Тендер - поставка моющих и чистящих средств №240210820

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 Добро пожаловать в Единую сеть передачи данных для общеобразовательных организаций

Для получения доступа пройдите авторизацию через портал

Авторизоваться © ПАО «Ростелеком». 18+ Служба поддержки
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 12 12 Единые_требования_к_участникам_закупкиxx

Единые требования к участникам закупки

В составе оферты участник закупки должен представить:

1. Декларацию о соответствии следующим единым требованиям к участнику

закупки:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии

конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика(подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя,

- участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников

(членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного

юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе

лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале

хозяйственного товарищества или общества;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных

законодательством Российской Федерации;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

техническое_задание_моющие_2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиДоговор_порошок,чист.ср. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №

На поставку моющих и чистящих средств

г. о. Тольятти « » ___________ 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 162 «Олимпия» городского округа Тольятти, в лице заведующего Пунченко Светланы Аркадьевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________ действующего на основании __________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику стиральный порошок, чистящее средство (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору) а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Договора.
1.1.Идентификационный код закупки: __________________________________________________
1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), технические, качественные, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики Товара и иные характеристики и показатели Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, общая стоимость Товара определены в Спецификации.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет ____________(_______________________________ ) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен .Цена и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Договора, в том числе:
- стоимость Товара;
- стоимость сертификации/декларирования соответствия Товара (при необходимости в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);
- стоимость доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара, стоимость упаковки (тары);
- расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;
- стоимость гарантийных обязательств (при необходимости);
- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением.
Цена Договора и цена единицы Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).
2.2. Оплата поставленного Товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, по факту поставки Товара в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком товарной накладной без замечаний на основании счета (счета-фактуры), универсального передаточного документа (далее УПД).
Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.3. Сбор всех необходимых для оплаты товаросопроводительных документов осуществляется Поставщиком.
2.4. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений.
2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, заказчик вправе произвести оплату по настоящему договору за вычетом начисленного размера неустойки (пени, штрафа) (в случае зачета неустойки (пени, штрафа) при оплате договора, списание (отсрочка) такой неустойки заказчиком не осуществляется).

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией, условиями Договора, требованиями действующего законодательства РФ.
3.2. Поставка Товара производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Договора.
3.3. Место доставки Товара:
- г. Тольятти, ул. Ярослаская,19
3.4. Срок поставки Товара: с момента заключения договора по 31.12.2023
3.5. Поставщик либо уполномоченное им лицо передает Товар Заказчику в день поставки по товарной накладной, либо УПД. При передаче Товара Поставщик с товарной накладной, либо с УПД предоставляет Заказчику следующие документы:
- счет (счет-фактуру (с УПД не предоставляется));
- копию сертификата соответствия/декларации о соответствии на Товар (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);
- копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар (при его наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);
- иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства РФ, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие.
В случае непредставления (несвоевременного представления) вышеуказанных документов Поставщик несет ответственность, предусмотренную п.7.7. Договора.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.5. Договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Договору.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара иным условиям Договора.
4.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Поставщику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Договору.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках Договора.
4.3.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направить Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему.
4.4.2. Представить документы, указанные в п.3.5. Договора.
4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и Договором.

КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА
5.1. Качество, технические характеристики Товара, функциональные характеристики (потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации, условиям Договора и действующему законодательству РФ, в том числе требованиям ГОСТ, ТУ, СанПиН. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.
5.2. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.
5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.
5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку Товара в течение 20 рабочих дней товарной накладной, УПД

6.2. Поставщик не позднее, чем за 2 рабочих дня до момента доставки Товара должен уведомить Заказчика о планируемой доставке. Способ уведомления: устно по телефону, по электронной почте, письменно.

6.3. Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

- проверка Товара на соответствие условиям Договора и Спецификации;

- проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с п.3.5. Договора;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

6.4. Для проверки поставленного Товара в части соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет 3 рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара, предусмотренный п.6.1. Договора, увеличивается на количество дней просрочки.

6.6. По окончании приемки Товара Заказчик подписывает товарную накладную, либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной. В случае обнаружения несоответствия Товара условиям Договора акт приемки товара не подписывается до устранения Поставщиком недостатков.

Датой приемки товара считается дата подписания Заказчиком товарной накладной.

6.7. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком в течение всего срока годности Товара (гарантийного срока).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 2 рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

6.8. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством РФ.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа составляет 1000,00 руб.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере, определенном в соответствии с постановлением Правительством РФ от 30.08.2017г. №1042. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

7.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 1000,00 руб.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа составляет __________ руб. (что составляет 10 % цены договора).

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.

7.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.12. Заказчик вправе удерживать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.13. Просрочкой исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору считается нарушение сроков:

- начала и окончания поставки Товара, предусмотренных п.3.4. Договора;

- устранения дефектов и недостатков поставленного Товара;

- гарантийных обязательств;

- иные нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора.

7.14. Ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору считается:

- отступление (не соблюдение) от требований, предусмотренных, п.4.4. Договора;

- иные отступления (не соблюдения) от условий Договора, нарушения, ставящие под угрозу достижения целей исполнения Договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 5 рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Изменение условий Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95 Законом 44-ФЗ, в том числе:

9.1.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Договора.

9.1.2. По соглашению Сторон может быть увеличено (уменьшено) предусмотренное Договором количество Товара не более чем на 10%. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства РФ, цены Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества Товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого Товара.

9.1.3. В соответствии с ч.5 ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ допускаются изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) количества товара в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.

9.1.4. Иные случаи, предусмотренные законодательством РФ.

9.2. Расторжение Договора допускается:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда;

- в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.7.13. Договора, более чем на 1 день.

9.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

10.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.10.1. Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Срок гарантии Поставщика на поставляемый Товар должен составлять не менее срока, установленного производителем.

11.2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами товарной накладной. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

11.3. В пределах гарантийного срока Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

11.4. В течение срока гарантии обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь аналогичные функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение 2 рабочих дней с момента его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по 31.12.2022г., но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

12.3. Документооборот в рамках Договора осуществляется в письменной форме.

12.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства РФ и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

12.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику в соответствии с ч.6 ст.95 Закона 44-ФЗ.

12.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством РФ и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Поставщик обязан представить Заказчику сведения об изменении своих реквизитов в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

12.8. Исполнением Договора в полном объеме является приемка Товара (в том числе экспертиза) и итоговая оплата поставленного Товара. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования существующего законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущих в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло, или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств

по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

13.1. Приложение № 1 – Спецификация.

13.2. Приложение № 2- Техническое задание

13.3. Приложение № 3- Единые требования к участнику закупки

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору № от «___» _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к Договору № ___ от «__» __________.2023

Единые требования к участникам закупки

-Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

-Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

-Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанностизаявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

-Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

-Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарногопредприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

-Отсутствиереестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ.

- Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 №252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц».

Директор

______________