Правилами дорожного движения РФ (Постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090);

-выполнение гарантийных обязательств (устранение дефектов и/или замена дефектных частей изготовителем, Поставщиком либо любым другим дилерским центром или уполномоченным сервисным центром, своими силами и средствами, при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации Товара и других условий, изложенных в гарантийной сервисной книжке) должно осуществляться дилерским центром или уполномоченным сервисным центром производителя поставленного транспортного средства, расположенными в Свердловской области;

-в случае возникновения неисправности в период гарантийного срока и признания ее гарантийной (производственный недостаток) и выполнении работ в рамках гарантийных обязательств завода-изготовителя, расходы Заказчика, связанные с доставкой Товара до дилерского центра или уполномоченного сервисного центра, возмещаются Поставщиком или любым другим дилерским центром или уполномоченным сервисным центром из указанных в гарантийной сервисной книжке;

-в случае, если во время устранения недостатков Товара станет очевидным, что они не будут устранены в определенный срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. При этом отсутствие необходимых для устранения недостатков Товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного первоначально.

14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

14.2. В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий договора, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего раздела договора.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего раздела: ______________, официальный сайт ____________________ (при наличии).

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего раздела договора, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения, рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения, сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

14.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего раздела договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего раздела договора.

14.4. В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего раздела договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в судебном порядке.

14.5. Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. В соответствии с положениями гражданского законодательства Российской Федерации Поставщик по согласованию с Заказчиком вправе по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) уступать финансовому агенту (фактору) денежные требования к Заказчику, возникшие из настоящего договора.

15.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в договоре.

1

При этом не допускается замена страны (стран) происхождения Товара, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранного Товара поставляется российский Товар, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такого Товара не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам Товару, указанному в договоре.

15.4. Изменения настоящего договора осуществляются в соответствии с положениями действующего законодательства, Положением о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ СО Березовская СП и договором, оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору.

15.5. Договор подписан усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон (представителями Сторон).

Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они подписаны обеими Сторонами (или их представителями) усиленными квалифицированными электронными подписями.

15.6. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.7. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.

15.8. К договору прилагаются:

- Приложение № 1. Спецификация – на ___ л.;

16. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

от__________ № _________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ______________(____________________) рублей ______ копеек

с учетом НДС _____ % / без НДС.

Требования к качеству Товара: ______________________________________________________.

Требование к упаковке (таре), отгрузке Товара: _________________________________________

_

- Посмотреть таблицу с данными

*Спецификация заполняется Заказчиком в соответствии с потребностями Заказчика и заявкой участника закупки/ предложением Поставщика, с которым заключается договор.

НМЦ_закупки