Тендер - поставка миникосметики №240185671

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть71  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Ценовое предложение от поставщика (подрядчика, исполнителя) Поставщик (подрядчик, исполнитель), от которого поступило ценовое предложение АО "АЭМСЗ" (ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть) Проект_Договора_миникосметика ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

на поставку товара

г. Ялта « » 2023 года

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Алупка» Министерства внутренних дел Российской Федерации»,в лице Врио начальника Перетятько Максима Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________________________, действующий на основании_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставкумини косметики, согласно спецификации (Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – товар), для нужд ФКУЗ «Санаторий «Алупка» МВД России», в соответствии с условиями Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

2.Права и обязанности Сторон

2.1. Права Заказчика:

2.1.1. Контролировать количество и качество поставляемого Товара.

2.1.2. В случае выявления недопоставки Товара, поставки некачественного Товара, требовать от Поставщика восполнить недопоставленное количество Товара или заменить Товар на качественный в течении пяти рабочих дней.

2.1.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, препятствующие его использованию по назначению, и которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок, вправе полностью или частично отказаться от исполнения Контракта.

2.1.4. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены неправильно оформленных Товаросопроводительных документов, подтверждающих поставку Товара.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Осуществить прием Товара в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

2.2.2. Оплатить Товар по цене, указанной в п. 3.1. настоящего Контракта.

2.2.3. Своевременно информировать Поставщика об обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

2.2.4. Провести экспертизу поставленного товара в части его соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению Заказчик может привлекать экспертов, экспертные организации.

2.3. Обязанности Поставщика:

2.3.1. Согласовать дату и время поставки Товара в соответствии с п. 4.2. настоящего Контракта.

2.3.2. Поставить Товар в срок, указанный в п. 4.1, настоящего Контракта.

2.3.3. При поставке Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, в том числе сертификаты соответствия и паспорт тали.

2.3.4. Оформить представляемые Заказчику накладную, счет, счет-фактуру Товара в соответствии с требованиями, установленными для оформления Товаросопроводительных документов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

2.3.5. Товар должен быть новым и поставлен в таре или упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке. Поставщик не имеет право изменить количество, комплектацию, технические характеристики поставляемого Товара в одностороннем порядке.

2.3.6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества устранить недостатки в соответствии с разделом 9 Контракта.

2.3.7. Передать Товар Заказчику свободным от любых прав третьих лиц.

2.3.8. Своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________ руб. (___________________________________ руб. 00 коп.), в том числе НДС______ рублей (В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта).

Цена Контракта (а также цена единицы Товара) включает в себя все налоги, и другие обязательные платежи, расходы, связанные со страхованием, таможенным оформлением (при наличии), иные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара Заказчику, в том числе по погрузке-разгрузке поставляемого Товара.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.3. Оплата Товара производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры, Товарной накладной за счет средств федерального бюджета в форме безналичного расчета платежными поручениями путем перечисления Заказчиком цены настоящего Контракта на расчетный счет Поставщика.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Оплата считается произведенной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Контракта.

3.6. Источник финансирования – Федеральный бюджет 2023г.

3.7. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

4. Ответственность сторон.

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Товара, установленных настоящим Контрактом и Спецификациями (при отгрузке Товара до его полной оплаты) Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от оставшейся суммы неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 30 % стоимости этого Товара.

4.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки, недопоставки Товара, указанных в настоящем Договоре и Спецификациях, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых) процента от стоимости не поставленного в срок, недопоставленного Товара.

4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

4.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

4.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

4.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

5.2. Под претензионным порядком в рамках Контракта понимается обязанность Стороны по Контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой Стороной обязательств по Контракту направить ей для обязательного рассмотрения письменную претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной Контракта нарушений обязательств (по качеству, количеству, комплектности, таре и (или) упаковке Товара), мотивированную ссылку на условия Контракта или положения действующего законодательства Российской Федерации, срок для устранения соответствующего нарушения обязательств.

5.3. Соблюдением претензионного порядка для Стороны Контракта, которой была направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в течении пяти рабочих дней с момента получения и незамедлительное направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении претензии.

