Тендер - Поставка строительных материалов и металлопродукции для капитального ремонта экранного ограждения №240093455

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть55  . td, td.with-parent .parent .parent-table td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с данными Спецификация - Посмотреть таблицу с данными Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет Проверка минимальной цены Способ определения минимальной цены Расчётная цена Метод расчета Анализ рынка или метод сопоставимых рыночных цен Проект_контракта_на_поставку_строительных_материалов_и_металлопродукции_для_экранного_ограждения ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт №_____

д. Толиково Чебоксарского района «____» __________ 2023 г.

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии» (ФКУ ИК-6 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника учреждения Медведева Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта
1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке строительных материалов и металлопродукции для капитального ремонта ограждения внутренней запретной зоны на участке периметра №3 (далее по тексту – Продукция) в количестве и ассортименте, указанных в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту, должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ___________(_____________) руб. ____ коп., включая НДС 20 % ______ руб.___ коп. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).
2.2. Цена Контракта включает в себя общую стоимость Продукции, всех затрат, издержек и иных расходов Поставщика (транспортные расходы, доставка, страхование, а также таможенные пошлины и другие обязательные платежи, налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Контракта).
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
2.4. Государственный заказчик производит оплату заказанной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания товарной накладной и представления счета-фактуры, при условии выделения предельных объемов финансирования на 2023 год для оплаты поставленной продукции.
2.5. Оплата поставленной Продукции осуществляется за счет средств дополнительного бюджетного финансирования, выделенных на содержание УИС на 2023 год по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
2.6. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате Продукции в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Права и обязанности сторон

3.1.Поставщик обязан:
3.1.1. Поставить Продукцию в объеме, сроки, надлежащего качества и комплектности, предусмотренные настоящим Контрактом.
3.1.2. При передаче Продукции представить Государственному заказчику платежные документы на Продукцию.
3.1.3. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.2.3. настоящего Контракта, незамедлительно в полном объеме и за свой счет осуществить замену некачественной (несоответствующей спецификации, комплектности) Продукции на аналогичную Продукцию надлежащего качества, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента составления Сторонами Акта. Акт составляется в присутствии представителя Поставщика, либо с участием независимого эксперта, и при условии, что несоответствие качества возникло не по вине Заказчика, вследствие надлежащего хранения, добавление примесей и прочим причинам.
3.2. Поставщик вправе:
3.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленной Продукции в соответствии с подписанной Сторонами товарной накладной.
3.3. Государственный заказчик обязан:
3.3.1. Произвести оплату Продукции в соответствии с п. 2.4. настоящего Контракта.
3.3.2. Обеспечивать своевременную приемку поставленной Продукции.
3.3.3. Своевременно сообщить в письменной форме Поставщику о недостатках Продукции, обнаруженных в ходе его приемки и пригласить его представителя (либо независимого эксперта) для участия в осмотре и составлении акта о несоответствии Продукции.
3.4. Государственный заказчик вправе:
3.4.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки Продукции, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.
3.4.2. Отказаться от оплаты поставленного Продукции и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного обоснованного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости Продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае поставки Продукции с нарушением качества Продукции.
3.4.3. Требовать от Поставщика передачи недостающих отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку Продукции.
3.4.4. Назначать лиц для участия в проведении экспертизы поставленной Продукции, а так же лиц, ответственных за приемку Продукции от Поставщика по количеству и качеству.

Сроки и условия поставки Продукции
4.1. Поставка Продукции производится в сроки, указанные в Спецификации (приложение № 1) к настоящему государственному Контракту.
4.2. Государственный заказчик имеет право отказаться от получения продукции, период поставки которого просрочен. В этом случае Государственный заказчик письменно уведомляет Поставщика об отказе в приемке продукции.
4.3. Обязанность Поставщика передать Продукцию Государственному заказчику считается исполненной в момент получения Продукции грузополучателем. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Продукции грузополучателю.
4.4. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Продукцию, не обремененную правами третьих лиц.
4.5. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Продукции, переходит от Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания товарной накладной.

Качество и порядок приема
5.1. Качество Продукции:
5.1.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать действующим ГОСТам, иметь сертификат (паспорт) качества.
5.1.2. Гарантийный срок на поставляемую Продукцию устанавливается в соответствии с нормативными документами на данный вид Продукции. Гарантия исчисляется с момента подписания Сторонами товарной накладной.
5.2. Порядок приема Продукции:
5.2.1. Продукция должна быть поставлена полностью в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).
5.2.2 Поставка Продукции осуществляется в рабочие дни с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьсогласно указанным срокам и условиям контракта. Поставщик обязан известить не менее чем за сутки о точном времени и дате поставки Продукции.
5.2.3. В случае обнаружения несоответствия его наименованию, отклонения от качества (которые объективно могут быть обнаружены при внешнем осмотре Продукции), комплектности, не соответствие Продукции Спецификации, Сторонами составляется двухсторонний акт, который является основанием для замены Продукции.
5.2.4. При передаче Продукции Государственный заказчик обязан провести экспертизу поставленной Продукции в части ее соответствия условиям контракта, проверить комплектацию Продукции, визуально осмотреть Продукцию на предмет наличия дефектов и некомплектности. Экспертиза проводится своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
5.2.5. В случае обнаружения скрытых недостатков Продукции, в период гарантийного срока Поставщик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки.
5.2.6. Приемка Продукции по качеству и количеству производиться в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными постановлением Государственного арбитража при СМ СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями.
5.2.7. При приемке Продукции, Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы: счета-фактуры, товарные накладные.

Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту, Государственный заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.
6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком, поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

Порядок урегулирования споров. Расторжение Контракта
8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования разногласий.
8.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
8.5. Государственный заказчик вправе провести экспертизу поставленной продукции с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.6. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

Заключительные положения
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года.
9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Контракту и от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Контракта.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту допускаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту № _____ от «___» ________ 2023 года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ___________(_____________) руб. ____ коп., включая НДС 20 % ______ руб.___ коп. (в случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слова «включая НДС» заменяются на слова «НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса РФ»).

- Посмотреть таблицу с данными