5.4. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

5.5. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Крым.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, изменения в законодательстве РФ и т.п.

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с настоящим Контрактом переносятся на срок действия данных обстоятельств.

6.3. Сторона, которая попала под действие обстоятельств непреодолимой силы и не имела возможности вследствие этого исполнить своевременно свои обязательства по Контракту, должна письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента их наступления.

6.4. Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

6.5. Если обстоятельства будут длиться более 30 (тридцати) рабочих дней, любая из Сторон может предпринять действия, направленные на расторжение Контракта.

7. Условия поставки Товара

7.1. Товар по настоящему Контракту поставляется со склада и силами Поставщика в течении 10 (десяти) рабочих дней с моментазаключения контракта.

7.2. Поставщик осуществляет поставку Товара только после согласования даты и времени с уполномоченным лицом Заказчика (приемлемым считается согласование средствами факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей идентифицировать Сторону - отправителя сообщения).

7.3. Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику всю техническую и пользовательскую документацию, в том числе сертификаты соответствия.

7.4. Моментом поставки Товара является подписание товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.

7.5. Вся техническая, пользовательская и сопроводительная документация, входящая в комплект поставки, должна быть на русском языке.

8. Порядок приемки Товара

8.1. Исполнитель, в том числе по запросу Заказчика, обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

8.2. Приемка оформляется актом приема – передачи (накладной) в течение 3-х рабочих дней после подписания Покупателем (либо Грузополучателем) УПД, который подписывается и утверждается уполномоченным лицом Заказчика, либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. При принятии уполномоченным лицом Заказчика решения о приемке или об отказе в приемке Товара уполномоченное лицо Заказчика учитывает отраженные в заключении сведения, указанные экспертизой. В случае не подписания Покупателем (либо Грузополучателем) УПД или не направления возражений по актам приема – передачи (накладной) в указанный выше срок, товар считается принятым Покупателем.

9. Качество (безопасность) Товара. Гарантийные обязательства.

9.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для Товара подобного рода, в случае, если это предусмотрено действующим Законодательством Российской Федерации.

9.2. Товар должен быть в таре или упаковке, обеспечивающей сохранность и целостность Товара при транспортировке (за исключением Товара, которая по своему характеру не требует затаривания и упаковки) надлежащего качества.

9.3. Товар должен иметь необходимую маркировку, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. Безопасность Товара – это безопасность Товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

9.5. Товар должен соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, безопасности Товара, соответствовать настоящему техническому заданию.

9.6. Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается производителем и должен составлять на момент поставки не менее 12 месяцев с момента отгрузки со склада Поставщика.

9.7. В случае необходимости замены некачественного (неисправного) Товара в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену такого Товара на качественный (исправный) аналогичный Товар своими силами и за свой счет.

9.8. На Товар, поставленный взамен некачественного, устанавливается новый гарантийный срок, исчисляемый с момента его получения Заказчиком. Претензии по скрытым производственным дефектам рассматриваются и устраняются Поставщиком в период гарантийного срока.

10. Порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Досрочное расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

10.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара, и иных условий Контракта;

10.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

11.Срок действия Контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2023г.

12. Прочие условия

12.1. Перемена Поставщика не допускается за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.2. В случае ликвидации Поставщика или проведения в отношении Поставщика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

12.3. В случае приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Поставщика.

12.4. В случае начала реорганизации Поставщика, Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Поставщика.

12.5. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

12.6. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, как за свои собственные.

12.7. Стоимость упаковочных материалов Заказчиком не возмещается и эти материалы возврату не подлежат.

12.8. Любое уведомление (обращение, письмо, претензия), которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его Стороной, которой оно адресовано, либо, когда Сторона должна была его получить, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.10. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Счет на оплату.

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон

ЗаказчикПоставщик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Государственному контракту №_______

от «__»____________2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого стоимость по договору составляет: __________ руб. ( _______________ руб.) .

Заказчик Поставщик

- Посмотреть таблицу с данными

ДЕКЛАРАЦИЯ

соответствия единым требованиям участника закупки

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

_______________________ _________________ ____________________